Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 сентября 2021 г. N 09АП-53365/21 по делу N А40-19363/2021

г. Москва

27 сентября 2021 г.

Дело N А40-19363/21

Резолютивная часть постановления объявлена 22 сентября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 сентября 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Тетюка В.И.,

судей Кузнецовой Е.Е., Новиковой Е.М.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Азарёнок Е.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу АО "ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.06.2021 по делу N А40-19363/21

по иску АО "ГИДРОРЕМОНТ-ВКК"

к АО "Трест Гидромонтаж"

о взыскании 18 982 179,46 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен

от ответчика: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

С учетом уточнений требований в порядке ст. 49 АПК РФ, иск заявлен о взыскании неустойки в размере 815 573, 38 руб. по договору субподряда N У/1095/ВВЖ от 02.05.2017.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.06.2021 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с вышеуказанным решением, АО "ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ" обратилось с апелляционной жалобой, в которой считает его незаконным и необоснованным, принятым с нарушением норм материального и процессуального права, просит отменить решение суда и принять новый судебный акт.

В своей жалобе заявитель указывает, что судом первой инстанции не дана оценка доводам ответчика.

Стороны в судебное заседание не явились, надлежаще извещены о времени и месте судебного заседания, дело на основании ст. 156 АПК РФ рассмотрено в их отсутствие.

Рассмотрев дело в порядке ст.ст. 266, 268 АПК РФ, изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для ее удовлетворения.

Как следует из материалов дела, между АО "Трест Гидромонтаж" (далее - Подрядчик, Ответчик) и АО "Гидроремонт-ВКК" (далее - Субподрядчик, Истец) заключен договор субподряда N У/1095/ВВЖ от 02.05.2017 года (далее - Договор субподряда, приложение N 3 к исковому заявлению) на выполнение работ по комплексной модернизации гидромеханического оборудования Рыбинской и Угличской ГЭС(далее - "Работы") в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1 к Договору).

Согласно п. 1.4 и 1.5 Договора субподряда работы выполняются для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Верхневолжских ГЭС", место выполнения Работ: Российская Федерация, г. Рыбинск, ул. Вяземского, 31, Рыбинская ГЭС, г. Углич, ул. Спасская, 33, Угличская ГЭС.

В соответствии с п.3.1 Договора субподряда (в редакции дополнительного соглашения N 3 от 02.07.2018 г., приложение N 4 к исковому заявлению) общая стоимость Работ по Договору является предельной и составляет 141 396 322,56 рублей, в том числе НДС в размере, определяемом действующим законодательством РФ.

В соответствии с п. 1.6.2 Договора срок окончания выполнения Работ - 20 августа 2020 года.

Сроки выполнения отдельных этапов и видов работ определяются Календарным графиком выполнения работ в рамках сроков, указанных в п. 1.6 Договора.

Субподрядчик выполнил Работы по этапу "Монтаж БПЩ ГА N 5 Рыбинской ГЭС" на общую сумму 20 086 576,80 рублей (с учетом непредвиденных работ на сумму 1 535 191,20 рублей), в том числе НДС 20%. Подрядчик принял выполненные Работы, что подтверждается подписанными Сторонами Актами о приемке выполненных работ (по форме КС-2) N 1, 2, 3, 4 от 28.09.2020 года (приложения N 5.1-5.4 к исковому заявлению), Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 N 9 от 28.09.2020 года (приложение N 6 к исковому заявлению).

В соответствии с пп.3.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.4, 3.5.5 Договора субподряда оплата работ осуществляется в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере 10% от стоимости первого этапа работ по договору (за исключением непредвиденных и прочих (командировочных) расходов) выплачивается в течение 30 календарных дней с даты вступления Договора в силу, на основании счета, выставленного Субподрядчиком.

- Субподрядчик не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты авансового платежа обязан предоставить Подрядчику Банковскую гарантию возврата авансового платежа.

- платеж в размере 90% от стоимости работ каждого этапа выплачивается в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в п.п. 4.1, 4.3 Договора на основании счетов, выставленных Субподрядчиком.

- В случае неисполнения Субподрядчиком требований по предоставлению обеспечения Подрядчик вправе удерживать 10 % от цены Договора соразмерно от каждого платежа, причитающегося Субподрядчику в качестве гарантийного удержания до истечения 60 календарных дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в п. 4.3.

Субподрядчиком не предоставлялась банковская гарантия на возврат авансового платежа, соответственно Подрядчик удерживал 10 % от стоимости платежа в соответствии с условиями Договора.

