Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 декабря 2021 г. N 09АП-81558/21 по делу N А40-79704/2021

23 декабря 2021 г.

дело N А40-79704/21

Резолютивная часть постановления объявлена 22 декабря 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 декабря 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Кузнецовой Е.Е.

Судей Новиковой Е.М., Порывкина П.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Платоновым Д.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Ответчика

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.10.2021 г. (резолютивная часть от 19.10.2021 г.) по делу N А40-79704/21

по иску ООО СК "РусТрест" (ОГРН 1025007829901, ИНН 5078011906) к ООО "РСМ" (ОГРН 1097746758009, ИНН 7720672841) о взыскании,

при участии в судебном заседании:

от истца: Алибеова Д.Э. и Рахимов А.И. по доверенности от 06.10.2021,

от ответчика: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

ООО СК "РусТрест" (далее - истец, заказчик) предъявило ООО "РСМ" (далее - ответчик, подрядчик) иск о взыскании авансового платежа по договору N СМР-12/02/20-РТ от 12.02.2020 г. в размере 6.274.231,89 рублей, авансового платежа по договору N СМР-28/01/19-РТ от 28.01.2019 г. в размере 8.517,32 рублей и штрафа в размере 16.693,95 рублей, авансового платежа по договору N СМР-09/09/19-РТ от 09.09.2019 г. в размере 1.841.304,85 рублей и штрафа в размере 2.835.609,46 рублей, авансового платежа по договору N СМР-29/01/19-РТ от 29.01.2019 г. в размере 2.037.825,04 рублей и штрафа в размере 3.953.380,58 рублей, авансового платежа по договору N СМР-08/02/19-РТ от 08.02.2019 г. в размере 60.903,95 рублей и штрафа в размере 121.807,90 рублей, авансового платежа по договору N СМР-14/02/19-РТ-1 от 14.02.2019 г. в размере 2.411.561,52 рублей и штрафа в размере 4.630.198,12 рублей, авансового платежа по договору N СМР-14/02/19-РТ от 14.02.2019 г. в размере 175.725, 00 рублей и штрафа в размере 344.421 руб. с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ.

Решением Арбитражного суда г. Москвы, объявленным в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ 19.10.2021 г., изготовленным в полном объеме 26.10.2021 г. исковые требования удовлетворены частично.

Суд взыскал с ООО "Респект-СМ" в пользу ООО СК "Русский Трест" сумму аванса по Договору субподряда N NСМР-12/02/20-РТ от 12.02.2020 г. в размере 6.274.231,89 руб., сумму аванса по Договору субподряда N CMP-28/01/19-РТ от 28.01.2019 размере 8.517,32 руб., сумму штрафа в размере 16.693,95 руб., сумму аванса по Договору субподряда NCMP-09/19/19-PT от 09.09.2019 в размере 1.841.304,85 руб., сумму штрафа в размере 1.841.304,85 руб., сумму аванса по Договору субподряда N CMP-29/01/19-РT от 29.01.2019 в размере 2.037.825,04 руб., сумму штрафа в размере 2.037.825,04 руб., сумму аванса по Договору субподряда N СМР-08/02/19-РТ от 08.02.2019 в размере 60.903,95 руб., сумму штрафа в размере 60.903,95 руб., сумму аванса по Договору субподряда N СМР-14/02/19-РТ-1 от 14.02.2019 в размере 2.411.561,52 руб., сумму штрафа в размере 2.411.561,52 руб., сумму аванса по Договору субподряда N CMP-14/02/19-РТ от 14.02.2019 в размере 175.725,00 руб., сумму штрафа в размере 175.725,00 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 250 000 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 146.561 руб. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с решением, Ответчик подал апелляционную жалобу.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции Истец по требованиям и доводам жалобы возражал, неявившийся Ответчик уведомлен о времени и месте рассмотрения дела посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте суда в сети Интернет (т. 3 л.д. 103).

Суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, полагает его подлежащим оставлению без изменения.

