Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 июля 2021 г. N 18АП-9231/21 по делу N А07-28140/2020

г. Челябинск

29 июля 2021 г.

Дело N А07-28140/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 26 июля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 июля 2021 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Баканова В.В., судей Лукьяновой М.В. и Махровой Н.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Резаевой Н.А., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу государственного автономного учреждения Республиканский Научно-технологический и информационный комплекс "БаштехИнформ" на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 31 мая 2021 г. по делу N А07-28140/2020.

Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл" (далее - истец, ООО "Кристалл") обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к государственному автономному учреждению Республиканский Научно-технологический и информационный комплекс "БашТехИнформ" (далее - ответчик, ГАУ РНТИК "БашТехИнформ") о взыскании 39 123 020 руб. 54 коп. долга по договорам подряда и 810 558 руб. 52 коп. процентов, за пользование чужими денежными средствами за период с 01.06.2020 по 19.05.2021, с их последующим начислением и взысканием по день фактической уплаты долга (с учетом принятого арбитражным судом первой инстанции уточненного искового требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 31.05.2021 (резолютивная часть решения объявлена 24.05.2021) исковые требования удовлетворены, также судебным актом распределены судебные расходы.

В апелляционной жалобе ГАУ РНТИК "БашТехИнформ" просило отменить решение полностью, принять по делу новый судебный акт которым в удовлетворении исковых требований отказать.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ГАУ РНТИК "БашТехИнформ" сослалось на то, что направление претензии истцом в адрес ответчика до исполнения взятых на себя договорных обязательств по передаче исполнительной документации является необоснованным, а подача иска в суд - преждевременным.

В действиях истца усматривается односторонний отказ от исполнения обязательства, поскольку исполнительная документация по договорам не передана.

Судом первой инстанции необоснованно отклонен довод ответчика о необходимости вычесть из общей суммы оплаты по договору стоимость проектно-изыскательских работ.

По мнению подателя жалобы, выводы суда противоречат положениям договора, нарушают право ответчика на реализацию своих договорных прав о приостановке оплаты, и как следствие нарушают принцип свободы договора.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте слушания дела на интернет-сайте суда, в судебное заседание представителей не направили.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком заключены договоры на выполнение работ:

1) договор N 501р/10-01/18 от 17.07.2018 "Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-3008-ТП-8003, г. Уфа, Демский район".

В пункте 2.1 договора определена стоимость работ - 1 842 057 руб. 70 коп.

В соответствии с пунктом 3.1 договора срок выполнения работ - до 20.12.2018.

В подтверждение факта выполнения работ обществом представлены:

- счет-фактура N 00000277 от 20.12.2018 на сумму 1 787 822 руб. 54 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 20.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 20.12.2018,

- счет-фактура N 00000278 от 20.12.2018 на сумму 54 235 руб. 16 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 20.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 20.12.2018.

По данным истца, по договору от 17.07.2018 N 501р/10-01/18 работы выполнены на сумму 1 842 057 руб. 70 коп.

Согласно пункту 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

Как указывает истец, ответчик оплатил работы частично - в сумме 80 445 руб. 36 коп., что подтверждается платежным получением N 1427 от 20.08.2019.

По данным истца задолженность составляет 1 761 612 руб. 34 коп.

2) договор N 695р/10-01/18 от 14.09.2018 "Реконструкция линии электропередач, литера 1, РБ, Уфимский р-н, с/с Юматово (инв.N 000000568)".

В пункте 2.1 договора определена стоимость работ - 5 110 012 руб. 49 коп.

Согласно пункту 3.1 договора окончание срока выполнения работ - до 31.12.2018.

В подтверждение факта выполнения работ обществом представлены:

- счет-фактура N 00000293 от 25.12.2018 на сумму 2 412 359 руб. 03 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 25.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 25.12.2018,

- счет-фактура N 00000294 от 25.12.2018 на сумму 1 858 923 руб. 62 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 25.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 25.12.2018,

- счет-фактура N 00000295 от 25.12.2018 на сумму 686 856 руб. 76 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 25.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 25.12.2018,

- счет-фактура N 00000302 от 29.12.2018 на сумму 75 499 руб. 94 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 6 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 6 от 29.12.2018,

- счет-фактура N 00000303 от 29.12.2018 на сумму 20 605 руб. 16 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 29.12.2018,

- счет-фактура N 00000304 от 29.12.2018 на сумму 55 767 руб. 97 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 5 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 5 от 29.12.2018,

Итого по договору N 695р/10-01/18 от 14.09.2018 работы выполнены на сумму 5 110 012 руб. 48 коп.