Авансовый платеж по этапу 2020 года в размере 1 919 970,72 рублей (что составляет 10 % от стоимости этапа в соответствии с календарным графиком) не выплачивался Подрядчиком и был зачтен по условиям Соглашения об уступке права требования N 1010-429-2020 от 14.10.2020 года, заключенного с ПАО "РусГидро" (приложение N 7 к исковому заявлению). Задолженности по оплате авансового платежа у Подрядчика нет.

Субподрядчик выставил счет на оплату N 192 от 28.09.2020 года (приложение N 8 к исковому заявлению) на общую сумму в размере 20 086 576,80 рублей, в том числе НДС 20%:

- 18 551 385,60 - стоимость работ, выполненных по этапу, в том числе авансовый платеж и сумма обеспечительного платежа;

- 1 535 191,20 (стоимость непредвиденных работ).

Срок оплаты Подрядчиком задолженности по Актам КС-2 N N 1, 2, 3, 4 от 28.09.2020 года в течение 30 календарных дней с даты подписания документов - до 28.10.2020 года.

Срок оплаты Подрядчиком гарантийного удержания по Актам по форме КС-2 N N 1, 2, 3, 4 от 28.09.2020 года - по истечении 60 календарных дней с даты подписания сторонами документов, указанных в п. 4.3 Договора.

В соответствии с п. 4.3 Договора по завершении выполнения Работ в отношении Объекта Субподрядчик представляет Подрядчику подписанные со своей стороны Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) в отношении каждого основного средства в составе объекта и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за весь объем работ по соответствующему объекту.

Сторонами по Объекту БПЩ ГА N 5 Рыбинской ГЭС подписаны акты о приемке выполненных работ (КС-2 NN 1, 2, 3, 4 от 28.09.2020) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3 N 9 от 28.09.2020).

Также по объекту был подписан Акт приемки законченного строительством объекта N 12 от 28.09.2020 года по форме КС-11.

Учитывая изложенное, срок оплаты обеспечительного платежа по объекту БПЩ ГА N 2 Рыбинской ГЭС - не позднее 27 ноября 2020 года.

В связи с ненадлежащим исполнением Подрядчика своих обязательств в части оплаты выполненных работ в адрес Подрядчика была направлена претензия исх. N 1262 от 26.11.2020 года (приложение N 9 к исковому заявлению), что подтверждается почтовой квитанцией и описью (приложение N 10 к исковому заявлению) с требованием о перечислении в течение 10 календарных дней с даты получения претензии суммы задолженности по Договору в размере 18 166 606,08 руб.

Также в претензии Субподрядчик требовал оплатить неустойку, исходя из расчета в соответствии с условиями Договора, в размере 815 573,38 рублей.

Согласно п.7.6 Договора субподряда в случае нарушения Подрядчиком сроков оплаты (за исключением срока оплаты авансовых платежей), Субподрядчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,2% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от несвоевременно оплаченной суммы.

Учитывая несвоевременную оплату Подрядчиком платежа в размере 90 % по Актам КС-2 от 28.09.2020, по состоянию на 27.11.2020 года Субподрядчиком была рассчитана сумма неустойки за просрочку оплаты Подрядчиком выполненных работ, которая составила 815 573,38 рублей, исходя из следующего расчета:

16 311 467,52 руб. (сумма выполненных работ + сумма непредвиденных работ) 0,2% х 30 (количество дней просрочки с 29.10.2020 по 27.11.2020) = 978 688,05 рублей

Сумма неустойки с учетом ограничения 5 % составила - 815 573,38 рублей.

Принимая во внимание, что требования в части основного долга ответчиком не оспаривались, были удовлетворены после принятия иска к производству, расчет неустойки и период начисления ответчиком в ходе судебного заседания не оспорен, заявленные требования являются правомерными, а расчет неустойки методологически и арифметически верен.

С учетом изложенного, поскольку доказательств оплаты задолженности ответчиком не представлено, заявленные требования подлежат удовлетворению.

Довод апелляционной жалобы о том, что судом первой инстанции не была дана оценка доводам ответчика, подлежит отклонению, как необоснованный, поскольку то обстоятельство, что в судебном акте не указаны какие-либо конкретные доказательства либо доводы, не свидетельствует о том, что данные доказательства или доводы не были исследованы и оценены судом.

Принимая во внимание вышеизложенное, арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынесено законное и обоснованное решение и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для его отмены.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 29.06.2021 по делу N А40-19363/21 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.И. Тетюк

Судьи

Е.М. Новикова Е.Е. Кузнецова