Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 февраля 2022 г. N 16АП-2054/20 по делу N А63-18080/2019

г. Ессентуки

22 февраля 2022 г.

Дело N А63-18080/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 15.02.2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22.02.2022 года.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Сулейманова З.М., при ведении протокола судебного заседания Наниковым Д.А., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу открытого акционерного общества "711 Военпроект" на определение Арбитражного суда Ставропольского края от 26.11.2021 по делу N А63-18080/2019 по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Передвижная механизированная колонна Русская" о прекращении исполнительного производства по делу NА63-18080/2019, в отсутствие лиц, участвующих в деле,

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "711 Военпроект" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Передвижная механизированная колонна Русская" (далее - ответчик) о взыскании задолженности и пени в общей сумме 29 572 138 руб. 65 коп., а именно: задолженности за выполненные работы по акту от 20.05.2018 N 1100/2014/10/04 по договору субподряда от 02.09.2014 N 1100/2014/10 в размере 7 261 995 руб. 07 руб., пени в соответствии с п. 9.2 договора за несвоевременную оплату в размере 726 199 руб. 50 коп.; задолженности за выполненные работы по акту от 20.05.2018 N 1100/2014/11/02 по договору субподряда от 27.10.2014 N 1100/2014/11 в размере 601 654 руб. 99 коп., пени в соответствии с п. 9.2 договора за несвоевременную оплату в размере 505 390 руб. 19 коп.; задолженности за выполненные работы по акту от 20.05.2018 N 1100/2014/12/05 по договору субподряда от 07.11.2014 N 1100/2014/12 в размере 4 043 063 руб. 91 коп., пени в соответствии с п. 9.2 договора за несвоевременную оплату в размере 404 306 руб. 30 коп.; задолженности за выполненные работы по договору субподряда от 27.03.2014 N 1100/2014/1 в размере 5 577 611 руб., а также пени в сумме 557 761 руб. 10 коп.; пени за несвоевременную оплату по договору субподряда от 26.12.2012 N 1200/2012/31 в размере 1 298 755 руб. 90 коп.; пени за несвоевременную оплату по договору субподряда от 10.10.2013 N 700/2013/20 в размере 523 311 руб. 30 коп.; пени за несвоевременную оплату по договору субподряда от 02.09.2014 N 1100/2014/10 в размере 1 933 085 руб.; пени за несвоевременную оплату по договору субподряда от 27.10.2014 N 1100/2014/11 в размере 928 187 руб. 60 коп.; пени за несвоевременную оплату по договору субподряда от 12.05.2014 N 1100/2014/3 в размере 969 356 руб. 80 коп.; пени за несвоевременную оплату по договору субподряда от 07.11.2014 N 1100/2014/12 в размере 4 241 461 руб.

Определением от 17.09.2019 в отдельные производства выделены требования по: договору субподряда от 27.03.2014 N 1100/2014/1 - задолженности за выполненные работы в размере 5 577 611 руб., а также пени в сумме 557 761 руб. 10 коп.; договору субподряда от 12.05.2014 N 1100/2014/3 - пени за несвоевременную оплату в размере 969 356 руб. 80 коп.; договору субподряда от 27.10.2014 N 1100/2014/11 - задолженности за выполненные работы по акту от 20.05.2018 N 1100/2014/11/02 в размере 601 654 руб. 99 коп., пени в соответствии с п. 9.2 договора за несвоевременную оплату в размере 505 390 руб. 19 коп.; пени за несвоевременную оплату в размере 928 187 руб. 60 коп.; договору субподряда от 10.10.2013 N 700/2013/20 - пени за несвоевременную оплату в размере 523 311 руб. 30 коп.; договору субподряда от 26.12.2012 N 1200/2012/31 - пени за несвоевременную оплату в размере 1 298 755 руб. 90 коп. Выделенным требованиям присвоены соответственно номера: NN А63- 18077/2019, А63-18078/2019, А63-18079/2019, А63-18080/2019, А63-18081/2019, А63- 18082/2019.

