Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 ноября 2021 г. N 20АП-6675/21 по делу N А68-6167/2020

г. Тула

17 ноября 2021 г.

Дело N А68-6167/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 10.11.2021.

Постановление изготовлено в полном объеме 17.11.2021.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Грошева И.П., судей Бычковой Т.В. и Егураевой Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Леоновой О.И., при участии в судебном заседании: от общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые Черемушки" - представителя Иванова В.О. (доверенность от 01.07.2020), от акционерного общества "Тулагоргаз" - представителя Дмитриева М.С. (доверенность от 11.01.2021), в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые Черемушки" на решение Арбитражного суда Тульской области от 11.08.2021 по делу N А68-6167/2020 (судья Рыжикова Н. А.), принятое по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые Черемушки" (Калужская область, г. Калуга, ИНН 4029057536, ОГРН 1174027013852) к акционерному обществу "Тулагоргаз" (Тульская область, г. Тула, ИНН 7102000154, ОГРН 1027100972799) и обществу с ограниченной ответственностью "ТулаСитиГаз" (Тульская область, г. Тула, ИНН 7107538066, ОГРН 1127154025987), третьи лица: общество с ограниченной ответственностью "Восход" (Тульская область, г. Тула, ИНН 7103515325, ОГРН 1127154023248), общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Промбезопасность" (Тульская область, г. Тула, ИНН 7107542707, ОГРН 1137154014425), Государственная жилищная инспекция Тульской области (Тульская область, г. Тула, ИНН 7107071920, ОГРН 1037101135246) о взыскании суммы ущерба (убытков),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые Черемушки" (далее - ООО "УК "Новые Черемушки", истец) обратилось в Арбитражный суд Тульской области с исковым заявлением к акционерному обществу "Тулагоргаз", обществу с ограниченной ответственностью "ТулаСитиГаз" (далее - ответчики) о взыскании суммы ущерба (убытков) в сумме 13 126 950 руб., расходов по оплате государственной пошлины в сумме 77 690 руб., судебных расходов (убытков) за составление заключения специалиста в сумме 80 000 руб.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ, Кодекс) к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечены ООО "Восход", ООО "Инженерный центр "Промбезопасность".

Решением Арбитражного суда Тульской области от 11.08.2021 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в Двадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование поданной апелляционной жалобы, ссылаясь на статьи 15, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), указывает, что факт причинения убытков по вине ответчиков подтвержден представленными в материалы дела доказательствами. Подробно доводы изложены в апелляционной жалобе.

Представитель ООО "УК "Новые Черемушки" в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель АО "Тулагоргаз" в судебном заседании возражал против доводов апелляционной жалобы, просил оставить обжалуемое решение без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд апелляционной инстанции своих представителей не направили. На основании статей 41, 123, 156, 159, 266 Кодекса жалоба рассмотрена в отсутствие неявившихся в судебное заседание лиц по имеющимся в деле доказательствам.

Обжалуемый судебный акт проверен судом апелляционной инстанции в порядке статей 266 и 268 Кодекса в пределах доводов апелляционной жалобы.

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, а также доводы сторон, Двадцатый арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемое решение не подлежит отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, на основании разрешений N N RU71326000-089/14, RU71326000-090/14, RU71326000-091/14 от 25.04.2014, выданных администрацией города Тулы, ООО "Восход" являлось лицом, осуществлявшим строительство объектов капитального строительства "Жилой комплекс со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и многоуровневым паркингом (I этап строительства - многоэтажный многоквартирный одноподъездный жилой дом)" по адресу: г. Тула, Пролетарский район, в 270 м северо-западнее дома 10а по ул. Шухова, "Жилой комплекс со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и многоуровневым паркингом (II этап строительства - многоэтажный многоквартирный одноподъездный жилой дом)" по адресу: г. Тула, Пролетарский район, в 235 м северо-западнее дома 10а по ул. Шухова, "Жилой комплекс со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и многоуровневым паркингом (III этап строительства - многоэтажный многоквартирный одноподъездный жилой дом)" по адресу: г. Тула, Пролетарский район, в 210 м северо-западнее дома 10а по ул. Шухова.

20.11.2015 между ООО "Восход" (заказчик) и АО "Тулагоргаз" (подрядчик) заключены договоры подряда N 30393/95417/1, N 30393/95417/2, N 30393/95417/3 на выполнение строительно-монтажных работ в отношении котельных к вышеуказанным жилым домам.

