Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 1 ноября 2021 г. N 06АП-5203/21 по делу N А73-7831/2021

г. Хабаровск

01 ноября 2021 г.

А73-7831/2021

Шестой арбитражный апелляционный суд в составе:

судьи Волковой М.О.,

рассмотрев апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Инновационные технологии"

на решение от 30.07.2021

по делу N А73-7831/2021

Арбитражного суда Хабаровского края,

рассмотренному в порядке упрощенного производства,

по иску некоммерческой организации "Региональный оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае" (ОГРН 1132700001917, г. Хабаровск)

к обществу с ограниченной ответственностью "Инновационные технологии" (ОГРН 1152720001741, г. Хабаровск)

о взыскании 421 759,35 руб.,

УСТАНОВИЛ:

Некоммерческая организация "Региональный оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае" (Фонд) обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Инновационные технологии" (ООО "Инновационные технологии) о взыскании неустойки по договорам N FKR01021800002 от 23.03.2018 и N 202250000011900136 от 08.07.2019 в размере 421 759,35 руб.

Дело рассмотрено в порядке главы 29 АПК РФ.

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 30.07.2021 иск удовлетворен.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обжаловал его в апелляционном порядке, решение суда первой инстанции просил отменить, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование апелляционной жалобы указывает на отсутствие своей вины в просрочке выполнения работ, поскольку истцом не представлена необходимая исходная информация, на что истцу неоднократно указывалось и из-за чего ответчик вынужден был приостанавливать выполнение работ.

Также ссылается на передачу истцом недостоверных технических условий по ряду адресов.

Кроме того, полагает, что при проверке расчета неустойки суду следовало учесть даты предоставления ответчику исходной информации и пересчитать количество дней просрочки. При этом ответчиком представлен контррасчет неустойки, согласно которому с него в пользу истца надлежит взыскать 183 521,47 руб.

Также ответчик привел судебную практику по аналогичным, по его мнению, делам.

Отзыв на апелляционную жалобу не представлен.

В соответствии с частью 1 статьи 272.1 АПК РФ, пунктом 47 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 N 10 "О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве" апелляционная жалоба рассматривается судьей единолично по имеющимся в деле доказательствам, без проведения судебного заседания, без извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте проведения судебного заседания, без осуществления протоколирования в письменной форме или с использованием средств аудиозаписи.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд не усматривает оснований для отмены или изменения оспариваемого судебного акта.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, между Фондом (заказчик) и ООО "Инновационные технологии" (подрядчик) на основании протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, в котором содержится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся от 06.03.2018 N FKR01021800002, заключен договор N FKR01021800002 от 23.03.2018 (договор N FKR01021800002).

Согласно пункту 1.1 договора заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора, техническими заданиями на разработку проектной документации, техническими условиями и условиями настоящего договора осуществить разработку проектной документации на установку общедомовых приборов учета и узлов управления тепловой энергии и горячего водоснабжения многоквартирных домов, расположенных по адресам: Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Комсомольский, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 71, 73, пр-кт Строителей, 6, 14А, 18, 20, 24, 25, 25А, 26, 27, 32, 33, 33А, 37, 38, 39, 52, 52А, 54, 58, пр-т Октябрьский, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9А, 9Б, 12, 16, 19, 23А, пр-кт Победы, 16А, 21, пр-кт Мира, 14, 46В, ул. Пионерская, 18.

Результатом работ является проектная документация (пункт 1.1 договора N FKR01021800002).

Согласно пункту 1.2 договора N FKR01021800002 технические, экономические, экологические и иные требования к проектной документации должны соответствовать техническим заданиям на разработку проектной документации (Приложения N 1), Техническим условиям (Приложение N 5), требованиям технических регламентов, СНиП, ГОСТ и иных нормативных актов РФ в части состава, содержания и оформления результатов работ.

Основаниями для проведения работ являются решения общих собраний собственников (пункт 1.3 договора N FKR01021800002).

В соответствии с пунктом 2.1 договора N FKR01021800002 цена договора определена по итогам электронного аукциона и составляет 2 428 650,04 руб.

Кроме того, пунктами 2.1.1-2.1.46 договора N FKR01021800002 установлена стоимость выполнения работ по разработке проектной документации на установку общедомовых приборов учета и узлов управления тепловой энергии и горячего водоснабжения в отношении каждого дома, указанного в пункте 1.1 договора.

