Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 октября 2021 г. N 13АП-28975/21 по делу N А21-4481/2021

г. Санкт-Петербург

06 октября 2021 г.

Дело N А21-4481/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 27 сентября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 октября 2021 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Масенкова И.В.

судей Пряхина Ю.В., Семиглазов В.А.

при ведении протокола судебного заседания: Прохорова А.Ю.,

при участии:

согласно протоколу,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-28975/2021) Администрации Неманского городского округа на решение Арбитражного суда Калининградской области от 15.07.2021 по делу N А21-4481/2021 (судья Шкутко О.Н.), принятое по иску общества с ограниченной ответственностью "НеманСтройСервис" к Администрации Неманского городского округа о взыскании долга, процентов,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "НеманСтройСервис" обратилось в суд с иском к Администрации Неманского городского округа о взыскании основного долга в сумме 301 722,29 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 171 305,54 рублей.

Решением суда от 15.07.2021 исковые требования удовлетворены частично, взыскан основной долг в сумме 301 722,29 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 58 153,44 рублей, в остальной части иска отказано.

В апелляционной жалобе Администрация Неманского городского округа просит решение отменить в части взыскания процентов, принять новый судебный акт. Податель жалобы полагает, что проценты необходимо исчислять с 14.04.2021, поскольку 13.04.2021 получена претензия об оплате.

Законность и обоснованность судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Из материалов дела следует, что между Администрацией муниципального образования "Лунинское сельское поселение" (муниципальный заказчик), муниципальным бюджетным учреждением "Центр капитального строительства" (заказчик-застройщик), муниципальным бюджетным учреждение культуры "Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту Лунинского сельского поселения" (выгодоприобретатель), ООО "НеманСтройСервис" заключен муниципальный контракт от 28.10.2013 N 0135200000513001113- 0107057-02.

По условиям контракта подрядчик обязался выполнить работы по капитальному ремонту помещений Дома культуры в пос. Маломожайское, ул. Центральная, дом 30.

В соответствии с пунктом 3.1 контракта стоимость работ согласована 4 093 802,98 рублей.

В соответствии с пунктом 3.2 контракта выгодоприобретатель обязался оплатить выполненные работы на основании подписанных актов выполненных работ в течение 10 банковских дней со дня поступления денежных средства выделенных на реализацию контракта на счет выгодоприобретателя.

30.11.2013 подписан акт о принятии работ на сумму 2 160 526,42 рублей, 25.12.2013 года - на сумму 1 993 276,56 рублей.

Задолженность по оплате выполненных работ составила 283 319,14 рублей.

Между Администрацией муниципального образования "Лунинское сельское поселение" (муниципальный заказчик), муниципальным бюджетным учреждением "Центр капитального строительства" (заказчик-застройщик), муниципальным бюджетным учреждение культуры "Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту Лунинского сельского поселения" (выгодоприобретатель), ООО "НеманСтройСервис" заключен муниципальный контракт от 17.12.2013 N 0335300032813000012-0107057-01.

По условиям контракта подрядчик обязался выполнить работы по капитальному ремонту помещений (2 этап) Дома культуры в пос. Маломожайское, ул. Центральная, дом 30.

В соответствии с пунктом 3.1 контракта стоимость работ согласована 1 769 612,59 рублей.

В соответствии с пунктом 3.2 контракта выгодоприобретатель обязался оплатить выполненные работы на основании подписанных актов выполненных работ в течение 10 банковских дней ос дня поступления денежных средства выделенных на реализацию контракта на счет выгодоприобретателя.

27.12.2013 подписан акт о принятии работ на сумму 1 769 612,59 рублей.

Задолженность по оплате выполненных работ составила 18 403,15 рублей.

26.10.2016 Главой Лунинского сельского поселения принято постановление N 82 о ликвидации муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту Лунинского сельского поселения" (выгодоприобретателя).

Требования подрядчика по муниципальным контрактам на общую сумму 301 722,29 рублей включены в промежуточный ликвидационный баланс муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту Лунинского сельского поселения".

Полномочия переданы Администрации Неманского городского округа.

Задолженность по муниципальным контрактам перед подрядчиком погашена не была, в связи с чем, истец обратился в суд с настоящим иском.

Решением суда от 15.07.2021 исковые требования удовлетворены частично, взыскан основной долг в сумме 301 722,29 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 58 153,44 рублей, в остальной части иска отказано.

Оценив доводы апелляционной жалобы, выводы обжалуемого судебного акта, представленные в материалы дела доказательства, апелляционный суд не усматривает оснований для отмены или изменения решения

В силу статьи 702, пункта 1 статьи 711, пункта 1 статьи 746, статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Факт заключения договора, выполнения работ истцом, подтверждается представленными в материалы дела доказательствами.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

30.11.2013 подписан акт о принятии работ по муниципальному контракту от 28.10.2013 N 0135200000513001113- 0107057-02 на сумму 2 160 526,42 рублей, 25.12.2013 - на сумму 1 993 276,56 рублей.

27.12.2013 подписан акт о принятии работ по муниципальному контракту от 17.12.2013 N 0335300032813000012-0107057-01 на сумму 1 769 612,59 рублей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 08.04.2018 по 04.05.202021 составили 58 153,44 рублей, с учетом заявления ответчиком о пропуске срока исковой давности. Арифметических ошибок апелляционным судом не выявлено.

Утверждение ответчика о том, что период просрочки следует исчислять с момента получения претензии, отклонен, как противоречащее природе начисления процентов за пользование чужими денежными средствами в силу статьи 395 Кодекса с учетом необходимости их начисления непосредственно с момента ненадлежащего исполнения обязательства.

С учетом изложенного, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Калининградской области от 15.07.2021 по делу N А21-4481/2021 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

И.В. Масенкова

Судьи

Ю.В. Пряхина В.А. Семиглазов