Установлено, что 12 февраля 2020 года между ООО СК "РусТрест" (Подрядчик) и ООО "РСМ" (Субподрядчик) был заключен Договор субподряда N CMP-12/02/20-РТ на выполнение работ по титулу: "Развитие Киевского направления Московского железнодорожного узла для усиления пригородного пассажирского движения. Строительство 111 главного пути на участке Солнечная - Апрелевка". 2-й этап - строительство III главного пути на участке Лесной Городок (искл.) - Апрелевка (вкл.)" Переустройство кабелей связи ПАО "МГТС" на ПК 170+65,00.

Согласно п. 1.1 Договора субподряда N СМР-12/02/20-РТ от 12.02.2020 Субподрядчик в установленные Договором сроки обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, Технической документацией, условиями Договора и сдать результат работ Подрядчику в порядке, предусмотренном Договором, а Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Субподрядчиком работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

ООО СК "РусТрест" выполняло свои обязательства перед ООО "РСМ" и своевременно оплачивало денежные средства, что подтверждается платежными поручениями: N 1803 от 01.04.2020 на сумму 2 200 000 руб., N 677 от 07.02.2019 на сумму 13 556 012 руб. 12 коп. из которых 4 074 231 руб. 89 коп. были уплачены в счет Договора N СМР-12/02/20-РТ от 12.02.2020, что подтверждается выпиской из 1С и письмом исх. N 03/527 от 13.03.2020.

Однако, ООО "РСМ" договорные обязательства не выполнило, производство строительных работ не выполнило в полном объеме, исполнительную документацию не представило.

Вышеизложенное подтверждается отчетом от 05.11.2020 по результатам обследования выполненных объемов работ по объекту: Переустройство сетей связи ПАО "МГТС" ПК 170+65 в соответствии с рабочей документацией: 889-4.1-СС2.1.

Также, в нарушение требований п. 8.3 Договора субподряда N CMP-12/02/20-РТ от 12.02.2020 Субподрядчиком не представлена исполнительная документация.

В свою очередь, Ответчик представил КС-2 и КС-3 от 20.01.2021, которые якобы подтверждают факт выполнения работ. Однако, представленные КС-2 и КС-3 подписаны только со стороны Ответчика, Истец в десятидневный срок направил мотивированный отказ в подписании.

Таким образом, Субподрядчик не выполнил свои обязательства по вышеприведенному Договору, соответственно, сумма уплаченного аванса подлежит возврату в размере 6 274 231,89 руб.

28 января 2019 года между ООО СК "РусТрест" (Подрядчик) и ООО "РСМ" (Субподрядчик) был заключен Договор субподряда N СМР-28/01/19-РТ на выполнение работ по титулу: "Развитие Киевского направления Московского железнодорожного узла для усиления пригородного пассажирского движения. Строительство III главного пути на участке Солнечная - Апрелевка". 2-й этап -строительство III главного пути на участке Лесной Городок (искл.) - Апрелевка (вкл.)" Переустройство кабелей связи ПАО "Ростелеком" на ПК 403+90,00.

Согласно п. 1.1 Договора субподряда N СМР-28/01/19-РТ от 28.01.2019 Субподрядчик в установленные Договором сроки обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, Технической документацией, условиями Договора и сдать результат работ Подрядчику в порядке, предусмотренном Договором, а Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Субподрядчиком работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Согласно п. 5.1 и 5.2 Договора субподряда N СМР-28/01/19-РТ от 28.01.2019 работы в полном объеме должны быть выполнены в срок до 28 февраля 2019 года, и дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

Согласно п. 2.1 Договора стоимость работ составляет 2 303 079,36 руб. Согласно п. 2.2 Договора Подрядчик перечисляет по счету Субподрядчика аванс в размере - 1 151 539,68 руб.

ООО СК "РусТрест" выполняло свои обязательства перед ООО "РСМ" и своевременно оплачивало денежные средства, что подтверждается платежным поручением N 632 от 06.02.2019 на сумму 1 151 539,68 руб.