В цену договора включены затраты на производство работ в соответствии с техническими заданиями на разработку проектной документации (Приложение N 1), Техническими условиями (Приложение N 5) и прочие затраты, связанные с выполнением работ, в том числе налоги, сборы и иные обязательные платежи в соответствии со сметами на проектные (изыскательские) работы (Приложения N N 2.1-2.46). Прочие затраты, связанные с выполнением работ по договору, включают в себя транспортные расходы, затраты на необходимые согласования с заинтересованными инстанциями (сетедержателями), получение различного рода расчетов, справок, актов, решений и т.п. документов, сбор исходных данных в соответствии со сметами (Приложения N N 2.1-2.46.) (пункт 2.3 договора N FKR01021800002).

На основании пункта 2.6 договора N FKR01021800002 оплата работ по разработке проектной документации производится заказчиком на основании подписанных членами Комиссий и согласованных органом местного самоуправления, а также лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в соответствующих МКД (в случае, если работы проводятся на основании решений собственников помещений) Комиссионных актов о приемке работ по разработке проектной документации по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора, и представленной в полном объеме проектной документации (в количестве и составе, установленных в соответствующем техническом задании на разработку проектной документации (Приложение N 1), счета-фактуры (в случае, если подрядчик является плательщиком НДС), иных документов, в случаях, установленных в настоящем договоре, в течение 30 рабочих дней с даты получения данных документов по соответствующему МКД, путем внесения суммы оплаты на расчетный счет подрядчика.

Оплата осуществляется в установленном порядке и в сроки, при отсутствии у заказчика замечаний к поступившему пакету документов согласно условиям настоящего договора. Дата получения документов определяется согласно входящим регистрационным дате и номеру, проставляемым в приемной заказчика на сопроводительном письме (накладной, акте приема-передачи документов).

В силу пункта 2.10 договора N FKR01021800002 обязательство заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета заказчика.

В соответствии с пунктом 3.2 договора N FKR01021800002 срок выполнения работ по договору - в течение 90 календарных дней с даты заключения договора. Начало выполнения работ - с 24.03.2018, окончание - до 21.06.2018.

Сроки исполнения этапов выполнения работ установлены в графике выполнения работ, являющимся приложением к настоящему договору (Приложение N 4).

Кроме того, пунктом 3.3 договора N FKR01021800002 установлено, что указанный выше срок включает в себя выполнение работ согласно техническим заданиям на разработку проектной документации (Приложение N 1), Технических условий (Приложение N 5), Смет (Приложения N N 2.1- 2.46), приемку выполненных работ Комиссией.

Установленный в пункте 3.2. договора срок выполнения работ по договору и (или) установленный(-ые) в Графике выполнения работ (Приложение N 4) срок(-и) исполнения этапа(-ов) работ, являются исходными для определения имущественных санкций и расторжения данного договора в случаях нарушения сроков выполнения работ по договору, этапу(-ам) выполнения работ (пункт 3.4 договора N FKR01021800002).

В соответствии с пунктами 5.1-5.3 договора N FKR01021800002 проверка и приемка выполненных работ по настоящему договору на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в настоящем договоре, осуществляется на основании Комиссионного акта о приемке работ к проектной документации по каждому многоквартирному дому (виду работ по соответствующему многоквартирному дому). Комиссионный акт о приемке работ составляется на фактически выполненные виды и объемы работ по каждому многоквартирному дому по числу членов Комиссии. В Комиссионном акте о приемке работ в обязательном порядке должны быть указаны номер и дата договора, адрес многоквартирного дома и вид работ, по которому передается проектная документация, стоимость выполненных работ.

Приемка результатов выполненных работ по настоящему договору на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в настоящем договоре, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в настоящем разделе договора. Приемка выполненных работ по разработке проектной документации оформляется отдельно по каждому многоквартирному дому (виду работ по соответствующему многоквартирному дому) в соответствии с условиями договора.

Приемка работ по каждому многоквартирному дому осуществляется Комиссией в составе: заказчика, представителя органа исполнительной власти Хабаровского края, ответственного за реализацию региональной программы капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации, представителя организации, осуществляющей управление соответствующим многоквартирным домом, представителей собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме.

В силу пункта 5.4 договора N FKR01021800002 после завершения работ по разработке проектной документации по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора, подрядчик не менее чем за 15 рабочих дней письменно уведомляет заказчика о готовности передать результат выполненных работ (разработанную проектную документацию) с указанием предлагаемых даты и времени приемки выполненных работ. Одновременно с уведомлением заказчику передается по одному экземпляру (в письменной форме и в электронном виде, в том числе в формате XML и/или Гранд-СМЕТА) комплекта проектной документации по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора.

