Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 сентября 2021 г. N 09АП-47825/21 по делу N А40-38199/2021

г. Москва

07 сентября 2021 г.

Дело N А40-38199/21

Резолютивная часть постановления объявлена 06 сентября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 07 сентября 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Фриева А.Л.,

судей: Бодровой Е.В., Титовой И.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Платоновым Д.М.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ЦЕНТРСПЕЦСТРОЙ" на Решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.06.2021 по делу N А40-38199/21 по иску акционерного общества "ЕВРАКОР" (101000, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МЯСНИЦКАЯ, ДОМ 46, СТРОЕНИЕ 7, ПОМ/КОМН III/2, ОГРН: 5077746549755, Дата присвоения ОГРН: 10.04.2007, ИНН: 7701716324) к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРСПЕЦСТРОЙ" (620028 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ УЛИЦА КРЫЛОВА ДОМ 27 ПОМЕЩЕНИЕ 7, ОГРН: 1156658048656, Дата присвоения ОГРН: 29.07.2015, ИНН: 6679075649) о взыскании неотработанного аванса в размере 2 578 500 руб. по договору от 06.02.2017

N РИ999-15-5СП,

При участии в судебном заседании:

от истца: Худяков В.В. по доверенности от 25.09.2020,

от ответчика: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество "ЕВРАКОР" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРСПЕЦСТРОЙ" (далее - ответчик) о взыскании неотработанного аванса в размере 2578500 руб. по договору от 06.02.2017 N РИ999-15-5СП.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.06.2021 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Ответчик, не согласившись с решением суда, обратился с апелляционной жалобой, в которой просил решение суда в части удовлетворения иска отменить и принять по делу в этой части новый судебный акт.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу, а также исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что основания для отмены или изменения решения Арбитражного суда г. Москвы от 10.06.2021 отсутствуют по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 06.02.2017 между истцом (подрядчик) и ответчиком (субподрядчик) был заключен Договор подряда N РИ999-15-5СП на выполнение строительно-монтажных работ по строительству (с использованием схемы реализации материалов и давальческой схемы) (далее - договор), согласно которому субподрядчик обязуется выполнить работы по объекту/объектам "Трубопровод СПБТ от Восточно-Уренгойского лицензионного участка до станции Коротчаево. Корректировка" по заданию подрядчика в соответствии с договором и Рабочей документацией, включая:

- переход через автодорогу "Сургут-Салехард", участок Коротчаево - г. Новый Уренгой, ПК 275+27, 1-ПК 275-92,0;

- переход через ЖД, Участок Коротчаево - ст. Новый Уренгой ПК 276-93,3 - ПК 277+38,7;

- пересечение вдоль трассовой дороги V технической категории ПК 796+18-ПК 76+97;

- пересечение газопровода DN 150, ПК820+13,4-ПК 820+33,4.

В соответствии с п. 3.1 договора, стоимость работ составляет 5 157 000 руб.

Графиком выполнения работ по спорному договору предусмотрено, что работы необходимо выполнить до 05.04.2017.

Во исполнение условий договора истец перечислил ответчику аванс в общей сумме 2 578 500 руб., что подтверждается платежным поручением от 10.02.2017 N 8149

В связи со значительным нарушением сроков выполнения работ по Договору, Заказчик в соответствии со ст. 715 ГК РФ, а также п. 31.1 договора в одностороннем порядке отказался от исполнения Договора и потребовал вернуть неотработанный аванс, о чем в адрес ответчика было направлено письмо от 17.03.2020, что подтверждается реестром почтовой корреспонденции. С учетом положений п. 31.1 и 31.4 договора, он считается расторгнутым в одностороннем порядке с 13.04.2020.

Правоотношения, сложившиеся между сторонами подлежат регулированию общими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и специальными нормами, содержащимися в главе 37 ГК РФ.

Из п. 1 ст. 702 ГК РФ следует, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчик) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 2 статьи 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ договор считается расторгнутым в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон.

В соответствии с п. 8 Информационного письма ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ, безотносительно от наличия или отсутствия договора, является сдача результата работ заказчику.