Согласно пункту 2.1 договоров срок выполнения работ: начало - декабрь 2015 г., окончание - июнь 2016 г., август 2016 г. Пуск газа до 30.06.2016, 31.08.2016 при условии установки газовых плит в полном объеме и выполнения обязательств, указанных в пункте 3.2 настоящего договора.

В соответствии с пунктом 3.1.4 договора подрядчик обязан обеспечить производство работ в полном объеме в соответствии, в том числе, с проектной документацией.

Пунктом 3.2.1 договора предусмотрена обязанность заказчика по передаче подрядчику в течение пяти дней после подписания договора согласованную в установленном порядке проектную документацию.

Дополнительными соглашениями к договорам продлен срок окончания работ до июня 2018 г.; пуск газа до 15.06.2018 при условии установки газовых плит в полном объеме и выполнения обязательств, указанных в пункте 3.2 договора.

Проектная документация (шифр 192/02-ПР-2015) на котельные жилых домов, указанных выше, разрабатывалась ООО "ТулаСитиГаз", прошла экспертизу и была согласована с АО "Тулагоргаз".

Между ООО "Восход" и АО "Тулагоргаз" 02.12.2015 заключены три договора поставки оборудования для котельных жилых домов N N 516, 517, 519.

По указанным договорам АО "Тулагоргаз" поставлены котлы Buderus Logano plus GB 402-395 и Buderus Logano plus GB 402-470 в количестве по три штуки каждого, а также иное необходимое для котельных оборудование.

23.12.2015 между ООО "Восход" и АО "Тулагоргаз" заключены договоры хранения N N 533, 534, 535, по которым поставленное оборудование передано на хранение АО "Тулагоргаз" до даты передачи его в монтаж по договорам подряда.

Работы по договорам подряда выполнены АО "Тулагоргаз" в полном объеме и надлежащего качества, что подтверждается представленными справками о стоимости выполненных работ и затрат от 31.08.2016, 30.09.2016, 31.10.2016, 30.11.2016, актами о приемке выполненных работ от 31.08.2016, 30.09.2016, 31.10.2016, 30.11.2016, подписанными сторонами договоров подряда.

16.01.2018 между АО "Тулагоргаз" и ООО "Восход" заключен договор N 1050-18-Э на техническую эксплуатацию и обслуживание объекта: котельная жилого комплекса со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и многоуровневым паркингом по ул. Шухова в Пролетарском районе г. Тулы (дом N 1), в соответствии с действующими нормами и правилами, силами обученного и аттестованного в установленном порядке персонала исполнителя, в целях обеспечение функционирования и исправного технического состояния оборудования котельной, согласно документации, представленной заказчиком на момент заключения договора, либо согласованной сторонами в процессе исполнения договора (пункт 1.1 договора).

Согласно пункту 3.2 договора, до получения свидетельства о регистрации в органах Ростехнадзора на опасный производственный объект (ОПО) "Котельная жилого комплекса со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и многоуровневым паркингом по ул. Шухова в Пролетарском районе г. Тулы (дом N 1)" АО "Тулагоргаз" производит комплексное техническое обслуживание котельного оборудования и сопровождение технической документации.

Срок действия договора, согласно пункту 6.1, с момента заключения договора по 31.12.2018.

14.02.2018 между АО "Тулагоргаз" и ООО "Восход" заключен договор N 1052-18-Э на техническую эксплуатацию и обслуживание объекта: котельная жилого комплекса со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и многоуровневым паркингом по ул. Шухова в Пролетарском районе г. Тулы (дом N 3), в соответствии с действующими нормами и правилами, силами обученного и аттестованного в установленном порядке персонала исполнителя, в целях обеспечение функционирования и исправного технического состояния оборудования котельной, согласно документации, представленной заказчиком на момент заключения договора, либо согласованной сторонами в процессе исполнения договора (пункт 1.1 договора).

Согласно пункту 3.2 договора, до получения свидетельства о регистрации в органах Ростехнадзора на опасный производственный объект (ОПО) "Котельная жилого комплекса со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и многоуровневым паркингом по ул. Шухова в Пролетарском районе г. Тулы (дом N 3)" АО "Тулагоргаз" производит комплексное техническое обслуживание котельного оборудования и сопровождение технической документации.

Срок действия договора, согласно пункту 6.1, с момента заключения договора по 31.12.2018.

