Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 ноября 2021 г. N 11АП-10162/21 по делу N А72-4071/2019

г. Самара

24 ноября 2021 г.

Дело N А72-4071/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 23.11.2021.

Полный текст постановления изготовлен 24.11.2021.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.В. Барковской, судей: Т.И. Колодиной, Е.Г. Деминой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кузнецовой Е.А.,

с участием в судебном заседании:

от акционерного общества "Государственный научный центр Научноисследовательский институт атомных реакторов" - Прокопьева С.П., Летникова Л.А. представители по доверенности N 53 от 26.07.2021,

от общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уралэнергострой" Савицкий П.В., представитель по доверенности от 13.10.2021,

от ПАО Банк "Финансовая корпорация "Открытие" - Маслова О.А., представитель по доверенности от 15.08.2019,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление акционерного общества "ГНЦ НИИАР" об исправлении опечатки и заявление общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уралэнергострой" о принятии дополнительного постановления по результатам рассмотрения апелляционной жалобы общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уралэнергострой" и апелляционную жалобу публичного акционерного общества Банк "Финансовая корпорация "Открытие" на решение Арбитражного суда Ульяновской области от 12.05.2021 по делу N А72-4071/2019 по иску акционерного общества "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (ОГРН 1087302001797, ИНН 7302040242), Ульяновская область, г. Димитровград, к обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уралэнергострой" (ОГРН 1036603504002, ИНН 6670026460), г. Екатеринбург о взыскании 238 040 423 руб. 15 коп. неустойки,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уралэнергострой" (ОГРН 1036603504002, ИНН 6670026460), г. Екатеринбург к акционерному обществу "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (ОГРН 1087302001797, ИНН 7302040242), г. Димитровград о расторжении договора, взыскании 1 462 656 287 руб., о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения договора, применении последствий недействительности сделки,

по заявлению третьего лица, с самостоятельными требованиями ПАО Банк "Финансовая корпорация "Открытие" к акционерному обществу "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" о взыскании убытков,

третьи лица: публичное акционерное общество Банк "Финансовая корпорация "Открытие"; государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (ОГРН 1077799032926, ИНН 7706413348), г. Москва, акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий "Атомпроект" (ОГРН 1089847342001, ИНН 7814417371), г. Санкт-Петербург; акционерное общество "Государственный специализированный проектный институт" (ОГРН 1097746129447, ИНН 7708697977), г. Москва

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уралэнергострой" о взыскании 238 040 423 руб. 15 коп. за период с 21.12.2018 по 15.04.2019. Делу присвоен номер N А72-4071/2019.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уралэнергострой" обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к акционерному обществу "Государственный научный центр - Научно- исследовательский институт атомных реакторов" о расторжении договора N 00000000725150090002/220/2014 от 11.11.2014 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР, заключенного между АО "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" и ООО "Управляющая компания "Уралэнергострой", взыскании 1 462 656 287 руб. Делу присвоен номер N А72-7773/2019.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уралэнергострой" обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к акционерному обществу "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" о признании недействительным одностороннего отказа АО "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" от исполнения договора на выполнение строительно-монтажных работ N 00000000725150090002/220/2014 от 11.11.2014, оформленный письмом от 02.04.2019 N 64/3023-Д-10, применении последствий недействительности сделки, признании недействительными требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковским гарантиям от 19.04.2019 N 64- 1000/3649, от 19.04.2019 N 64-1000/3650, от 19.04.2019 N 64-1000/3651, от 19.04.2019 N 64-1000/3652, возложении на АО "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" обязанности отметить как недействительную информацию об отказе от договора, размещенную на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Делу присвоен номер NА72-7041/2019.

Определением суда от 11.07.2019 дело N А72-7773/2019 объединено с делом N А72-7041/2019 с присвоением объединенному делу номера N А72-7041/2019.

Определением суда 05.08.2019 дело N А72-7041/2019 объединено с делом N А72- 4071/2019 для совместного рассмотрения, объединенному делу присвоен номер N А72- 4071/2019.

Определением суда от 13.04.2021 удовлетворено ходатайство ПАО Банка "Финансовая корпорация "Открытие" о вступлении в дело в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, с требованием о взыскании с акционерного общества "Государственный научный центр - Научно- исследовательский институт атомных реакторов" 1 508 318 484 руб. 60 коп. - убытки.

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 12.05.2021 по делу N А72-4071/2019 исковые требования акционерного общества "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" и общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уралэнергострой" удовлетворены частично, с общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уралэнергострой" в пользу акционерного общества "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" взыскано 22 322 445 руб.83 коп. неустойки, 56260 руб. - в возмещение госпошлины, 433 312 руб.50 коп. - судебных издержек, в остальной части отказано.

Иск общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уралэнергострой" удовлетворен частично, с акционерного общества "Государственный научный центр - Научно - исследовательский институт атомных реакторов" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уралэнергострой" взыскано 19 430 391 руб. 66 коп. - основного долга, 1200 руб. - в возмещение расходов по госпошлине, в остальной части отказано.

В удовлетворении требований публичного акционерного общества Банк "Финансовая корпорация "Открытие", отказано.