Согласно пункту 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

Ответчик частично оплатил работы в сумме 2 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 85 от 31.01.2020.

По данным истца, задолженность по договору N 695р/10-01/18 от 14.09.2018 составила 3 110 012 руб. 48 коп.

3) договор N 696р/10-01/18 от 14.09.2018 "Реконструкция трансформатора масляного-250/10/0,4 кВА ТП-4305 сельсовет Михайловский и воздушной линии ВЛ-О,4кВ ТП-4305 до с/с Михайловский ж/д Гагарина".

В пункте 2.1 договора определена стоимость работ - 1 820 135 руб. 44 коп.

Согласно пункту 3.1 договора окончание срока выполнения работ - до 31.12.2018.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура N 00000296 от 25.12.2018 на сумму 1 018 738 руб. 44 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 2 от 25.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 2 от 25.12.2018,

- счет-фактура N 00000297 от 25.12.2018 на сумму 747 301 руб. 08 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 25.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 25.12.2018.

- счет-фактура N 00000305 от 29.12.2018 на сумму 31 677 руб. 10 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 4 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 4 от 29.12.2018,

- счет-фактура N 00000306 от 29.12.2018 на сумму 22 418 руб. 82 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 3 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 3 от 29.12.2018,

Итого по договору N 696р/10-01/18 от 14.09.2018 работы выполнены на сумму 1 820 135 руб. 44 коп.

Согласно пункту 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца, задолженность ответчика по оплате работ составляет 1 820 135 руб. 44 коп.

4) договор N 697р/10-01/18 от 14.09.2018 "Реконструкция кабельной линии 2КЛ-10кВ ЗРУ р.п. ЛПДС с. Нурлино инв. N41011300285".

В пункте 2.1 договора определена стоимость работ - 14 234 373 руб. 91 коп.

Согласно пункту 3.1 договора окончание срока выполнения работ - до 31.12.2018.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура N 00000270 от 24.12.2018 на сумму 13 811 319 руб. 13 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 24.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 24.12.2018,

- счет-фактура N 00000287 от 26.12.2018 г. на сумму 423 054 руб. 78 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 26.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 2 от 26.12.2018

Итого по договору N 697р/10-01/18 от 14.09.2018 работы выполнены на сумму 14 234 373 руб. 91 коп.

Согласно п. 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца задолженность по оплате работ составляет 14 234 373 руб. 91 коп.

5) договор N 698р/10-01/18 от 14.09.2018 "Реконструкция кабельной линии КЛ-6кВ ТП-3034-ТП-8016, 0,25 г. Уфа, район Демский".

В пункте 2.1 договора согласована его цена - 2 437 500 руб. 40 коп.

Согласно пункту 3.1 договора окончание срока выполнения работ - до 31.12.2018.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура N 00000263 от 24.12.2018 на сумму 2 365 056 руб. 66 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 24.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 24.12.2018,

- счет-фактура N 00000285 от 26.12.2018 на сумму 72 443 руб. 74 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 26.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 2 от 26.12.2018,

Итого по договору N 698р/10-01/18 от 14.09.2018 работы выполнены на сумму 2 437 500 руб. 40 коп.

Согласно пункту 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца задолженность по оплате работ составляет 2 437 500 руб. 40 коп.

6) договор N 721р/10-01/18 от 26.09.2018 "Реконструкция ВЛ-10кВ до ТП-4319, ВЛ-О,4кВ от ТП-4319 и ВЛ-0,4кВ от ТП-4318 н.п. Чесноковка".

В пункте 2.1 договора согласована его цена - 3 711 290 руб. 02 коп.

Согласно пункту 3.1. договора окончание срока выполнения работ - до 31.12.2018.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура N 00000298 от 25.12.2018 на сумму 1 701 405 руб. 42 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 25.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 25.12.2018,

- счет-фактура N 00000299 от 25.12.2018 на сумму 1 738 249 руб. 74 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 25.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 25.12.2018,

- счет-фактура N 00000300 от 25.12.2018 на сумму 161 333 руб. 18 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 25.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 25.12.2018,

- счет-фактура N 00000307 от 29.12.2018 на сумму 51 042 руб. 08 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 6 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 6 от 29.12.2018,

- счет-фактура N 00000308 от 29.12.2018 на сумму 7111 руб. 86 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 29.12.2018,

- счет-фактура N 00000309 от 29.12.2018 на сумму 52 147 руб. 74 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 5 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 5 от 29.12.2018.