В свою очередь Ответчик заявляет, что работы были выполнены на общую сумму в размере 2 584 169,72 руб. Данный вывод Ответчиком сделан на основании актов формы КС-2 N 1 и КС-3 N 1 от 29.03.2019 на сумму 1 441 147,36 и актов формы КС-2 N 1 и КС-3 N 1 от 29.03.2019 на сумму 1 143 022,36 руб. Однако, в актах формы КС-2 N 1 и КС-3 N 1 от 29.03.2019 на сумму 1 441 147,36 руб. была указана неверная сумма изначально, в связи с чем данные акты были переподписаны на сумму 1 143 022,36 руб. Это можно идентифицировать нумерацией и датами представленных актов, а также объемами выполненных работ согласно акту формы КС-3.

Соответственно, сумма неотработанного аванса в размере 8 517,32 руб. подлежит возврату.

Также, в нарушение требований п. 8.3 Договора субподряда N СМР-28/01/19-РТ от 28.01.2019 Субподрядчиком не представлена исполнительная документация.

Таким образом, Субподрядчик не выполнил свои обязательства по вышеприведенному Договору.

Также, пунктом 12.2 Договора субподряда N СМР-28/01/19-РТ от 28.01.2019 предусмотрено: "Субподрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Подрядчику за нарушение конечного срока выполнения работ по договору - штраф в размере 1% от договорной цены объекта за каждый календарный день просрочки. При задержке выполнения работ свыше 30 дней Субподрядчик уплачивает штраф в размере 2,0% договорной цены за каждые последующие 10 календарных дней до фактического исполнения обязательства".

По состоянию на 13.07.2021 сумма штрафа составляет:

1.Просрочка выполнения строительно-монтажных работ с 01.03.2019 по 30.03.2019 г. 8 517,32 руб. х 1 % х 30 дней = 2 555,20 руб.

2.Просрочка выполнения строительно-монтажных работ с 31.03.2019 по 13.07.2021 г. 8 517,32 руб. х 2% х 83 (836 дней) = 14 138,75 руб.

Итого сумма штрафа по Договору составляет - 16 693,95 руб. Сумма уплаченного аванса: 8 517,32 руб.

09 сентября 2019 года между ООО СК "РусТрест" (Подрядчик) и ООО "РСМ" (Субподрядчик) был заключен Договор субподряда N СМР-09/09/19-РТ на выполнение работ по титулу: "Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства жилого комплекса на земельных участках площадью: 68639,00 кв.м., кадастровый N77:09:0004006:96, 7542 кв.м., кадастровый N77:09:0004006:77, расположенного по адресу г. Москва, ул. Черняховского, вл. 19, Большой Коптевский пер., вл. 16." (2 - ЭТАП).

Согласно п. 1.1 Договора субподряда N СМР-09/09/19-РТ от 09.09.2019 Субподрядчик в установленные Договором сроки обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, Технической документацией, условиями Договора и сдать результат работ Подрядчику в порядке, предусмотренном Договором, а Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Субподрядчиком работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Согласно п. 5.1 и 5.2 Договора субподряда N СМР-09/09/19-РТ от 09.09.2019 работы в полном объеме должны быть выполнены в срок до 30 сентября 2019 года, и дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

Согласно п. 2.1 Договора стоимость работ составляет 3 353 261,12 руб. Согласно п. 2.2 Договора Подрядчик перечисляет по счету Субподрядчика аванс в размере - 1 341 304,85 руб.

ООО СК "РусТрест" выполняло свои обязательства перед ООО "РСМ" и своевременно оплачивало денежные средства, что подтверждается платежными поручениями N 5916 от 16.09.2019 на сумму 1 341 304,85 руб. и N 6594 от 10.10.2019 на сумму 500 000 руб.

Однако, ООО "РСМ" договорные обязательства не выполнило, производство строительных работ в полном объеме не осуществило.