25.02.2020 года Арбитражный суд Ставропольского края вынес решение по делу N А63-18080/2019 о взыскании с ООО "Передвижная механизированная колонна Русская", в пользу ОАО "711 Военпроект" пени за несвоевременную оплату в размере 4 241 461 руб., а также в доход федерального бюджета 32 435 руб. государственной пошлины.

29.10.2020 на основании вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Ставропольского края выданы исполнительные листы.

27.08.2021 года ООО "ПМК Русская" обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о прекращении исполнения исполнительного листа ФС N 034936342 по делу N А63-18080/2019, выданного на основании решения от 25.05.2020 в связи его исполнением должником.

Определением от 26.11.2021 исполнительное производство по исполнительному листу ФС N 034936342 прекращено в связи с его исполнением должником.

Не согласившись с указанным определением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить определение суда от 26.11.2021 и принять новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении заявления ответчика о прекращении исполнительного производства. Апелляционная жалоба мотивирована тем, что истец не получал заявления о зачете взаимных требований. Заявление о зачете требований является недействительным на оснований ст. 61.3 Закона о банкротстве.

В отзыве на апелляционную жалобу ответчик, просит оставить определение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Информация о времени и месте судебного заседания с соответствующим файлом размещена на сайте http://arbitr.ru// в соответствии с положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность и обоснованность принятого судебного акта проверяется апелляционным судом в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 6 статьи 13 АПК РФ в случаях, если спорные отношения прямо не урегулированы Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, арбитражные суды применяют нормы права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии таких норм рассматривают дела исходя из общих начал и смысла федеральных законов и иных нормативных правовых актов (аналогия права).

В силу части 1 статьи 327 АПК РФ арбитражный суд по заявлению взыскателя, должника, судебного пристава-исполнителя может приостановить или прекратить исполнительное производство, возбужденное судебным приставом-исполнителем на основании исполнительного листа, выданного арбитражным судом, в случаях, предусмотренных Федеральным законом об исполнительном производстве.

Согласно ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны. При этом случаи недопустимости зачета перечислены в статье 411 ГК РФ.

В соответствии со ст. 410 ГК РФ для зачета необходимо и достаточно заявления одной стороны. Для прекращения обязательств заявление о зачете должно быть доставлено соответствующей стороне или считаться доставленным по правилам статьи 165.1 ГК РФ (п.14 постановления N 6).

В соответствии с частью 2 статьи 70 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Закон N 229-ФЗ) перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя без представления в банк или иную кредитную организацию взыскателем или судебным приставом-исполнителем расчетных документов.

Согласно ч. 5 ст. 70 Закона N 229-ФЗ банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя.

Исполняя судебный акт, банк действует на основании заявления взыскателя.

Возлагая на банки в таких случаях принудительное исполнение судебных актов, Закон об исполнительном производстве вместе с тем не наделяет их правами и обязанностями, присущими судебным приставам-исполнителям, в том числе по проверке фактического погашения должником задолженности полностью или в части, по прекращению или окончанию исполнительного производства.

При этом, должник, полностью исполнивший судебный акт (в том числе путем произведения зачета), не лишен возможности обратиться в суд с требованием о прекращении взыскания по исполнению судебного акта.

Согласно статье 88.1 Закона N 229-ФЗ по заявлению взыскателя или должника либо по собственной инициативе судебный пристав-исполнитель производит зачет встречных однородных требований, подтвержденных исполнительными документами о взыскании денежных средств, на основании которых возбуждены исполнительные производства, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Исходя из буквального толкования указанной нормы, ее положения определяют порядок проведения зачета требований, подтвержденных исполнительными документами о взыскании денежных средств, на основании которых возбуждены исполнительные производства, но не устанавливают запрет на осуществление зачета в случае, когда исполнительное производство по судебному акту не возбуждено.

Пунктом 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 N 6 "О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств" (далее - Постановление N 6) соблюдение критерия встречности требований для зачета согласно статье 410 ГК РФ предполагает, что кредитор по активному требованию является должником по требованию, против которого зачитывается активное требование (далее - пассивное требование). В случаях, предусмотренных законом или договором, зачетом могут быть прекращены требования, не являющиеся встречными, например, согласно положениям пункта 4 статьи 313 ГК РФ.