Итого по договору N 721р/10-01/18 от 26.09.2018 работы выполнены на сумму 3 711 290 руб. 02 коп.

Согласно пункту 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца задолженность по оплате работ составляет 3 711 290 руб. 02 коп.

7) договор N 722р/10-01/18 от 26.09.2018 "Реконструкция линии электропередачи напряжением 6кВ р.п. Чишмы, ул. Мира, д.1 (инв.N41011300004)".

В пункте 2.1 договора согласована его цена - 9 759 797 руб. 44 коп.

Согласно пункту 3.1 договора окончание срока выполнения работ - до 31.12.2018 г.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура N 00000268 от 24.12.2018 на сумму 2 019 316 руб. 30 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 24.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 2 от 24.12.2018,

- счет-фактура N 00000269 от 24.12.2018 на сумму 7 448 518 руб. 46 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 24.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 24.12.2018,

- счет-фактура N 00000291 от 27.12.2018 на сумму 60 580 руб. 02 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 27.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 4 от 29.12.2018,

- счет-фактура N 00000310 от 29.12.2018 на сумму 231 382 руб. 66 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 3 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 3 от 29.12.2018.

Итого по договору N 722р/10-01/18 от 26.09.2018 работы выполнены на сумму 9 759 797 руб. 44 коп.

Согласно пункту 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца задолженность по оплате работ составляет 9 759 797 руб. 44 коп.

8) договор N 723р/10-01/18 от 26.09.2018 "Реконструкция линии электропередачи 10кВ РБ р-н Чишминский с/с Арслановский д. Ирек".

В пункте 2.1 договора согласована его цена - 858 307 руб. 73 коп.

Согласно пункту 3.1 договора окончание срока выполнения работ - до 31.12.2018.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура N 00000301 от 25.12.2018 на сумму 832 798 руб. 59 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 25.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 25.12.2018,

- счет-фактура N 00000311 от 29.12.2018 на сумму 25 509 руб. 24 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 2 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 29.12.2018.

Итого по договору N 723р/10-01/18 от 26.09.2018 работы выполнены на сумму 858 307 руб. 83 коп.

Согласно пункту 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца задолженность по оплате работ составляет 858 307 руб. 83 коп.

9) договор N 724р/10-01/18 от 26.09.2018 "Строительство КТП-400/10/0,4 кВ с трансформатором 400кВА н.п. Ушаково".

В пункте 2.1 договора согласована его цена - 1 346 638 руб. 20 коп.

Согласно пункту 3.1. договора окончание срока выполнения работ - до 31.12.2018.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура N 00000264 от 24.12.2018 на сумму 611661 руб. 26 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 24.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 2 от 24.12.2018,

- счет-фактура N 00000266 от 24.12.2018 на сумму 694953 руб. 70 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 24.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 24.12.2018,

- счет-фактура N 00000286 от 26.12.2018 на сумму 21673 руб. 06 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 26.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 26.12.2018,

- счет-фактура N 00000315 от 29.12.2018 на сумму 18350 руб.18 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 4 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 4 от 29.12.2018.

Итого по договору N 724р/10-01/18 от 26.09.2018 работы выполнены на сумму 1 346 638 руб. 20 коп.

Согласно пункту 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца задолженность по оплате работ составляет 1 346 638 руб. 20 коп.

10) договор N 725р/10-01/18 от 26.09.2018 "Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП-4310 до ж/д по ул. Центральная 1- 17, конторы лесхоза L-1409-м Ягодная Поляна".

В пункте 2.1 договора согласована его цена - 1 578 171 руб. 45 коп.

Согласно пункту 3.1 договора окончание срока выполнения работ - до 31.12.2018.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура N 00000267 от 24.12.2018 на сумму 1 531 267 руб. 63 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 24.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 24.12.2018,

- счет-фактура N 00000290 от 27.12.2018 на сумму 46 903 руб. 82 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 27.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 27.12.2018.

Итого по договору N 725р/10-01/18 от 26.09.2018 работы выполнены на сумму 1 578 171 руб. 45 коп.

Согласно пункту 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца задолженность по оплате работ составляет 1 578 171 руб. 45 коп.