Также, в нарушение требований и. 8.3 Договора субподряда N СМР-09/09/19-РТ от 09.09.2019 Субподрядчиком не представлена исполнительная документация.

Таким образом, Субподрядчик не выполнил свои обязательства по вышеприведенному Договору.

Также, пунктом 12.2 Договора субподряда N СМР-09/09/19-РТ от 09.09.2019 предусмотрено: "Субподрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Подрядчику за нарушение конечного срока выполнения работ по договору - штраф в размере 1% от договорной цены объекта за каждый календарный день просрочки. При задержке выполнения работ свыше 30 дней Субподрядчик уплачивает штраф в размере 2,0% договорной цены за каждые последующие 10 календарных дней до фактического исполнения обязательства".

По состоянию на 13.07.2021 сумма штрафа составляет:

1.Просрочка выполнения строительно-монтажных работ с 01.10.2019 по 01.11.2019 г. 1 841 304,85 руб. х 1 %х30дней = 552 391,46 руб.

2.Просрочка выполнения строительно-монтажных работ с 02.11.2019 по 13.07.2021 г. 1 841 304,85 руб. х 2 % х 62 (620 дней) = 2 283 218,00 руб.

Итого сумма штрафа по Договору составляет - 2 835 609,46 руб. Сумма уплаченного аванса: 1 841 304,85 руб.

29 января 2019 года между ООО СК "РусТрест" (Подрядчик) и ООО "РСМ" (Субподрядчик) был заключен Договор субподряда N СМР-29/01/19-РТ на выполнение работ по титулу: "Развитие Киевского направления Московского железнодорожного узла для усиления пригородного пассажирского движения. Строительство III главного пути на участке Солнечная - Апрелевка". 2-й этап -строительство III главного пути на участке Лесной Городок (искл.) - Апрелевка (вкл.)". Переустройству сетей связи в/ч на ПК 419+60.00 (далее - Договор).

Согласно п. 1.1 Договора субподряда N СМР-29/01/19-РТ от 29.01.2019 Субподрядчик в установленные Договором сроки обязуется выполнить строительно- монтажные работы на объекте по титулу: "Развитие Киевского направления Московского железнодорожного узла для усиления пригородного пассажирского движения. Строительство III главного пути на участке Солнечная -Апрелевка". 2-й этап

- строительство III главного пути на участке Лесной Городок (искл.) - Апрелевка (вкл.)" Переустройству сетей связи в/ч на ПК 419+60,00, в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, Технической документацией, условиями Договора и сдать результат работ Подрядчику в порядке, предусмотренном Договором, а Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Субподрядчиком работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Согласно п. 5.1 и 5.2 Договора субподряда N СМР-29/01/19-РТ от 29.01.2019 работы в полном объеме должны быть выполнены в срок до 07 марта 2019 года, и дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

Согласно п. 2.1 Договора стоимость работ составляет 5 365 330,08 руб. Согласно п. 2.2 Договора Подрядчик перечисляет по счету Субподрядчика аванс в размере - 2 682 665,04 руб.

ООО СК "РусТрест" выполняло свои обязательства перед ООО "РСМ" и своевременно оплачивало денежные средства, что подтверждается платежным поручением N 634 от 06.02.2019 на сумму 2 682 665,04 руб.

Однако, ООО "РСМ" договорные обязательства не выполнило, производство строительных работ в полном объеме не осуществило.

Общая стоимость выполненных работ Субподрядчиком по Договору составила: 644 840,00 руб., что подтверждается Справкой о стоимости выполненных работ и затрат N 1 (КС-3) от 30.09.2019 и Актом о приемке выполненных работ по локальной смете N 1 (КС-2) от 30.09.2019, а так же Справкой о стоимости выполненных работ и затрат N 2 (КС-3) от 30.09.2019 и Актом о приемке выполненных работ по локальной смете N 2 (КС-2) от 30.09.2019.

