Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 сентября 2021 г. N 09АП-55169/21 по делу N А40-7359/2021

14 сентября 2021 г.

дело N А40-7359/21

Резолютивная часть постановления объявлена 14 сентября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 14 сентября 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Кузнецовой Е.Е.

Судей Фриева А.Л., Новиковой Е.М.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Азарёнок Е.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Ответчика

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.07.2021 г. (резолютивная часть от 01.07.2021 г.) по делу N А40-7359/21

по иску ООО "ТРАНС МЕНЕДЖМЕНТ ЦЕНТР" (ОГРН 1107746624479) к ООО "ЭНЕРГОСВЕТСТРОЙ" (ОГРН 1156313068691) о взыскании,

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

ООО "ТРАНС МЕНЕДЖМЕНТ ЦЕНТР" (заказчик) предъявило ООО "ЭНЕРГОСВЕТСТРОЙ" (подрядчик) иск о взыскании неустойки в размере 949.834,19 рублей.

Решением Арбитражного суда г. Москвы, объявленным в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ 01.07.2021 г., изготовленным в полном объеме 08.07.2021 г. исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с решением, Ответчик подал апелляционную жалобу.

08.09.2021 в Девятый арбитражный апелляционный суд от сторон поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Неявившиеся стороны уведомлены о времени и месте рассмотрения дела посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте суда в сети Интернет (т. 1 л.д. 133).

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев заявленное ходатайство, полагает мировое соглашение подлежащим принятию судом, а производство по апелляционной жалобе - прекращению.

Мировое соглашение соответствует требованиям ст.ст. 139-141 АПК РФ, поскольку оно заключено в письменной форме и подписано лицами, уполномоченными на заключение мирового соглашения от имени сторон спора, содержит сведения об условиях, размере и сроках исполнения сторонами обязательств, закону не противоречит и прав и законных интересов других лиц не нарушает.

Руководствуясь ст.ст. 150, 269, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить заключенное ООО "ТРАНС МЕНЕДЖМЕНТ ЦЕНТР" (Истец) и ООО "ЭНЕРГОСВЕТСТРОЙ" (Ответчик) по делу N А40-7359/21 мировое соглашение на согласованных сторонами условиях, а именно:

"Общество с ограниченной ответственностью "Транс Менеджмент Центр" (ИНН 7718815605) в лице Генерального директора Мозжухина Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Истец", и

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСВЕТСТРОЙ" (ИНН 6382071234) в лице Директора Софронова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем "Ответчик",

вместе именуемые "Стороны", в целях урегулирования спора по делу N А40-7359/2021, рассматриваемого Девятым арбитражным апелляционным судом, руководствуясь ст. 139-141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:

Согласно Решению Арбитражного суда города Москвы от 01.07.2021 г. удовлетворены требования Истца о взыскании с Ответчика с неустойки по договору подряда N 23аЦДРП-2019-9и/СП от 29.10.2019 г. в размере 949 834,19 рублей и расходов по госпошлине 21 997 рублей.

В соответствии со ст. 139 АПК РФ, мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

Стороны пришли к общему мнению о необходимости заключения настоящего мирового соглашения на следующих условиях:

1.Стороны договариваются о том, что Истец отказывается от исковых требований о взыскании неустойки по договору подряда N 23аЦДРП-2019- 9и/СП от 29.10.2019 г. в размере 949 834, 19 рублей, взысканных решением Арбитражного суда города Москвы от 01.07.2021 г.

2.Судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 21 997 рублей, понесенные Истцом при подаче искового заявления подлежат отнесению на Истца.

3.Судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 3 000 рублей, понесенные Ответчиком при подачи апелляционной жалобы подлежат отнесению на Ответчика.

4.Стороны договариваются о том, что в течение двух рабочих дней с момента подписания обеими сторонами настоящего мирового соглашения Ответчик отказывается от исковых требований, заявленных им в рамках арбитражного дела N А40-139320/2021 в полном объеме.

5.Сторонам известны процессуальные последствия заключения настоящего мирового соглашения (ч. 2 ст. 150, ч. 3 ст. 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

6.Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

7.Настоящее мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для каждой столоны и для Девятого арбитражного апелляционного суда.

Стороны ходатайствуют об утверждении Девятым арбитражным апелляционным судом настоящего мирового соглашения и прекращении производства по делу N А40-7359/2021.

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, сторонам известны и понятны".

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.07.2021 г. (резолютивная часть от 01.07.2021 г.) по делу N А40-7359/21 отменить.

Производство по делу прекратить.

Постановление может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.Е. Кузнецова

Судьи

А.Л. Фриев Е.М. Новикова