11) договор N 787р/10-02/18 от 17.10.2018 "Строительство ВЛЗ-10 кВ и КТПН-400/10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА, для осуществления технологического присоединения торгово-выставочного комплекса ООО "КИТ СТАР" по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, с/с Чесноковский, с. Чесноковка, ул. Школьная, д. 2/2, кадастровый номер 02:47:150101:310".

В пункте 2.1 договора согласована его цена - 1 061 814 руб. 36 коп.

Согласно пункту 3.1 договора окончание срока выполнения работ - до 30.11.2018.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура N 00000227 от 30.11.2018 на сумму 262 849 руб. 72 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 30.11.2018,

- счет-фактура N 00000228 от 30.11.2018 на сумму 778 450 руб. 72 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 30.11.2018,

- счет-фактура N 00000245 от 30.11.2018 на сумму 12 627 руб. 98 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 30.11.2018,

- счет-фактура N 00000246 от 30.11.2018 на сумму 7 885 руб. 94 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 30.11.2018,

Итого по договору N 787р/10-02/18 от 17.10.2018 работы выполнены на сумму 1 061 814 руб. 36 коп.

Согласно пункту 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца, выполненные работы ответчик оплатил частично - в сумме 976 667 руб. 86 коп. (платежные получения N 1465 от 28.08.2019 на сумму 198217 руб. 14 коп., N 1466 от 28.08.2019 на сумму 778 450 руб. 72 коп.); задолженность по договору N 787р/10-02/18 от 17.10.2018 составляет 85 146 руб. 50 коп.

12) договор N 788р/10-02/18 от 17.10.2018 "Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТПН-400/10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА, ВЛИ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения земельного участка по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, с. Нагаево, квартал 32Б, уч. 14, кадастровый номер 02:55:040615:2195".

В пункте 2.1 договора согласована его цена - 1 120 943 руб. 36 коп.

Согласно пункту 3.1 договора окончание срока выполнения работ - до 31.12.2018.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура N 00000222 от 30.11.2018 на сумму 6 289 руб. 40 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 30.11.2018.

- счет-фактура N 00000224 от 30.11.2018 на сумму 209 655 руб. 32 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 30.11.2018,

- счет-фактура N 00000225 от 30.11.2018 на сумму 100 193 руб. 80 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 30.11.2018,

- счет-фактура N 00000226 от 30.11.2018 на сумму 778 450 руб. 72 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 30.11.2018,

- счет-фактура N 00000236 от 30.11.2018 на сумму 3 000 руб. 74 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 30.11.2018,

- счет-фактура N 00000237 от 30.11.2018 на сумму 23 353 руб. 38 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 30.11.2018.

Итого по договору N 788р/10-02/18 от 17.10.2018 работы выполнены на сумму 1 120 943 руб. 36 коп.

Согласно пункту 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца, задолженность по договору N 788р/10-02/18 от 17.10.2018 за выполненные работы составляет 1 120 943 руб. 36 коп.

13) договор N 789р/10-02/18 от 17.10.2018 "Строительство ВЛИ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, с. Нагаево, квартал 37Г, уч. 4, кадастровый номер 02:55:040615:2123".

В пункте 2.1 договора согласована его цена - 106 984 руб. 92 коп.

В соответствии с пунктом 3.1 договора срок выполнения работ - до 31.12.2018.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура N 00000234 от 30.11.2018 на сумму 104 918 руб. 52 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 30.11.2018,

- счет-фактура N 00000249 от 30.11.2018 на сумму 2 066 руб. 40 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 30.11.2018,

Итого по договору N 789р/10-02/18 от 17.10.2018 работы выполнены на сумму 106 984 руб. 92 коп.

Согласно пункту 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца, задолженность по договору N 789р/10-02/18 от 17.10.2018 за выполненные работы составляет 106 984 руб. 92 коп.

14) договор N 790р/10-02/18 от 17.10.2018 "Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТПН-400/10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА, ВЛИ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, с. Нагаево, квартал 37В, уч.37, кадастровый номер 02:55:040615:2151".

В пункте 2.1 договора согласована его цена - 1 117 965 руб. 06 коп.

Согласно пункту 3.1 договора окончание срока выполнения работ - до 30.11.2018.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура N 00000231 от 30.11.2018 на сумму 778 450 руб. 72 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 30.11.2018.

- счет-фактура N 00000232 от 30.11.2018 на сумму 131 651 руб. 42 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 30.11.2018.

- счет-фактура N 00000233 от 30.11.2018 на сумму 186 264 руб. 18 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 30.11.2018.