Таким образом сумма неотработанного аванса составляет - 2 037 825,04 руб. Работы ответчиком не выполнены, что дает право Подрядчику требовать с

Субподрядчика уплаты штрафа.

Также, пунктом 12.2 Договора субподряда N CMP-29/0I/I9-PT от 29.01.2019 предусмотрено: "Субподрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Подрядчику за нарушение конечного срока выполнения работ по договору - штраф в размере 1% от договорной цены объекта за каждый календарный день просрочки. При задержке выполнения работ свыше 30 дней Субподрядчик уплачивает штраф в размере 2,0% договорной цены за каждые последующие 10 календарных дней до фактического исполнения обязательства".

По состоянию на 13.07.2021 сумма штрафа составляет:

1.Просрочка выполнения строительно-монтажных работ с 08.03.2019 по 08.04.2019 г. 2 037 825,04 руб. х 1 % х 30 дней = 611 347,51 руб.

2.Просрочка выполнения строительно-монтажных работе 09.04.2019 по 13.07.2021 г. 2 037 825,04 руб. х 2 % х 82 (827 дней) = 3 342 033,07 руб.

Итого сумма штрафа но Договору составляет: 3 953 380,58 руб. Сумма уплаченного аванса: 2 037 825,04 руб.

08 февраля 2019 года между ООО СК "РусТрест" (Подрядчик) и ООО "РСМ" (Субподрядчик) был заключен Договор субподряда N СМР-08/02/19-РТ на выполнение работ по титулу: "Развитие Киевского направления Московского железнодорожного узла для усиления пригородного пассажирского движения. Строительство III главного пути на участке Солнечная - Апрелевка". 1-й этап -строительство III главного пути на участке ст. Солнечная (вкл.) -Лесной Городок (вкл.) Переустройство сетей связи в/ч 33790-м на ПК 267+02,82 (далее - Договор).

Согласно п. 1.1 Договора субподряда N СМР-08/02/19-РТ от 08.02.2019 Субподрядчик в установленные Договором сроки обязуется выполнить строительно- монтажные работы на объекте по титулу: "Развитие Киевского направления Московского железнодорожного узла для усиления пригородного пассажирского движения. Строительство III главного пути на участке Солнечная - Апрелевка". 1-й этап - строительство III главного пути на участке ст. Солнечная (вкл.) - Лесной Городок (вкл.) Переустройство сетей связи в/ч 33790" на ПК 267+02,82, в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. Технической документа! щей, условиями Договора и сдать результат работ Подрядчику в порядке, предусмотренном Договором, а Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Субподрядчиком работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Согласно п. 5.1 и 5.2 Договора субподряда N СМР-08/02/19-РТ от 08.02.2019 работы в полном объеме должны быть выполнены в срок до 31 марта 2019 года, и дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

Согласно п. 2.1 Договора стоимость работ составляет 3 040 088,92 руб. Согласно п. 2.2 Договора Подрядчик перечисляет по счету Субподрядчика аванс в размере - 1 520 044,46 руб. ООО СК "РусТрест" выполняло свои обязательства перед ООО "РСМ" и своевременно оплачивало денежные средства, что подтверждается платежным поручением N 677 от 07.02.2019 и письмом об уточнении платежа.

Однако, ООО "РСМ" договорные обязательства не выполнило, производство строительных работ в полном объеме не осуществило.

Общая стоимость выполненных работ Субподрядчиком по Договору составила: 2 262 749, 60 руб., что подтверждается Справкой о стоимости выполненных работ и затрат N 1 (КС-3) от 30.09.2019 и Актом о приемке выполненных работ по локальной смете N 1 (КС-2) от 30.09.2019, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат N 2 (КС-3) от 30.09.2019 и Актом о приемке выполненных работ по локальной смете N 2 (КС-2) от 30.09.2019, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат N 2 (КС-3) от 30.09.2019 и Акт о приемке выполненных работ по локальной смете N 2 (КС-2) от 30.09.2019.