Пунктом 15 Постановления N 6 установлено, что обязательства считаются прекращенными зачетом в размере наименьшего из них не с момента получения заявления о зачете соответствующей стороной, а с момента, в который обязательства стали способными к зачету (статья 410 ГК РФ).

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.03.2020 N 305- ЭС19-22240 сформулирована правовая позиция, согласно которой наличие в процессуальном законодательстве указания на процедуру проведения зачета при наличии исполнительных производств, возбужденных по встречным требованиям сторон, не препятствует лицу, чье требование подтверждено судебным актом, заявлять о прекращении встречного требования зачетом по общим правилам гражданского законодательства. Поскольку для лица, заявляющего о зачете, зачет представляет собой способ реализации собственного требования и одновременно способ удовлетворения кредитора по встречному требованию, к нему возможно применение правил статьи 324 ГК РФ, касающихся исполнения судебного акта.

Осуществление зачета встречных однородных требований возможно под непосредственным контролем суда и до момента возбуждения исполнительного производства.

В определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 29.01.2018 N 304-ЭС17-14946 был выражен правовой подход о том, что прекращение договора подряда порождает необходимость соотнесения взаимных предоставлений сторон по этому договору и определения завершающей обязанности одной стороны в отношении другой.

Из материалов дела установлено, что на основании решения Арбитражного суда Ставропольского края по делу N А63-26522/2018 от 19.04.2019, вступившего в законную силу 07.07.2020 на основании определения Верховного Суда Российской Федерации N 308-ЭС19-27287, АО "711 Военпроект" имеет перед ООО "ПМК Русская" задолженность по оплате неустойки за несвоевременное выполнение работ по договорам субподряда: N 1200/2012/31 от 26.12.2012, N 700/2013 от 10.10.2013, N 1100/2014/12 от 07.11.2014, N 2200/2014/11 от 27.10.2014, N 1100/2014/3 от 12.05.2014, N 1100/2014/10 от 02.09.2014 в размере 10 324 359 руб. 17 коп.

14.07.2020 ООО "ПМК Русская", в порядке статьи 410 ГК РФ, направило в адрес АО "711 Военпроект" заявление о частичном зачете встречных требований N 908.

В том числе к зачету была предъявлена денежная сумма, утвержденная решением Арбитражного суда Ставропольского края по делу N А63-18080/2019 в размере 4 241 461 руб. - пени (неустойка) по договору субподряда от 07.11.2014 N 1100/2014/12.

В указанном заявлении о зачете от 14.07.2020, общество, по сути, определило завершающее сальдо по подрядным сделкам с учетом объема выполненных работ.

Несмотря на исполнение ответчиком исполнительного листа ФС N 034936342 путем зачета, истец предъявил исполнительный лист для принудительного исполнения путем списания денежных средств со счета ООО "ПМК "Русская", открытого в филиале "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", р/с 40702810512030598110, БИК 044525360, к/с 30101810445250000360.

При таких обстоятельствах с учетом изложенных норм права, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил заявление ответчика и прекратил исполнительное производство в связи его исполнением должником путем зачета, поскольку осуществление взыскателем действий по исполнению судебного акта без учета исполнения его самим должником непосредственно взыскателю может повлечь повторное взыскание долга.

В данном случае у заявителя отсутствует иная возможность прекратить принудительное взыскание в связи с произведенным зачетом, кроме как путем обращения в суд с заявлением о прекращении исполнения (взыскания) выданного судом исполнительного документа.

Как правильно указал суд первой инстанции, удовлетворение настоящего заявления соответствует цели контроля суда за исполнением принятых им судебных актов на стадии принудительного взыскания, являющейся одной из стадий арбитражного процесса, а также недопущению злоупотребления участниками своих процессуальных прав.

Довод апелляционной жалобы о том, что истец не получал заявления о зачете взаимных требований, подлежит отклонению по следующим основаниям.