- счет-фактура N 00000239 от 30.11.2018 на сумму 12 060 руб. 80 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 30.11.2018.

- счет-фактура N 00000241 от 30.11.2018 на сумму 3 949 руб. 46 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 30.11.2018.

- счет-фактура N 00000242 от 30.11.2018 на сумму 5 588 руб. 48 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 30.11.2018.

Итого по договору N 790р/10-02/18 от 17.10.2018 работы выполнены на сумму 1 117 965 руб. 06 коп.

Согласно пункту 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца, задолженность по договору N 790р/10-02/18 от 17.10.2018 за выполненные работы составляет 1 117 965 руб. 06 коп.

15) договор N 791р/10-02/18 от 17.10.2018 "Строительство ВЛЗ-10 кВ и КТПН-630/10/0,4 кВ для осуществления технологического присоединения земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, с/с Авдонский, кадастровый номер 02:47:050901:246".

В пункте 2.1 договора согласована его цена - 1 224 233 руб. 88 коп.

Согласно пункту 3.1 договора срок выполнения работ - до 31.12.2018.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура N 00000235 от 30.11.2018 на сумму 980 975 руб. 30 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 30.11.2018.

- счет-фактура N 00000238 от 30.11.2018 на сумму 221 759 руб. 76 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 30.11.2018.

- счет-фактура N 00000243 от 30.11.2018 на сумму 17 063 руб. 20 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 30.11.2018.

- счет-фактура N 00000244 от 30.11.2018 на сумму 4 435 руб. 62 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 30.11.2018.

Итого по договору N 791р/10-02/18 от 17.10.2018 работы выполнены на сумму 1 224 233 руб. 88 коп.

Согласно пункту 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца, задолженность по договору N 791р/10-02/18 от 17.10.2018 за выполненные работы составляет 1 224 233 руб. 88 коп.

16) договор N 792р/10-02/18 от 17.10.2018 "Строительство ВЛИ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, с. Нагаево, квартал 37Б, уч. 14, кадастровый номер 02:55:040615:2131".

В пункте 2.1 договора согласована его цена - 316 741 руб. 50 коп.

В соответствии с п. 3.1 договора срок выполнения работ - до 31.12.2018.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура N 00000223 от 30.11.2018 на сумму 307 516 руб. 26 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 30.11.2018.

- счет-фактура N 00000250 от 30.11.2018 на сумму 9 225 руб. 24 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 30.11.2018.

Итого по договору N 792р/10-02/18 от 17.10.2018 работы выполнены на сумму 316 741 руб. 50 коп.

Согласно пункту 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца, задолженность по договору N 792р/10-02/18 от 17.10.2018 за выполненные работы составляет 316 741 руб. 50 коп.

17) договор N 793р/10-02/18 от 17.10.2018 "Строительство ВЛЗ-10 кВ и КТПН-400/10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА, для осуществления технологического присоединения торгово-выставочного комплекса ООО "МедиаЛаб", расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, с/с Чесноковский, с. Чесноковка, ул. Школьная, д. 2".

В пункте 2.1 договора согласована его цена - 832 181 руб. 29 коп.

Согласно пункту 3.1 договора окончание срока выполнения работ - до 31.12.2018.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура N 00000229 от 30.11.2018 на сумму 38 023 руб. 14 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 30.11.2018.

- счет-фактура N 00000230 от 30.11.2018 на сумму 778 450 руб. 72 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 30.11.2018.

- счет-фактура N 00000247 от 30.11.2018 на сумму 14 947 руб. 51 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 30.11.2018.

- счет-фактура N 00000248 от 30.11.2018 на сумму 759 руб. 92 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 30.11.2018.

Итого по договору N 793р/10-02/18 от 17.10.2018 работы выполнены на сумму 832 181 руб. 29 коп.

Согласно пункту 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункт 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца, задолженность по договору N 793р/10-02/18 от 17.10.2018 за выполненные работы составляет 832 181 руб. 29 коп.

18) договор N 902р/10-02/18 от 19.11.2018 "Строительство КТПН-250/10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, с. Нагаево, ул. Отечественная, д.141".

В пункте 2.1 договора согласована его цена - 908 157 руб. 93 коп.

Согласно пункту 3.1 договора окончание срока выполнения работ - до 31.12.2018.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура N 00000316 от 29.12.2018 на сумму 784 362 руб. 95 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 29.12.2018.