01.03.2018 между АО "Тулагоргаз" и ООО "Восход" заключен договор N 1051-18-Э на техническую эксплуатацию и обслуживание объекта: котельная жилого комплекса со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и многоуровневым паркингом по ул. Шухова в Пролетарском районе г. Тулы (дом N 2), в соответствии с действующими нормами и правилами, силами обученного и аттестованного в установленном порядке персонала исполнителя, в целях обеспечения функционирования и исправного технического состояния оборудования котельной, согласно документации, представленной заказчиком на момент заключения договора, либо согласованной сторонами в процессе исполнения договора (пункт 1.1 договора).

Согласно пункту 3.2 договора, до получения свидетельства о регистрации в органах Ростехнадзора на опасный производственный объект (ОПО) "Котельная жилого комплекса со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и многоуровневым паркингом по ул. Шухова в Пролетарском районе г. Тулы (дом N 2)" АО "Тулагоргаз" производит комплексное техническое обслуживание котельного оборудования и сопровождение технической документации.

Срок действия договора, согласно пункту 6.1, с момента заключения договора по 31.12.2018.

Приложения N 1 к договорам N 1050-18-Э, N 1051-18-Э, N 1052-18-Э содержат перечень выполняемых при технической эксплуатации и обслуживании работ. Согласно примечанию приложения N 1 договоров капитальный ремонт ОПО в перечень выполняемых работ по договору не включается.

Межрегиональным отделом по котлонадзору и газовому надзору Приокского управления Ростехнадзора ООО "Восход" и АО "Тулагоргаз" выдано разрешение N 42/18 от 14.06.2018 на проведение пусконаладочных работ и опробования оборудования тепловой энергоустановки, согласно которому с 15.06.2018 по 15.08.2018 разрешается проведение пусконаладочных работ и опробование тепловых энергоустановок: водогрейных котлов "Buderus Logano Plus GB402-470-1", 1 ед., "Buderus Logano Plus GB402-395-5", 1 ед., установленных в котельной жилого комплекса со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и многоуровневым паркингом по адресу: Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. Шухова.

15.10.2018 инспекцией Тульской области по государственному-архитектурному надзору ООО "Восход" выдано заключение N 104 о соответствии построенного объекта капитального строительства "Жилой комплекс со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и многоуровневым паркингом (I этап строительства - многоэтажный многоквартирный одноподъездный жилой дом)" по адресу: г. Тула, Пролетарский район, в 270 м северо-западнее дома 10а по ул. Шухова, требованиям проектной документации.

04.12.2018 инспекцией Тульской области по государственному-архитектурному надзору ООО "Восход" выдано заключение N 113 о соответствии построенного объекта капитального строительства "Жилой комплекс со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и многоуровневым паркингом (II этап строительства - многоэтажный многоквартирный одноподъездный жилой дом)" по адресу: г. Тула, Пролетарский район, в 235 м северо-западнее дома 10а по ул. Шухова, требованиям проектной документации.

26.12.2018 инспекцией Тульской области по государственному-архитектурному надзору ООО "Восход" выдано заключение N 129 о соответствии построенного объекта капитального строительства "Жилой комплекс со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и многоуровневым паркингом (III этап строительства - многоэтажный многоквартирный одноподъездный жилой дом)" по адресу: г. Тула, Пролетарский район, в 210 м северо-западнее дома 10а по ул. Шухова, требованиям проектной документации.

22.10.2018 администрацией города Тулы ООО "Восход" выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию N 71-RU71326000-77-2018, согласно которому разрешается ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства "Жилой комплекс со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и многоуровневым паркингом (I этап строительства - многоэтажный многоквартирный одноподъездный жилой дом)", расположенного по адресу: г. Тула, ул. Строителей, 2 (постановление администрации города Тулы от 19.10.2018 N 3831) (строительный адрес: г. Тула, Пролетарский район, в 270 м северо-западнее дома 10а по ул. Шухова).

06.12.2018 администрацией города Тулы ООО "Восход" выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию N 71-RU71326000-93-2018, согласно которому разрешается ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства "Жилой комплекс со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и многоуровневым паркингом (II этап строительства - многоэтажный многоквартирный одноподъездный жилой дом)", расположенного по адресу: г. Тула, ул. Строителей, 4 (постановление администрации города Тулы от 19.10.2018 N 3831) (строительный адрес: г. Тула, Пролетарский район, в 235 м северо-западнее дома 10а по ул. Шухова).