Согласно пункту 5.5 договора N FKR01021800002 заказчик в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления подрядчика о завершении работ по разработке проектной документации по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора, и экземпляра комплекта проектной документации по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора, письменно уведомляет подрядчика и орган исполнительной власти края о готовности осуществления приемки работ по указанному многоквартирному дому с указанием согласованных даты и времени приемки работ или уведомляет подрядчика о невозможности осуществления приемки работ в связи с обнаружением отступлений подрядчика от условий договора, ухудшающих результаты работ или иных недостатков (в том числе несоответствия проектной документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации, настоящего договора, a также требованиям и указаниям заказчика), при этом заказчик направляет подрядчику перечень необходимых доработок.

Подрядчик при предъявлении выполненных работ к приемке представляет заказчику подписанные и заверенные со своей стороны комиссионные акты о приемке работ по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора (пункт 5.7 договора N FKR01021800002).

В соответствии с пунктом 5.8 договора N FKR01021800002 комиссионный акт о приемке работ по многоквартирному дому подписывается представителями подрядчика и заказчика с расшифровкой подписи, заверяется печатями подрядчика (при наличии) и заказчика.

Подписание комиссионного акта о приемке работ производится органом исполнительной власти края, организацией, осуществляющей управление соответствующим многоквартирным домом, представителями собственников помещений (пункты 5.9, 5.11, 5.12 договора N FKR01021800002).

На основании пункта 5.16 договора N FKR01021800002 работы по соответствующему многоквартирному дому считаются принятыми Комиссией и исполненными подрядчиком с даты подписания всеми присутствующими при приемке работ членами Комиссии Комиссионного акта о приемке работ по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора.

Комиссионные акты приемки работ N N 1-19, 21, 23(2)-29 по МКД, расположенным по адресам: Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-т Комсомольский, д.73, пр-т Строителей, д.24, д.25, д.26, д.27, д.32, д.33, д.37, д.38, д.39, д.52, д.52А, д.54, д.58, пр-т Октябрьский, д.1, д.3, д.4, д.6, д.7, д.7А, д.8, д.9А, д.9Б, д.12, д.16, д.19, пр-т Победы, д.21, ул. Пионерская, д.18, подписаны 19.12.2018.

Комиссионные акты приемки работ N N 20, 30-36 по МКД, расположенным по адресам: Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-т Комсомольский, д.18, д.26, пр-т Строителей, д.6, д.18, д.20, пр-т Октябрьский, д.5, д.23А, подписаны 20.12.2018.

Комиссионный акт приемки работ N 41 по МКД, расположенному по адресу: Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-т Победы, д. 16А, подписан 20.12.2018.

Комиссионные акты приемки работ N N 37, 38, 39 по МКД, расположенным по адресам: Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-т Комсомольский, д.23, пр-т Строителей, д.14А, пр-т Мира, д.14, подписаны 23.01.2019.

Комиссионный акт приемки работ N 40 по МКД, расположенному по адресу: Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-т Комсомольский, д.24, подписан 23.08.2019.

Комиссионный акт приемки работ N 34 по МКД, расположенному по адресу: Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-т Комсомольский, д.19, подписан 20.12.2018.

В связи с нарушением сроков выполнения работ по договору N FKR01021800002 истец направил ответчику претензии N 03-07/1053 от 30.01.2019, N 03-07/77880 от 25.06.2019, N 03-07/13268 от 12.11.2019, N 03-07/3460 от 16.04.2020 с требованием о возмещении неустойки за просрочку исполнения обязательства в размере 410 864,24 руб.

Требования истца в добровольном порядке ответчиком не удовлетворены.

Кроме того, между Фондом (заказчик) и ООО "Инновационные технологии" (подрядчик) на основании протокола проведения электронного аукциона от 21.06.2019 N 202250000011900136, заключен договор 202250000011900136 от 08.07.2019 (договор N 202250000011900136).

По условиям пункта 1.1 договора N 202250000011900136 заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора, техническими заданиями на разработку проектной документации, техническими условиями и условиями настоящего договора осуществить разработку проектной документации на установку общедомовых приборов учёта и узлов управления тепловой энергии и горячего водоснабжения, приборов учета и узлов управления холодного водоснабжения многоквартирных домов, расположенных по адресам: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Яшина, д.29, д.33, ул. Стрельникова, д.6, ул. Локомотивная, д.1, д.15, ул. Советская, д.34, ул. Клубная, д.9, ул. Краснодарская, д. 31А.