- счет-фактура N 00000317 от 29.12.2018 на сумму 2 903 руб. 98 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 29.12.2018.

- счет-фактура N 00000318 от 29.12.2018 на сумму 24 087 руб. 34 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 29.12.2018.

- счет-фактура N 00000319 от 29.12.2018 на сумму 96 803 руб. 66 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 29.12.2018.

Итого по договору N 902р/10-02/18 от 19.11.2018 работы выполнены на сумму 908 157 руб. 93 коп.

Согласно пункту 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца, задолженность по договору N 902р/10-02/18 от 19.11.2018 за выполненные работы составляет 908 157 руб. 93 коп.

19) договор N 941р/10-02/18 от 05.12.2018 "Строительство КЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, для осуществления технологического присоединения земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, ул. Менделеева, д. 158Д, кадастровый номер: 02:55:010715:59".

В пункте 2.1 договора согласована его цена - 1 602 802 руб. 26 коп.

Согласно пункту 3.1 договора окончание срока выполнения работ - до 30.12.2018.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура N 00000320 от 29.12.2018 на сумму 1 430 755 руб. 90 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 2 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 2 от 29.12.2018.

- счет-фактура N 00000321 от 29.12.2018 на сумму 125 363 руб. 20 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 29.12.2018.

- счет-фактура N 00000322 от 29.12.2018 на сумму 42 922 руб. 50 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 4 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 4 от 29.12.2018.

- счет-фактура N 00000323 от 29.12.2018 на сумму 3 760 руб. 66 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 3 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 3 от 29.12.2018.

Итого по договору N 941р/10-02/18 от 05.12.2018 работы выполнены на сумму 1 602 802 руб. 26 коп.

Согласно пункту 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца, задолженность по договору N 941р/10-02/18 от 05.12.2018 за выполненные работы составляет 1 602 802 руб. 26 коп.

20) договор N 80р/10-02/19 от 26.02.2019 "Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТПН-100/10/0,4 кВ, КЛ-0,4кВ для осуществления технологического присоединения земельного участка ГБУЗ РБ Детская поликлиника N 5 города Уфа, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, с. Нагаево, квартал 33, литер 277".

В пункте 2.1 договора согласована его цена - 728 162 руб. 40 коп.

Согласно пункту 3.1 договора окончание срока выполнения работ - до 28.04.2019.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура N 00000029 от 26.04.2019 на сумму 603 567 руб. 60 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 26.04.2019, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 26.04.2019.

- счет-фактура N 00000030 от 26.04.2019 на сумму 93 846 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 2 от 26.04.2019, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 2 от 26.04.2019.

- счет-фактура N 00000031 от 26.04.2019 на сумму 9 540 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 3 от 26.04.2019, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 3 от 26.04.2019.

Итого по договору N 80р/10-02/19 от 26.02.2019 работы выполнены на сумму 706 953 руб. 60 коп.

Согласно пункту 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца, задолженность по договору N 789р/10-02/18 от 17.10.2018 за выполненные работы составляет 706 953 руб. 60 коп.

21) договор N 180р/10-02/19 от 19.04.2019 "Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТПН-400/10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения земельного участка Республика Башкортостан, Уфимский район, с/с Чесноковский, с. Чесноковка, ул. Лодыревская, д.4. Кадастровый номер: 02:47:150120:14".

В пункте 2.1 договора согласована его цена - 1 500 000 руб.

Согласно пункту 3.1. договора окончание срока выполнения работ - до 28.05.2019.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура N 00000042 от 28.05.2019 на сумму 729 134 руб. 40 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 3 от 28.05.2019, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 3 от 28.05.2019.

- счет-фактура N 00000043 от 28.05.2019 на сумму 642 788 руб. 40 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 1 от 28.05.2019, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 1 от 28.05.2019.

- счет-фактура N 00000044 от 28.05.2019 на сумму 71 607 руб. 60 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 2 от 28.05.2019, акт сдачи-приемки работ (КС-2) N 2 от 28.05.2019.

Итого по договору N 180р/10-02/19 от 19.04.2019 работы выполнены на сумму 1 443 530 руб. 40 коп.

Согласно пункту 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца, задолженность по договору N 180р/10-02/19 от 19.04.2019 за выполненные работы составляет 1 443 530 руб. 40 коп.

В материалы дела истцом представлено соглашение о реструктуризации задолженности путем предоставления рассрочки от 20.02.2020 N 1, подписанное сторонами.