Не согласившись с решением суда, ПАО Банк "Финансовая корпорация "Открытие" и общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уралэнергострой" обжаловали его в апелляционном порядке.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2021 решение Арбитражного суда Ульяновской области от 12.05.2021 по делу N А72-4071/2019 в части удовлетворения иска акционерного общества "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (ОГРН 1087302001797, ИНН 7302040242), Ульяновская область, г. Димитровград, к обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уралэнергострой" (ОГРН 1036603504002, ИНН 6670026460), г. Екатеринбург отменено, в указанной части принят новый судебный акт об отказе в иске.

Решение Арбитражного суда Ульяновской области от 12.05.2021 по делу N А72-4071/2019 в части удовлетворения иска общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уралэнергострой" изменено, иск удовлетворен частично, с акционерного общества "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (ОГРН 1087302001797, ИНН 7302040242), г. Димитровград в пользу общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уралэнергострой" (ОГРН 1036603504002, ИНН 6670026460), г. Екатеринбург взыскано 794 093 468, 61 руб.

С акционерного общества "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (ОГРН 1087302001797, ИНН 7302040242) взысканы расходы по госпошлине в пользу общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уралэнергострой" 46 000 руб.

С акционерного общества "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (ОГРН 1087302001797, ИНН 7302040242) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уралэнергострой" взысканы судебные расходы по оплате экспертизы в сумме 553 000 руб.

В остальной части решение оставлено без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

От общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уралэнергострой" поступило ходатайство о принятии дополнительного постановления по делу А72-4071/2021, так как при принятии судебного акта по результатам рассмотрения апелляционных жалоб судом апелляционной инстанции не разрешен вопрос о распределении судебных расходов по дополнительной судебной экспертизе в размере 1 250 000 руб. и требование о взыскании убытков в размере 1 508 318 484 руб., вызванных предъявлением требований по банковским гарантиям.

Определением от 10.09.2021 назначено судебное заседание по рассмотрению вопроса о принятии дополнительного постановления.

В судебном заседании представители сторон поддержали свои правовые позиции.

Иные третьи лица в судебное заседание не явились, о месте и времени судебного заседания уведомлены надлежащим образом.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции рассматривает дело в отсутствие надлежащим образом уведомленных лиц.

Как следует из материалов дела, при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, иск ООО "УК УЭС" в части заявленных требований в размере 766 327 989,44 руб. и 27 765 479,17 руб., по которым назначена экспертиза, удовлетворен полностью, расходы на ее проведение, оплаченные последним взысканы с заказчика в размере оплаченной генеральным подрядчиком суммы 553 000 руб.

Вместе с тем, определением Арбитражного суда Ульяновской области от 11.08.2020 ходатайство общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уралэнергострой" о назначении дополнительной экспертизы удовлетворено, назначена дополнительная экспертиза, проведение которой поручено АНО "Судебно-экспертное агентство", экспертам Котовой А.В., Фомину Ю.И., Петину В.А.

Обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уралэнергострой" в счет оплаты проведения дополнительной экспертизы платежным поручением от 20.08.2020 N 1142 перечислило на депозитный счет суда денежные средства в размере 1 250 000 руб.

Следовательно, иск ООО "УК УЭС" в части заявленных требований в размере 766 327 989,44 руб. и 27 765 479,17 руб., по которым назначена экспертиза, удовлетворен полностью, а расходы на ее проведение, оплаченные последним, подлежат взысканию с заказчика в размере оплаченной генеральным подрядчиком за проведение дополнительной экспертизы в размере 1 250 000 руб.

При рассмотрении дела указанная сумма не учтена судом апелляционной инстанции, расходы на проведение дополнительной экспертизы при изменении судебного акта остались без рассмотрения, в связи с чем подлежат дополнительному взысканию с проигравшей стороны.

Иные доводы заявителя о не рассмотрении судом апелляционной инстанции требований о взыскании убытков в размере 1 508 318 484 руб., вызванных предъявлением требований по банковским гарантиям, отклоняется, поскольку таковые являлись предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, по результатам рассмотрения которых, решение суда об отказе в указанной части иска оставлено без изменения.

Заявление акционерного общества "ГНЦ НИИАР" об исправлении опечатки, допущенной в постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2021 по делу N А72-4071/2019, апелляционный суд удовлетворяет.

При изготовлении печатного текста постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2021 по делу N А72-4071/2019 допущена опечатка во втором абзаце первой страницы, а именно: полный текст постановления изготовлен 07.07.2021, должно быть указано: полный текст постановления изготовлен 07.09.2021.

В соответствии с частью 3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, принявший судебный акт, по заявлению лица, участвующего в деле, вправе исправить допущенные в судебном акте опечатки без изменения его содержания.

Суд апелляционной инстанции считает необходимым исправить допущенную опечатку.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 178, 179, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Заявление общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уралэнергострой" о принятии дополнительного постановления удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (ОГРН 1087302001797, ИНН 7302040242) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уралэнергострой" судебные расходы по оплате дополнительной экспертизы в сумме 1 250 000 руб.

В остальной части заявления общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уралэнергострой" отказать.

Заявление акционерного общества "ГНЦ НИИАР" об исправлении опечатки удовлетворить.

Исправить опечатку допущенную в постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2021 по делу N А72-4071/2019, изложить второй абзац первой страницы постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2021 в следующей редакции: "полный текст постановления изготовлен 07.09.2021".

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев с даты принятия.

Председательствующий

О.В. Барковская

Судьи

Т.И. Колодина Е.Г. Демина