Результатом работ является проектная документация.

Согласно пунктам 1.2, 1.3 договора N 202250000011900136 технические, экономические, экологические и иные требования к проектной документации должны соответствовать техническим заданиям на разработку проектной документации (Приложения N 1), Техническим условиям (Приложение N 5), требованиям технических регламентов, СНиП, ГОСТ и иных нормативных актов РФ в части состава, содержания и оформления результатов работ.

Основание для проведения работ - решения общих собраний собственников

В соответствии с пунктом 2.1 договора N 202250000011900136 цена выполнения работ определена по итогам электронного аукциона и составляет 190 000 руб.

Пунктами 2.1.1-2.1.10 договора N 202250000011900136 предусмотрена стоимость выполнения работ по разработке проектной документации на установку прибора учета и узла управления тепловой энергии и горячего водоснабжения в каждом МКД, указанном в пункте 1.1.

В цену договора включены затраты на производство работ в соответствии с техническими заданиями на разработку проектной документации (Приложение N 1), Техническими условиями (Приложение N 5) и прочие затраты, связанные с выполнением работ, в том числе налоги, сборы и иные обязательные платежи в соответствии со сметами на проектные (изыскательские) работы (далее - сметы) (Приложения N N 2.1-2.10). Прочие затраты, связанные с выполнением работ по договору, включают в себя транспортные расходы, затраты на необходимые согласования с заинтересованными инстанциями (сетедержателями), получение различного рода расчетов, справок, актов, решений и т.п. документов, сбор исходных данных в соответствии со сметами (Приложения N N 2.1-2.10) (пункт 2.3 договора N 202250000011900136).

В силу пункта 2.4 договора N 202250000011900136 цена договора определяется на весь срок исполнения договора, и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.4.1.-2.4.2. настоящего договора.

На основании пункта 2.6 договора N 202250000011900136 оплата работ по разработке проектной документации производится заказчиком на основании подписанных членами Комиссий и согласованных органом местного самоуправления, а также лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в соответствующих многоквартирных домах (в случае, если работы проводятся на основании решений собственников помещений) комиссионных актов о приемке работ по разработке проектной документации по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора, и представленной в полном объеме проектной документации (в количестве и составе, установленных в соответствующем техническом задании на разработку проектной документации (Приложение N 1), счета-фактуры (в случае, если подрядчик является плательщиком НДС), иных документов, в случаях, установленных в настоящем договоре, в течение 300 календарных дней с даты получения данных документов по соответствующему многоквартирному дому, путем внесения суммы оплаты на расчетный счет подрядчика.

Оплата осуществляется в установленном порядке и в сроки, при отсутствии у заказчика замечаний к поступившему пакету документов согласно условий настоящего договора. Дата получения документов определяется согласно входящим регистрационным дате и номеру, проставляемым в приемной заказчика на сопроводительном письме (накладной, акте приема-передачи документов).

Сроки выполнения работ по договору - в течение 90 календарных дней с даты его заключения, начало выполнения работ - с 09.07.2019, окончание - не позднее 06.10.2019. Сроки исполнения этапов выполнения работ установлены в графике выполнения работ, являющимся приложением к настоящему договору (Приложение N 4).

Пунктами 3.3 и 3.4 договора N 202250000011900136 указанный выше срок включает в себя выполнение работ согласно техническим заданиям на разработку проектной документации (Приложение N 1), Технических условий (Приложение N 5), Смет (Приложения N 2.1-2.10), приемку выполненных работ Комиссией.

Установленный в пункте 3.2 договора срок выполнения работ по договору и (или) установленный(-ые) в Графике выполнения работ (Приложение N 4) срок(-и) исполнения этапа(-ов) работ, являются исходными для определения имущественных санкций и расторжения данного договора в случаях нарушения сроков выполнения работ по договору, этапу(-ам) выполнения работ.

В соответствии с пунктами 5.1-5.3 договора N 202250000011900136 проверка и приемка выполненных работ по настоящему договору на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в настоящем договоре, осуществляется на основании комиссионного акта о приемке работ к проектной документации по каждому многоквартирному дому (виду работ по соответствующему многоквартирному дому). Комиссионный акт о приемке работ составляется на фактически выполненные виды и объемы работ по каждому многоквартирному дому по числу членов Комиссии. В Комиссионном акте о приемке работ в обязательном порядке должны быть указаны номер и дата договора, адрес многоквартирного дома и вид работ, по которому передается проектная документация, стоимость выполненных работ.