Таким образом сумма неотработанного аванса составляет - 60 903,95 руб.

По настоящее время работы не выполнены, что дает право Подрядчику требовать с Субподрядчика уплаты штрафа.

Также, пунктом 12.2 Договора субподряда N СМР-08/02/19-РТ от 08.02.2019 предусмотрено: "Субподрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Подрядчику за нарушение конечного срока выполнения работ по договору - штраф в размере 1% от договорной цены объекта за каждый календарный день просрочки. При задержке выполнения работ свыше 30 дней Субподрядчик уплачивает штраф в размере 2,0% договорной цены за каждые последующие 10 календарных дней до фактического исполнения обязательства".

По состоянию на 13.07.2021 сумма штрафа составляет:

1.Просрочка выполнения строительно-монтажных работ с 11.02.2019 по 11.03.2019 г. 60 903,95 руб. х 1 % х 30 дней = 18 271,19 руб.

2.Просрочка выполнения строительно-монтажных работе 12.03.2019 по 13.07.2021 г. 60 903, 95 руб. х 2 % х 85 (855 дней) = 103 536,71 руб.

Итого сумма штрафа по Договору составляет: 121 807,90 руб. Сумма уплаченного аванса: 60 903,95 руб.

14 февраля 2019 года между ООО СК "РусТрест" (Подрядчик) и ООО "РСМ" (Субподрядчик) был заключен Договор субподряда N СМР-14/02/19-РТ-1 на выполнение работ по титулу: "Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Подольск - Нахабино (МЦД-2 "Подольск - Нахабино") "Строительство остановочного пункта Пенягино (Пойма)" Переустройство сетей электроснабжения на ПК 208 - ПК 210 (далее - Договор).

Согласно п. 1.1 Договора субподряда N СМР-14/02/19-РТ-1 от 14.02.2019 Субподрядчик в установленные Договором сроки обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте по титулу: "Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Подольск - Нахабино (МЦД-2 "Подольск - Нахабино") "Строительство остановочного пункта Пенягино (Пойма)" Переустройство сетей электроснабжения на ПК 208 - ПК 210, в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, Технической документацией, условиями Договора и сдать результат работ Подрядчику в порядке, предусмотренном Договором, а Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Субподрядчиком работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Согласно п. 5.1 и 5.2 Договора субподряда N СМР-14/02/19-PT-l от 14.02.2019 работы в полном объеме должны быть выполнены в срок до 15 марта 2019 года, и дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

Согласно п. 2.1 Договора стоимость работ составляет 5 359 025,60 руб. Согласно п. 2.2 Договора Подрядчик перечисляет по счету Субподрядчика аванс в размере - 2 679 512,80 руб.

ООО СК "РусТрест" выполняло свои обязательства перед ООО "РСМ" и своевременно оплачивало денежные средства, что подтверждается платежными поручениями N 677 от 07.02.2019, N 4003 от 02.07.2019 на общую сумму 7 770 587,12 руб. и письмом об уточнении платежа.

Однако, ООО "РСМ" договорные обязательства не выполнило, производство строительных работ в полном объеме не осуществило.

Общая стоимость выполненных работ Субподрядчиком по Договору составила: 5 359 025,60 что подтверждается Справкой о стоимости выполненных работ и затрат N 1 (КС-3) от 26.04.2019 и Актом о приемке выполненных работ по локальной смете N 1 (КС-2) от 26.04.2019.

Таким образом сумма неотработанного аванса составляет - 2 411 561,52 руб.

По настоящее время работы не выполнены, что дает право Подрядчику требовать с Субподрядчика уплаты штрафа.

Также, пунктом 12.2 Договора субподряда N СМР-14/02/19-РТ-1 от 14.02.2019 предусмотрено: "Субподрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Подрядчику за нарушение конечного срока выполнения работ по договору - штраф в размере 1% от договорной цены объекта за каждый календарный день просрочки. При задержке выполнения работ свыше 30 дней Субподрядчик уплачивает штраф в размере 2,0% договорной цены за каждые последующие 10 календарных дней до фактического исполнения обязательства".