Согласно пункту 2 соглашения задолженность по указанным выше договорам на момент заключения соглашения составляет 53 822 068 руб. 69 коп.

В силу пункта 4 соглашения платежи в счет погашения долга осуществляются в соответствии с графиком погашения (приложение N 1).

В качестве приложения к соглашению сторонами утвержден график погашения долга в общей сумме 53 822 068 руб. 69 коп., в котором установлены даты и суммы платежей в период рассрочки: с 31.03.2020 по 30.08.2021.

Истец в уточненном исковом заявлении указывает, что в рамках исполнения соглашения о реструктуризации ответчиком уплачено 3 738 588 руб. 49 коп., соответственно, только пункты 1-2 графика являются исполненными, по пункту 3 графика задолженность составляет 251 526 руб. 44 коп., по пунктам 4 - 16 графика задолженность не погашена, несмотря на наступление согласованных сторонами сроков.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец обратился с рассматриваемым иском в арбитражный суд.

Оценив представленные доказательства в отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований.

Повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не установил оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта.

Проанализировав условия вышеперечисленных договоров, суд квалифицировал их как договоры подряда и пришел к выводу, что правоотношения сторон подлежат регулированию нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить ее.

В силу положений статей 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы в установленном порядке является основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Гражданского кодекса Российской Федерации, законами или иными правовыми актами.

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, в том числе договоры подряда, подписанные сторонами без возражений акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, платежные поручения, соглашение о реструктуризации задолженности путем предоставления рассрочки от 20.02.2020 N 1 с приложением, подписанный сторонами акт сверки взаимных расчетов на 31.12.2020, досудебную претензию, суд первой инстанции установил факт заключения сторонами договоров подряда на выполнение работ, выполнения обществом в рамках данных договоров работ, принятия работ учреждением, возникновения у него обязанности по оплате работ и ее ненадлежащего исполнения, в том числе с учетом подписанного сторонами соглашения о реструктуризации задолженности.

По данным истца, задолженность ГАУ РНТИК "БашТехИнформ" по оплате работ, срок погашения которой наступил на момент рассмотрения спора (24.05.2021), составляет 39 123 020 руб. 54 коп.

Доказательств погашения задолженности ответчиком не представлено.

Подписанием актов о приемке выполненных работ без возражений стороны констатировали, что приемке и последующей оплате подлежат, в том числе проектно-изыскательские работы, что влечет обязанность ответчика оплатить выполненные истцом работы в установленные договором сроки, так как подписанные сторонами акты о приемке выполненных работ свидетельствуют о принятии ответчиком результатов выполненных истцом работ без каких-либо замечаний относительно качества и объемов выполненных работ.

Из материалов дела не следует и ответчиком не доказано, что при подписании актов о приемке выполненных работ им заявлены возражения относительно несогласованности документации или уклонения ООО "Кристалл" от ее передачи.

Доводы жалобы о том, что истцом в нарушение условий договоров не представлена исполнительная документация, подлежат отклонению в силу следующего.

По общему правилу непредставление подрядчиком исполнительной документации не освобождает заказчика от обязанности по оплате выполненных работ, поскольку это противоречит статьям 702, 711, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми результат фактически выполненных работ подлежит оплате. Положения Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие отношения по договорам подряда, не связывают факт оплаты выполненных работ с необходимостью представления исполнительной документации.

По смыслу статьи 726 Гражданского кодекса Российской Федерации, отказываясь оплачивать результат подрядных работ по причине непередачи исполнительной документации, заказчик обязан доказать, что отсутствие такой документации исключает возможность использования принятого им объекта подряда по прямому назначению. В иных случаях заказчик не лишен возможности истребовать необходимые документы у подрядчика, при этом выполненные работы обязан оплатить. Таким образом, непредставление подрядчиком исполнительной документации является основанием для ее истребования.

При отсутствии доказательств того, что непредставление проектной (исполнительной) документации исключает использование результатов выполненных работ для целей, указанных в договорах, оснований для отказа в оплате выполненных работ у суда не имеется.

С требованием о предоставлении исполнительной документации ответчик к истцу не обращался, указанные возражения заявил только после подачи ООО "Кристалл" иска в суд. Обратного из материалов дела не следует.