27.12.2018 администрацией города Тулы ООО "Восход" выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию N 71-RU71326000-115-2018, согласно которому разрешается ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства "Жилой комплекс со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и многоуровневым паркингом (III этап строительства - многоэтажный многоквартирный одноподъездный жилой дом)", расположенного по адресу: г. Тула, ул. Строителей, 6 (постановление администрации города Тулы от 19.10.2018 N 3831) (строительный адрес: г. Тула, Пролетарский район, в 210 м северо-западнее дома 10а по ул. Шухова).

ООО "УК "Новые Черемушки" является управляющей организацией многоквартирных домов по адресам: г. Тула, ул. Строителей, д. 2, д. 4, д. 6, согласно договорам управления многоквартирным домом N 1 от 15.11.2018, N 2 от 11.01.2019, N 3 от 15.02.2019.

01.01.2019 ООО "УК "Новые Черемушки" (заказчик) и ООО Инженерный центр "Промбезопасность" (подрядчик) заключены договоры N N 328 П/18, 329 П/18, 01.02.2019 заключен договор N 331 П/18 на эксплуатацию сети газопотребления, аварийное, техническое обслуживание и ремонт систем газораспределения и газопотребления и смежных систем теплогенераторных (котельных) установок, по адресам: г. Тула, ул. Строителей, д. 2, д. 4, д. 6. Срок действия договоров соответственно с 01.01.2019 по 31.12.2019 (пункт 7.4 договора), с 01.02.2019 по 31.12.2019. Согласно пункту 7.5 договоров договор считается пролонгированным, если ни одна из сторон не заявила об отказе.

Актами N 299 от 30.06.2019, N 371 от 31.07.2019, N 423 от 31.08.2019, N 476 от 30.09.2019, N 533 от 31.10.2019, N 595 от 30.11.2019. N 663 от 31.12.2019, N 51 от 31.01.2020, N 112 от 29.02.2020, N 199 от 31.03.2020, N 274 от 30.04.2020, N 364 от 31.05.2020, N 430 от 30.06.2020, N 505 от 31.07.2020, N 574 от 31.08.2020, N 634 от 30.09.2020, N 724 от 31.10.2020, N 101 от 28.02.2019, N 154 от 31.03.2019, N 210 от 30.04.2019, N 260 от 31.05.2019, N 724 от 31.10.2020 подтверждается факт принятых ООО УК "Новые Черемушки" выполненных работ по эксплуатации сети газопотребления по адресу: г. Тула, ул. Строителей, д. 6 от исполнителя ООО ИЦ "Промбезопасность" за период февраль 2019 года - октябрь 2020 года.

Аналогично Актами (л. д. 2-76, том 5) подтверждается факт принятых ООО "УК "Новые Черемушки" выполненных работ по эксплуатации сети газопотребления по адресу: г. Тула, ул. Строителей, д. 4 от исполнителя ООО ИЦ "Промбезопасность" за период январь 2019 года - январь 2021 года.

Как указывает истец, начиная с октября 2019 года, начались прогорания теплообменников котлов в крышных котельных многоквартирных домов по адресам: г. Тула, ул. Строителей д. 2, д. 4, д. 6.

По мнению истца, причинами прогорания явилось неправильное обслуживание в первоначальный период эксплуатации котельных АО "Тулагоргаз", качество воды, отсутствие системы автоматики, а также неправильно спроектированная система химводоподготовки для данных котлов ООО "ТулаСитиГаз", что подтверждается дефектной ведомостью от 15.02.2019, исследованиями специалистов, письмом ООО "Бош Термотехника", а также актом установки системы автоматики АО "Тулагоргаз" от 25.07.2019.

Для установления причин прогорания истец обратился в ООО "Центр исследования строительных конструкций и материалов", ООО "Экспертный центр технологической безопасности".

Согласно заключению специалиста ООО "Экспертный центр технологической безопасности" от 29.12.2019 вследствие нештатной ситуации, которая произошла по адресу: г. Тула, ул. Строителей, д. 4, д. 6 в период с 02.12.2019 по 20.12.2019, имеется сквозное коррозионное язвенное поражение секций теплообменников котлов; в период с 27.12.2019 по 29.12.2019 - прогар одной секции теплообменника. Предложена замена котлов за счет фонда капитального строительства; плановый ремонт котлов: разборка, опрессовка, дефектоскопия, ремонт гидроиспытания (1 котел/месяц); указано, что котлы в домах 4, 6 не в полной мере соответствуют требованиям промышленной безопасности и требуют замены с корректировкой проектной документации.