Приемка результатов выполненных работ по настоящему договору на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в настоящем договоре, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в настоящем разделе договора. Приемка выполненных работ по разработке проектной документации оформляется отдельно по каждому многоквартирному дому (виду работ по соответствующему многоквартирному дому) в соответствии с условиями договора.

Приемка работ по каждому многоквартирному дому осуществляется Комиссией в составе: заказчика, представителя органа исполнительной власти Хабаровского края, ответственного за реализацию региональной программы капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации, представителя организации, осуществляющей управление соответствующим многоквартирным домом, представителей собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме.

В силу пункта 5.4 договора N 202250000011900136 после завершения работ по разработке проектной документации по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора, подрядчик не менее чем за 15 рабочих дней письменно уведомляет заказчика о готовности передать результат выполненных работ (разработанную проектную документацию) с указанием предлагаемых даты и времени приемки выполненных работ. Одновременно с уведомлением заказчику передается по одному экземпляру (в письменной форме и в электронном виде, в том числе в формате XML и/или Гранд-СМЕТА) комплекта проектной документации по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора.

Согласно пункту 5.5 договора N 202250000011900136 заказчик в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления подрядчика о завершении работ по разработке проектной документации по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора, и экземпляра комплекта проектной документации по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора, письменно уведомляет подрядчика и орган исполнительной власти края о готовности осуществления приемки работ по указанному многоквартирному дому с указанием согласованных даты и времени приемки работ или уведомляет подрядчика о невозможности осуществления приемки работ в связи с обнаружением отступлений подрядчика от условий договора, ухудшающих результаты работ или иных недостатков (в том числе несоответствия проектной документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации, настоящего договора, a также требованиям и указаниям заказчика), при этом заказчик направляет подрядчику перечень необходимых доработок.

Подрядчик при предъявлении выполненных работ к приемке представляет заказчику подписанные и заверенные со своей стороны Комиссионные акты о приемке работ по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора (пункт 5.7 договора N 202250000011900136).

В соответствии с пунктом 5.8 договора N 202250000011900136 комиссионный акт о приемке работ по многоквартирному дому подписывается представителями подрядчика и заказчика с расшифровкой подписи, заверяется печатями подрядчика (при наличии) и заказчика.

Подписание комиссионного акта о приемке работ производится органом исполнительной власти края, организацией, осуществляющей управление соответствующим многоквартирным домом, представителями собственников помещений (пункты 5.9, 5.11, 5.12 договора N 202250000011900136).

На основании пункта 5.16 договора N 202250000011900136 работы по соответствующему многоквартирному дому считаются принятыми Комиссией и исполненными подрядчиком с даты подписания всеми присутствующими при приемке работ членами Комиссии комиссионного акта о приемке работ по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора.

Комиссионные акты приемки работ N N 1-5, 8-11 по МКД, расположенным по адресам г. Хабаровск, ул. Яшина, д.29, д.33, ул. Стрельникова, д.6, ул. Локомотивная, д.1, д.15, ул. Советская, д.34, ул. Краснодарская, д.31а, подписаны 11.12.2019, то есть с нарушением установленного договором срока.

Заказчик направил подрядчику претензию N 03-07/3444 от 16.04.2020 с требованием о выплате суммы неустойки на сумму 10 895,11 руб.

Требования истца ответчиком не удовлетворены, что послужило истцу основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Правоотношения сторон подлежат регулированию положениями главы 37 Гражданского кодекса РФ, общими нормами об исполнении обязательств.

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (статья 758 ГК РФ).

Как установлено статьей 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

В силу статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Статья 65 АПК РФ возлагает на каждое лицо, участвующее в деле, обязанность доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Факт нарушения ответчиком установленных договорами сроков выполнения работ подтвержден материалами дела, а именно: комиссионными актами N N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 30 от 19.12.2018, N N 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41 от 20.12.2018, N N 37, 38, 39 от 23.01.2019, N 40 от 23.08.2019 (по договору N FKR01021800002 от 23.03.2018) и N N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 от 11.12.2019 (по договору N 202250000011900136 от 08.07.2019).