Согласно п. 6 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2008 N 127 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса РФ" в случае, если между сторонами не заключен договор, стоимость выполненных работ подлежит взысканию по правилам, установленным главой 60 Гражданского кодекса Российской Федерации о неосновательном обогащении.

Таким образом, при прекращении договора подряда требование заказчика о возврате неизрасходованного аванса подлежит разрешению согласно нормам главы 60 ГК РФ, при этом подрядчик имеет право на оплату фактически выполненных работ.

Согласно п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Статья 1107 ГК РФ определяет, что лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.

Поскольку ответчик факт получения суммы аванса не оспорил, доказательства исполнения обязательства, а также возврата истцу спорной суммы денежных средств не представил, суд первой инстанции правомерно и обосновано удовлетворил исковые требования в части взыскания 2 578 500 руб.

Довод апелляционной жалобы об истечении срока исковой давности по заявленному требованию, отклоняется апелляционным судом.

Так, при рассмотрении дела в суде первой инстанции ответчиком заявлено об истечении срока исковой давности, что следует из отзыва на исковое заявление. По мнению ответчика, о неосновательности обогащения ответчика истец должен был узнать с момента истечения срока выполнения работ.

Согласно пункту 1 статьи 407 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным данным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В соответствии с пунктом 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Пунктом 3 статьи 450 ГК РФ (в редакции, действовавшей в спорный период) установлено, что в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

В силу положений пункта 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Из пункта 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 N 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении" следует, что положения пункта 4 статьи 453 ГК РФ не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала. При ином подходе на стороне ответчика имела бы место необоснованная выгода.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом, письмом от 17.03.2020 истец уведомил ответчика об одностороннем расторжении договора, выразив свою волю на прекращение договора, и обосновал это нарушением субподрядчиком условий договора.

Следовательно, с расторжением договора у ответчика отпали правовые основания для удержания перечисленных истцом денежных средств.

Право сохранить за собой авансовые платежи с этого момента прекратилось и на основании пункта 1 статьи 1102 ГК РФ у компании возникло обязательство по их возврату обществу.

Как следует из правовой позиции, изложенной Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 01.12.2011 N 10406/11, право требования возврата неосновательного обогащения до момента расторжения договора в связи с нарушением его условий у общества отсутствовало, и это требование не могло быть предъявлено должнику.

Пунктом 1 ст. 196 ГК РФ установлен общий срок исковой давности - три года со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 этого кодекса.

Поскольку истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ответчика суммы неотработанного аванса 25.02.2021, а договор расторгнут в одностороннем порядке 13.04.2020 (с учетом п. 31.1 договора), то срок исковой давности не может быть признан пропущенным.

Данная правовая позиция подтверждена Определением Верховного Суда Российской Федерации от 20.03.2018 по делу N 305-ЭС17-22712.

Таким образом, апелляционный суд соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что ответчик не выполнил взятые на себя обязательства, в связи с чем полученные и неотработанные им денежные средства являются неосновательным обогащением, подлежащим взысканию на основании ст. 1102 ГК РФ.

Довод апелляционной жалобы о нарушении истцом встречных обязательств, отклоняется апелляционным судом, поскольку не подтвержден какими-либо доказательствами.

Согласно п. 5.2 договора, никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования субподрядчика о продлении срока выполнения работ, за исключением случаев, оговоренных в ст. 23 (Внесение изменений в Рабочую документацию), 24 (Обстоятельства, о которых субподрядчик обязан предупредить подрядчика) и 28 (Требования конфиденциальности) договора.

Каких-либо требований в адрес истца с указанием на необходимость исполнения встречного обязательства, в отсутствие которого ответчик не может приступить к выполнению работ, ответчиком не направлялось, доказательства обратного в материалы дела не представлено.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции является законным и обоснованным. Судом первой инстанции исследованы обстоятельства, имеющие значение для настоящего дела, и дана надлежащая оценка имеющимся в деле доказательствам. Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика в соответствии со статьями 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 10.06.2021 по делу N А40-38199/21 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Взыскать с ООО "ЦЕНТРСПЕЦСТРОЙ" (ОГРН: 1156658048656) в доход федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной жалобе в сумме 3 000 (три тысячи) руб.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

А.Л. Фриев

Судьи

Е.В. Бодрова И.А. Титова