Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 июля 2021 г. N 09АП-42072/21 по делу N А40-42085/2021

30 июля 2021 г.

Дело N А40-42085/21

Резолютивная часть постановления объявлена 27 июля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 30 июля 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Кузнецовой Е.Е.

судей: Новиковой Е.М., Фриева А.Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Платоновым Д.М.,

рассматривает в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ВЫСОКИЙ СТАТУС" на решение Арбитражного суда города Москвы от 06.05.2021 по делу N А40-42085/21, по иску АО "ЭВОЛЕНТА" (430005, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД САРАНСК, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, ДОМ 36, ПОМЕЩЕНИЕ 1, ОГРН: 1111326000763, Дата присвоения ОГРН: 30.03.2011, ИНН: 1326218195) к ООО "ВЫСОКИЙ СТАТУС" (101000, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК АРМЯНСКИЙ, ДОМ 9, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 223/54, ОГРН: 1167746743922, Дата присвоения ОГРН: 08.08.2016, ИНН: 9710015551) о взыскании денежных средств,

При участии в судебном заседании:

от истца: Лизин С.Н. по паспорту,

от ответчика: Басария Л.Л. по доверенности от 14.05.2021.

УСТАНОВИЛ:

АО "ЭВОЛЕНТА" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ответчику ООО "ВЫСОКИЙ СТАТУС" о взыскании задолженности в размере 1 050 000 руб. 00 коп., пени на основании п. 6.3 договора за период с 31.12.2020 по 01.03.2021 в размере 52 500 руб. 00 коп., госпошлины.

В судебном заседании 21 апреля 2021 года в порядке ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 28 апреля 2021 года.

Решением от 06.05.2021 с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОКИЙ СТАТУС" (101000, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК АРМЯНСКИЙ, ДОМ 9, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 223/54, ОГРН: 1167746743922, Дата присвоения ОГРН: 08.08.2016, ИНН: 9710015551) в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЭВОЛЕНТА" (430005, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД САРАНСК, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, ДОМ 36, ПОМЕЩЕНИЕ 1, ОГРН: 1111326000763, Дата присвоения ОГРН: 30.03.2011, ИНН: 1326218195) взыскано 1 050 000 (один миллион пятьдесят тысяч) руб. задолженности, 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) руб. неустойки, а также 24 025 (двадцать четыре тысячи двадцать пять) руб. расходов по оплате государственной пошлины.

ООО "ВЫСОКИЙ СТАТУС", не согласившись с принятым решением, обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить. По их мнению, при вынесении обжалуемого решения судом первой инстанции неправильно применены нормы материального права, выводы суда не соответствуют обстоятельства дела.

В судебном заседании стороны поддержали свои правовые позиции по спору.

Рассмотрев дело в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, заслушав представителя истца, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения решения арбитражного суда, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и верно установлено судом первой инстанции, 15.12.2020 г. между ООО "Высокий статус" (Подрядчик) и Акционерным обществом "Эволента" (Субподрядчик) заключен Договор N 120/20 на оказание услуг по автоматизации приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск- ориентированного подхода: внедрение государственной информационной системы "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности".

В соответствии с условиями Договора услуги Субподрядчиком оказаны надлежащим образом, в полном объеме и приняты без замечаний со стороны Подрядчика, что подтверждается актом приема-передачи от 25 декабря 2020 года.

Согласно п. 2.4. Договора, Подрядчик производит оплату Субподрядчику по факту оказания услуг в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных услуг.

Ответчиком обязательства по оплате в полном объеме не исполнены, в связи с чем у ответчика перед истцом образовалась задолженность в сумме 1 050 000 руб. 00 коп., которую истец просит взыскать с ответчика в судебном порядке. Направленная в адрес ответчика претензия оставлена без удовлетворения.

В соответствии со ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Пунктом 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ - обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Статья 310 ГК РФ указывает на то, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

Ответчиком не представлены суду доказательства своевременной оплаты оказанных услуг, в связи с чем, требование истца о взыскании задолженности в размере 1 050 000 руб. 00 коп. подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

Пунктом 6.3. Договора установлено, что в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты пени, рассчитанной за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости неисполненного (ненадлежащем образом исполненного) обязательства, но не более 5% от цены Договора.

Истец начислил неустойку в размере 52 500 руб. 00 коп. за период с 31.12.2020 по 01.03.2021 представил расчет, который судом проверен, признан верным, в связи с чем требование о взыскании 52 500 руб. 00 коп. подлежит удовлетворению.

Суд первой инстанции правомерно установил, что оснований для применения ст. 333 ГК РФ не имеется в силу положений Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 г. N 81.

Заявление о применении ст. 333 ГК РФ не может быть принято в связи со следующим.

Ссылка заявителя апелляционной жалобы на чрезмерный размер неустойки коллегией отклоняется, поскольку в силу ч. 3 ст. 257 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в апелляционной жалобе не могут быть заявлены новые требования, которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 72 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" заявление ответчика о применении положений статьи 333 ГК РФ может быть сделано исключительно при рассмотрении дела судом первой инстанции или судом апелляционной инстанции в случае, если он перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции (часть 5 статьи 330, статья 387 ГПК РФ, часть 6.1 статьи 268, часть 1 статьи 286 АПК РФ).

Поскольку, ответчиком не заявлялось, в суде первой инстанции такого требования, не было представлено доказательств ее несоразмерности, решение суда в указанной части не подлежит отмене или изменению.

Апелляционная коллегия также учитывает, что согласно п. 4 ч. 2 ст. 260 АПК РФ в апелляционной жалобе должны быть указаны требования лица, подающего жалобу и основания, по которым лицо, подающее жалобу, обжалует судебный акт, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства.

В нарушение указанных требований ответчиком в апелляционной жалобе, конкретных доводов и оснований обжалования принятого судом решения от 06.05.2021 г. не приведено. Обстоятельства несогласия с судебным актом перед лицами, участвующими в деле, не раскрыты (ч. 3 ст. 65 АПК РФ).

Суд апелляционной инстанции полагает, что все обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, судом первой инстанции установлены, все доказательства исследованы и оценены в соответствии с требованиями ст. 71 АПК РФ. Оснований для переоценки доказательств и сделанных на их основании выводов у суда апелляционной инстанции не имеется.

Доводам заявителя апелляционной жалобы судом первой инстанции дана соответствующая правовая оценка, оснований для переоценки которой у апелляционной коллегии не имеется.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным в материалы дела доказательствам, и вопреки доводам жалобы, основаны на правильном применении судом норм материального и процессуального права, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 АПК РФ, для отмены либо изменения принятого по делу решения.

Руководствуясь ст.ст. 110, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 06.05.2021 по делу N А40-42085/21 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.Е. Кузнецова

Судьи

А.Л. Фриев Е.М. Новикова