Согласно пунктам 6.1, 6.2 договоров за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с договором, а в случаях, им не урегулированных, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и обязаны возместить другой стороне убытки, вызванные таким невыполнением или ненадлежащим выполнением.

При невыполнении (просрочке выполнения) или ненадлежащем выполнении подрядчиком обязательств по договору, он несет ответственность в следующих случаях и объемах.

В силу пункта 6.2.1 договоров за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных договором, в том числе сроков выполнения работ, установленных в пунктах 3.2. договоров, графиках выполнения работ, заказчик вправе потребовать уплату подрядчиком неустойки в размере 0,1% от стоимости обязательства, указанной в соответствующем подпункте пункта 2.1 договора, стоимости этапа работ, сроки по которому нарушены, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа, до даты фактического исполнения обязательства (даты подписания членами Комиссии комиссионного акта о приемке работ).

По расчету истца размер неустойки по договору N FKR01021800002 от 23.03.2018 составил 410 864,24 руб., по договору N 202250000011900136 - 10 895,11 руб.

Расчет неустойки судом проверен и признан верным и арифметически правильным.

В силу пункта 1 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 401 ГК РФ).

Возражая на исковые требования и в качестве доводов апелляционной жалобы, ответчик сослался на отсутствие своей вины в нарушении сроков выполнения работ в связи с длительным оформлением и предоставлением управляющими организациями актов разграничения эксплуатационной ответственности а актов на состояние тепловой изоляции.

Между тем, как правомерно указано судом первой инстанции, пунктом 4.1.13 договора N FKR01021800002 предусмотрена обязанность подрядчика самостоятельно проводить необходимые согласования с заинтересованными организациями, в том числе с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, производящими техническое обслуживание внутридомовых систем, сетедержателями, организациями, имущество которых размещено в (на) доме, связанных с выполнением работ, получать справки, акты, технические условия, решения и иные необходимые документы.

Заключив договор, ответчик как профессиональный участник рынка и лицо, осуществляющую предпринимательскую деятельность, должен осознавать предпринимательские риски при заключении названного договора.

Ссылка ответчика на приостановление работ по договору N FKR01021800002 по причине отказа управляющей организации в согласовании проектов узлов тепловой энергии (рабочей документации) не принимается.

В соответствии с пунктом 1 статьи 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Кроме того, пунктом 1 статьи 719 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

В соответствии с пунктом 4.1.10 договора N FKR01021800002 если в процессе разработки проектной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата, невозможность или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, подрядчик обязан приостановить работы, и в этот же день письменно уведомить об этом заказчика.

Как следует из материалов дела, письмо о приостановлении выполнения работ по договору датировано 26.09.2018, получено заказчиком в тот же день.

Между тем, пунктом 3.2 договора сроки выполнения работ установлены с 23.03.2018 по 21.06.2018.

Таким образом, как правильно указано судом первой инстанции, направление подрядчиком заказчику письма о приостановлении работ после истечения установленного договором срока выполнения работ не свидетельствует о добросовестном поведении ответчика при выполнении работ.

Доказательств своевременного уведомления заказчика о невозможности продолжения выполнения работ и об их приостановлении в пределах сроков, установленных договором на производство работ, ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлено.

При этом судом принято во внимание, что представленные ответчиком письма от 20.07.2018, N 52 от 17.08.2018, N 62 от 10.09.2018, N 103 от 19.12.2018 также направлялись в адрес заказчика за пределами сроков выполнения работ, предусмотренных договором N FKR01021800002.

Таким образом, доводы ответчика, приведенные в апелляционной жалобе, не свидетельствуют о наличии оснований для применения статьи 401 ГК РФ, и, соответственно, для освобождения от уплаты неустойки, поскольку обозначенные обстоятельства не доказывают отсутствие вины подрядчика, как и принятие ответчиком всех мер для надлежащего исполнения обязательства.

В связи с указанным у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для уменьшения размера неустойки до 183 521,47 руб.

Ссылка истца на судебную практику не может быть принята во внимание, учитывая рассмотрение споров, фактические обстоятельства которых не идентичны фактическим обстоятельствам настоящего дела.

С учетом изложенного, решение суда отмене не подлежит.

Расходы по оплате государственной пошлины относятся на заявителя жалобы.

Нарушений, являющихся согласно части 4 статьи 270 АПК РФ основанием для безусловной отмены судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Руководствуясь статьями 258, 268-271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 30.07.2021 по делу N А73-7831/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня его принятия через арбитражный суд первой инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

М.О. Волкова