Письмом от 04.02.2020 ООО ИЦ "Промбезопасность" предлагало истцу провести техническое перевооружение крышных котельных по адресу: г. Тула, ул. Строителей, д. 4, д. 6, рекомендовано применить котлы с теплообменниками из нержавеющей стали.

Согласно заключению специалиста N 50-20-О от 19.02.2020 ООО "Центр исследования строительных конструкций и материалов" причиной прогорания теплообменников в котельных жилых домов по адресу: г. Тула, ул. Строителей, 2, 4, 6 является неподходящее качество воды совместно с неправильной эксплуатацией котлов, в т.ч. их неконтролируемая подпитка, а также некорректный учет проектом требований к эксплуатации котлов и качеству воды. Для предотвращения наблюдаемых явлений прогорания теплообменника специалист рекомендует применить следующие меры: установка разделительного теплообменника вместо гидравлического разделителя. Данный теплообменник фактически устранит неконтролируемую подпитку котлового контура. Установка деаэратора на котловой контур, который позволит эффективнее дегазировать теплоноситель; установка и настройка хиводоподготовки; промывка теплообменников котлов промышленными очистителями.

Истцом получено дополнительное заключение специалиста N 27-21-СЭ от 04.06.2021 к заключению N 50-20-О от 19.02.2020, согласно которому требуется замена теплообменнников в котлах, установленных в котельных многоквартирных домов по адресу: г. Тула, ул. Строителей, д. 2, д. 4, д. 6; их дальнейшая эксплуатация без замены невозможна. Полная реконструкция котельных с заменой ранее установленных котлов на котлы другого производителя из-за периодического прогорания теплообменников не требуется, достаточно замены теплообменников в указанных котлах и проведения мероприятий по недопущению коррозии.

Истец, указывая, что в результате ненадлежащего проектирования котельных ООО "ТулаСитиГаз" и ненадлежащей эксплуатации котельных АО "Тулагоргаз", ему причинены убытки в сумме 13 126 950 руб., из которых 12 735 450 руб. - стоимость шести теплообменников, 241 500 руб. - расходы на ремонт теплообменников, 150 000 руб. - оплата работ по модернизации котельных; также расходы в размере 80 000 руб. за составление заключения специалиста, обратился в арбитражный суд с исковым заявлением.

Суд первой инстанции, оценив представленные в дело доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, руководствуясь статьями 15, 307, 393, 1064, 1082 ГК РФ, разъяснениями, изложенными в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", пришел к выводу о необоснованности заявленных истцом требований, в связи с чем отказал в их удовлетворении.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из недоказанности вины ответчиков и наличия причинно-следственной связи между их действиями и наступившими негативными последствиями.

При этом судом учтено, что в представленной в материалы дела дефектной ведомости от 15.02.2019 на ремонт и монтаж приборов автоматики и тепломеханического оборудования котельных, расположенных по адресу: г. Тула, ул. Строителей, д. 2, 4, 6, между заказчиком ООО УК "Новые Черемушки" и исполнителем ООО ИЦ "Промбезопасность", не содержится информации о недостатках или ненадлежащем техническом состоянии теплообменников (коррозии или следов прогорания).

Отклоняя доводы истца о том, чтовина ответчиков в причиненных убытках подтверждается заключением ООО "Экспертный центр технологической безопасности" от 29.12.2019, заключением ООО "Центр исследования строительных конструкций и материалов" N 50-20-О от 19.02.2020, дополнительным заключением специалиста N 27-21-СЭ от 04.06.2021 к заключению N 50-20-О от 19.02.2020 суд области исходил из того, что в них не исследовался период возникновения спорных неисправностей, учитывая, что договорные отношения АО "Тулагорга" с застройщиком были прекращены до передачи МКД в управление истца; а сами заключения не содержат вывода о ненадлежащем исполнении ответчиками требований к проектированию и эксплуатации котельных.