По состоянию на 13.07.2021 сумма штрафа составляет:

1.Просрочка выполнения строительно-монтажных работе 16.03.2019 по 16.04.2019 г. 2 411 561,52 руб. х 1 %х 30 дней = 723 468,46 руб.

2.Просрочка выполнения строительно-монтажных работе 17.04.2019 по 13.07.2021 г. 2 411 561, 52 руб. х 2 % х 81 (819 дней) = 3 906 729,66 руб. Итого сумма штрафа но Договору составляет: 4 630 198,12 руб. Сумма уплаченного аванса: 2 411 561,52 руб.

14 февраля 2019 года между ООО СК "РусТрест" (Подрядчик) и ООО "РСМ" (Субподрядчик) был заключен Договор субподряда N С MP-14/02/19-РТ на выполнение работ по титулу: "Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения На участке Подольск - Нахабино (МЦД-2 "Подольск - Нахабино") Этап 12 "Строительство остановочного пункта Щукинская". Переустройство сетей электроснабжения на ПК 125+61,70 (далее - Договор).

Согласно п. 1.1 Договора субподряда СМР-14/02/19-РТ от 14.02.2019 Субподрядчик в установленные Договором сроки обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте по титулу: "Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Подольск -Нахабмно (МЦД-2 "Подольск - Нахабино") Этап 12 "Строительство остановочного пункта Щукинская". Переустройство сетей электроснабжения на ПК 125+61,70", в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, Технической документацией, условиями Договора и сдать результат работ Подрядчику в порядке, предусмотренном Договором, а Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Субподрядчиком работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Согласно п. 5.1 и 5.2 Договора субподряда N СМР-14/02/19-РТ от 14.02.2019 работы в полном объеме должны быть выполнены в срок до 27 февраля 2019 года, и дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

Согласно п. 2.1 Договора стоимость работ составляет 390 500,00 руб. Согласно п. 2.2 Договора Подрядчик перечисляет по счету Субподрядчика аванс в размере -195 250,00 руб.

ООО СК "РусТрест" выполняло свои обязательства перед ООО "РСМ" и своевременно оплачивало денежные средства, что подтверждается платежными поручениями N 2930 от 17.05.2019, N 4004 от 02.07.2019 на общую сумму 566 225,00 руб.

Однако, до настоящего момента ООО "РСМ" договорные обязательства не выполнило, производство строительных работ в полном объеме не осуществило.

Общая стоимость выполненных работ Субподрядчиком по Договору составила: 390 500,00 руб., что подтверждается Справкой о стоимости выполненных работ и затрат N 1 (КС-3) от 07.05.2019 и Актом о приемке выполненных работ по локальной смете N 1 (КС-2) от 07.05.2019.

Таким образом сумма неотработанного аванса составляет - 175 725,00 рублей.

По настоящее время работы не выполнены, что дает право Подрядчику требовать с Субподрядчика уплаты штрафа.

Также, пунктом 12.2 Договора субподряда N СМР-14/02/19-РТ от 14.02.2019 предусмотрено: "Субподрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Подрядчику за нарушение конечного срока выполнения работ по договору - штраф в размере 1% от договорной цены объекта за каждый календарный день просрочки. При задержке выполнения работ свыше 30 дней Субподрядчик уплачивает штраф в размере 2,0% договорной цены за каждые последующие 10 календарных дней до фактического исполнения обязательства".

По состоянию на 13.07.2021 сумма штрафа составляет:

1.Просрочка выполнения строительно-монтажных работ с 28.02.2019 по 28.03.2019 г. 175 725,00 руб. х 1 % х 30 дней - 52 717,50 руб.