Ссылка ответчика на пункты 13.4 договоров, предусматривающих право заказчика приостановить расчеты с подрядчиком за выполненные работы в случае, если подрядчик не предъявил заказчику в оговоренные в договоре сроки исполнительную документацию, судом апелляционной инстанции отклоняется, поскольку из буквального толкования указанных пунктов договоров (статья 431 Гражданского кодекса Российской Федерации) следует, что приостановление расчетов с подрядчиком при непредъявлении заказчику исполнительной документации является правом последнего, зависит от волеизъявления заказчика, следовательно, для реализации такого права заказчик обязан известить об этом подрядчика и потребовать передачи исполнительной документации.

Из материалов дела не следует, что учреждение уведомляло истца о приостановлении расчетов, требовало передать исполнительную документацию. Напротив, последующим после приемки результатов выполненных работ поведением, в том числе подписанием соглашения о реструктуризации задолженности и акта сверки взаимных расчетов, учреждение давало обществу основания полагаться на оплату принятых работ, в силу чего заявление в рамках судебного разбирательства довода о праве на приостановление расчетов при непредъявлении исполнительной документации расценивается судом как недобросовестное осуществление гражданских прав.

Доказательства полной оплаты выполненных и принятых работ на взыскиваемую истцом сумму учреждением в материалы дела не представлены.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что требование истца о взыскании 39 123 020 руб. 54 коп. долга подлежит удовлетворению.

Истцом в суде первой инстанции также заявлено требование о взыскании 810 558 руб. 52 коп. процентов, начисленных за пользование чужими денежными средствами за период с 01.06.2020 по 19.05.2021.

В соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Проценты, предусмотренные указанной нормой права, являются мерой гражданско-правовой ответственности, которая наступает вследствие ненадлежащего исполнения должником денежного обязательства. Право на предъявление требования о взыскании процентов в силу статьи 395 данного Кодекса возникает с момента, когда соответствующее денежное обязательство возникло у ответчика.

Принимая во внимание доказанность факта неисполнения ответчиком обязательства по оплате работ, суд приходит к выводу о наличии оснований для его привлечения к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания процентов, начисленных за пользование чужими денежными средствами.

Суд принимает во внимание наличие в большинстве спорных договоров условий о начислении пени за нарушение сроков оплаты выполненных работ, вместе с тем учитывает, что соглашением от 20.02.2020 стороны реструктуризировали задолженность ответчика на условиях рассрочки платежа, при этом не предусмотрели ответственности в виде пени за нарушение сроков внесения каждого отдельного платежа из графика погашения долга.

С учетом изложенного, истец вправе претендовать в данном случае исключительно на взыскание законных процентов за пользование чужими денежными средствами за период просрочки уплаты каждого отдельного платежа по графику.

По расчету истца (с учетом его корректировки), сумма процентов, начисленных за период с 01.06.2020 по 19.05.2021, составляет 810 558 руб. 52 коп.

Представленный истцом расчет процентов судами первой и апелляционной инстанций проверены, признаны арифметически правильным, не нарушающим права ответчика.

Возражений относительно методики и периода начисления процентов ответчик не заявил, контррасчет не представил.

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами обоснованно удовлетворено судом первой инстанции в сумме 810 558 руб. 52 коп.

В силу пункта 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Согласно пункту 48 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

С учетом изложенного требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами подлежит удовлетворению в сумме 810 558 руб. 52 коп. за период с 01.06.2020 по 19.05.2021, с их последующим начислением и взысканием с 20.05.2021 по день фактического исполнения денежного обязательства.

Иные доводы апелляционной жалобы отклоняются судом апелляционной инстанции, поскольку основаны на неверном толковании норм материального права. Несогласие заявителя с выводами суда первой инстанции, иная оценка фактических обстоятельств дела и иное толкование положений закона, не означают допущенной судом при рассмотрении дела ошибки и не подтверждают существенных нарушений судом норм права.

Суд первой инстанции полно выяснил все имеющиеся обстоятельства по делу, в этой связи решение суда является правильным, нарушений норм материального и процессуального права не допущено, имеющимся в деле доказательствам дана надлежащая правовая оценка. Доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению как необоснованные по приведенным выше мотивам.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены вынесенного судебного акта, не установлено.

С учетом изложенного решение суда следует оставить без изменения, апелляционную жалобу ГАУ РНТИК "БашТехИнформ" - без удовлетворения. Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 31 мая 2021 г. по делу N А07-28140/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу государственного автономного учреждения Республиканский Научно-технологический и информационный комплекс "БаштехИнформ" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

В.В. Баканов

Судьи

М.В. Лукьянова Н.В. Махрова