Судом принято во внимание, что согласно акту приемки законченного строительством объекта сети газопотребления - наружный газопровод среднего давления и котельная ж/д N 3 объекта: "Жилой комплекс со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и многоуровневым паркингом по ул. Шухова в Пролетарском районе города Тулы" от 21.01.2020 приемочной комиссией в составе представителей заказчика - ООО "Восход", подрядчика - АО "Тулагоргаз", проектных организаций, в том числе, ООО "ТулаСитиГаз", эксплуатационной организации - ООО ИЦ "Промбезопасность", территориального органа Ростехнадзора установлено, что на указанном объекте АО "Тулагоргаз" выполнены, в том числе, установка газового оборудования в составе: конденсационные напольные газовые котлы Buderus Logano Plus GB402-470-7 - 1 шт. и GB402-395-6 - 1 шт. (со встроенными горелками и системой автоматики) и система автоматизации котельной, согласно проектной документации N 192/05-ПР-2015-ГСВ, АГСВ, разработанной ООО "ТулаСитиГаз"; решение приемочной комиссии: строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме, в соответствии с проектом, техническими условиями, инструкциями изготовителя, требованиями Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870) и иными техническими регламентами.

В соответствии с актом осмотра котельной N 6 от 23.01.2020 межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору Приокского управления Ростехнадзора котельная жилого комплекса со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и многоуровневым паркингом по адресу: г. Тула, ул. Строителей, д. 6, котлы Buderus Logano Plus GB402-470-7, мощностью 470 кВт и Buderus Logano Plus GB402-395-6, мощностью 395 кВт отвечает установленным техническим требованиям и может быть допущена в эксплуатацию.

Аналогичный акт осмотра котельной N 4 от 23.01.2020 составлен в отношении котельной по адресу: г. Тула, ул. Строителей, д. 4.

23.01.2020 Приокским управлением Ростехнадзора выдано разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки N 10/20, из которого следует, что на основании заявления ООО ИЦ "Промбезопасность" и акта осмотра энергоустановки N 6 от 23.01.2020, котельной с водогрейными котлами Buderus Logano Plus GB402-470-7, кол. 1 ед., Buderus Logano Plus GB402-395-6, кол. 1 ед., расположенной по адресу: г. Тула, ул. Строителей, д. 6, энергоустановка соответствует техническим условиям, требованиям проектной документации, нормативно-техническим документам и допускается в эксплуатацию с постоянным режимом работы.

Аналогичное разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки N 09/20 от 23.01.2020 выдано в отношении котельной по адресу: г. Тула, ул. Строителей, д. 4.

Выдача разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок регламентировалась Порядком организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок, утвержденным приказом Ростехнадзора от 07.04.2008 N 212, действовавшим на момент выдачи разрешений от 23.01.2020, из пункта 14 которого следует, что орган Ростехнадзора в случае отсутствия замечаний при осмотре энергоустановки оформляет акт осмотра энергоустановки и выдает разрешение на допуск ее в эксплуатацию.

Из положений статей 15, 1064 ГК РФ следует, что возмещение убытков является мерой гражданско-правовой ответственности, поэтому лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать факт нарушения права, наличие и размер понесенных убытков, причинную связь между нарушением права и возникшими убытками.

Между противоправным поведением одного лица и убытками, возникшими у другого лица, чье право нарушено, должна существовать прямая (непосредственная) причинная связь.

При таких обстоятельствах, учитывая, что доказательств, свидетельствующих о наличии виновных, противоправных действий ответчиков, в результате которых истцу причинены убытки, в нарушение статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлено, исковые требования правомерно оставлены судом первой инстанции без удовлетворения.

Выводы суда являются правильными, они соответствуют вышеприведенным правовым нормам, фактическим обстоятельствам дела и представленным в дело доказательствам. Оснований для иной оценки фактических обстоятельств дела у суда апелляционной инстанции не имеется.

Оценивая изложенные в апелляционной жалобе доводы, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что в них отсутствуют ссылки на обстоятельства, которые могли бы повлиять в той или иной степени на законность и обоснованность принятого судебного акта.

Доводы заявителя, содержащиеся в апелляционной жалобе, не влияют на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, поскольку, не опровергая выводов суда первой инстанции, сводятся к несогласию с оценкой, данной судом фактическим обстоятельствам дела и представленным в дело доказательствам, что не является безусловным основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

При вышеуказанных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены принятого законного и обоснованного решения.

Нарушений норм процессуального права, предусмотренных частью 4 статьи 270 АПК РФ и являющихся безусловными основаниями для отмены судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по апелляционной жалобе относятся на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Тульской области от 11.08.2021 по делу N А68-6167/2020 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

И.П. Грошев

Судьи

Т.В. Бычкова Н.В. Егураева