2.Просрочка выполнения строительно-монтажных работ с 29.03.2019 по 13.07.2021 175 725,00 руб. х 2 % х 83 (838 дней) = 291 703,50 руб.

Итого сумма штрафа по Договору составляет: 344 421,00 руб. Сумма уплаченного аванса: 175 725,00 руб.

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Согласно ч. 3 ст. 1103 ГК РФ, правила, предусмотренные главой о неосновательном обогащении, подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим

обязательством.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы.

В силу положений ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Кроме того, юридическое лицо, осуществляя предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим законодательством и вступая в новые договорные отношения, должно было предвидеть последствия совершения им юридически значимых действий. Являясь субъектом гражданских правоотношений, ответчик обязан не только знать нормы гражданского законодательства, но и обеспечить соблюдение этих норм.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Кодекса по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Ответчиком не представлено доказательств выполнения работ. Ответчик не подтвердил факт сдачи результатов работ в пользу истца надлежащего качества и имеющего потребительскую ценность.

Доказательств того, что истец препятствовал Ответчику в исполнении Договоров в материалы дела не представлены, что исключает возможность применения ст. 328 ГК РФ о встречном выполнении обязательств.

Факт невыполнения ответчиком обязательств по возврату денежных средств, в связи с неисполнением обязательств по договору подтверждается материалами дела, доказательств оплаты задолженности суду не представлены.

В связи с изложенным, требования истца о взыскании сумм неосвоенного аванса по договорам являются правомерными.

Согласно ст. 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Расчет истца по суммам штрафа судом проверен и признан правильным.

Ответчиком заявлено ходатайство о применении ст. 333 ГК РФ.

Суд первой инстанции признал данное заявление Ответчика обоснованным и снизил взыскиваемую неустойку по договорам от 09.09.2019 N СМР-09/19/19-РТ до 1.841.304,85 руб.; от 29.01.2019 N СМР-29/01/19-РТ до 2.037.825,04 руб.; от 08.02.2019 N СМР-08/02/19-РТ до 60.903,95 руб.; от 14.02.2019 N СМР-14/02/19-РТ-1 до 2.411.561,52 руб.; от 14.02.2019 N СМР-14/02/19-РТ до 175.725,00 руб.

Учитывая указанные нормы закона и установленные судом фактические обстоятельства спора, суд апелляционной инстанции полагает, что суд первой инстанции обоснованно взыскал с ответчика в пользу истца сумму аванса по Договору субподряда N NСМР-12/02/20-РТ от 12.02.2020 г. в размере 6.274.231,89 руб., сумму аванса по Договору субподряда N CMP-28/01/19-РТ от 28.01.2019 размере 8.517,32 руб., сумму штрафа в размере 16.693,95 руб., сумму аванса по Договору субподряда NCMP-09/19/19-PT от 09.09.2019 в размере 1.841.304,85 руб., сумму штрафа в размере 1.841.304,85 руб., сумму аванса по Договору субподряда N CMP-29/01/19-РT от 29.01.2019 в размере 2.037.825,04 руб., сумму штрафа в размере 2.037.825,04 руб., сумму аванса по Договору субподряда N СМР-08/02/19-РТ от 08.02.2019 в размере 60.903,95 руб., сумму штрафа в размере 60.903,95 руб., сумму аванса по Договору субподряда N СМР-14/02/19-РТ-1 от 14.02.2019 в размере 2.411.561,52 руб., сумму штрафа в размере 2.411.561,52 руб., сумму аванса по Договору субподряда N CMP-14/02/19-РТ от 14.02.2019 в размере 175.725,00 руб., сумму штрафа в размере 175.725,00 руб.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, основаны на несогласии заявителя с выводами суда первой инстанции, основанными на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, которым дана надлежащая правовая оценка.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным и подлежит оставлению без изменения.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 26.10.2021 г. (резолютивная часть от 19.10.2021 г.) по делу N А40-79704/21 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.Е. Кузнецова

Судьи

Е.М. Новикова П.А. Порывкин