Согласно положениям статьи 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В соответствии с разъяснениями, приведенными в пункте 4 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.12.2001 N 65 "Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований", для прекращения обязательства зачетом заявление о зачете должно быть получено соответствующей стороной.

В пунктах 63, 67 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.06.2015 N25) разъяснено следующее. Юридически значимое сообщение, адресованное юридическому лицу, направляется по адресу, указанному в ЕГРЮЛ либо по адресу, указанному юридическим лицом. При этом необходимо учитывать, что юридическое лицо несет риск последствий неполучения доставленных сообщений, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

14.07.2020ООО "ПМК Русская", направило АО "711 Военпроект" по его юридическому адресу, указанному в ЕГРЮЛ ул. Михаила Нагибина, д. 28, г. Ростов-на-Дону, 344038, заявление о частичном зачете встречных требований N 908, что подтверждается почтовой квитанцией РПО N35785648000389 и описью вложения в ценное письмо от 14.07.2020.

Согласно отчету об отслеживании почтового отправления с N 35785648000389 письмо принято к отправке 14.07.2020 в 14:45 и прибыло в место вручение 17.07.2020 в 10:41, однако 22.07.2020 в 14:12 возвращено обратно отправителю (с пометкой отсутствие адресата).

Таким образом, ответчик исполнил свою обязанность предусмотренную законом о необходимости направления заявления о частичном зачете встречных требований истцу, при этом истец не обеспечил получение почтовой корреспонденции по юридическому адресу указанному в ЕГРЮЛ.

Согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце втором пункта 63 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 25), с учетом положения пункта 2 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.

Гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзаце втором данного пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя (абзац третий пункта 63 постановления Пленума N 25).

При рассмотрении вопроса о надлежащем извещении арбитражный суд исходит из презумпции надлежащего выполнения федеральным государственным унитарным предприятием "Почта России" обязанностей по доставке почтовой корреспонденции, пока не доказано иное.

Довод апелляционной жалобы о том, что заявление о зачете требований является недействительным на оснований ст. 61.3 Закона о банкротстве, подлежит отклонению по следующим основаниям.

Определением от 13.10.2020 по делу N А53-32738/2020 принято заявление индивидуального предпринимателя Сахаджи В.И. о признании ОАО "711 Военпроект" несостоятельным (банкротом).

Определением от 30.04.2021 по делу N А53-32738/2020 заявление индивидуального предпринимателя Сахаджи В.И. признано обоснованным. В отношении ОАО "711 Военпроект" введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - наблюдение, временным управляющим утвержден Старыстоянц В.А.

В силу пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве сделка, указанная в пункте 1 названной статьи, может быть признана арбитражным судом недействительной, если она совершена после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом.

Платежи и иные сделки, направленные на исполнение обязательств (предоставление отступного, зачет и т.п.), относятся к случаям, указанным в абзаце пятом пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве (пункт 12 постановления Пленума N 63).

В определении Верховного суда Российской Федерации от 02.02.2021 N 305-ЭС20- 18448 указано, что в определении Судебной коллегии по экономическим спорам от 02.09.2019 N 304-ЭС19-11744 сформулирована правовая позиция, согласно которой действия, направленные на установление сальдо взаимных предоставлений по прекращенному договору подряда при банкротстве подрядчика, не являются сделкой, которая может быть оспорена по правилам статьи 61.3 Закона о банкротстве, так как в этом случае отсутствует такой квалифицирующий признак, как получение заказчиком какого-либо предпочтения.

Данный правовой подход также выражен в определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 29.01.2018 N 304- ЭС17-14946, от 12.03.2018 N 305-ЭС17-17564, от 29.08.2019 N 305-ЭС19-10075 и других.

Как видно из материалов дела, заявление о зачете встречных однородных требований направлено 14.07.2020, то есть до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом по делу N А53-32738/2020.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для переоценки выводов суда первой инстанции ввиду чего оснований для отмены или изменения определения суда первой инстанции по приведенным в апелляционной жалобе доводам не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 101, 106, 188, 266, 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Ставропольского края от 26.11.2021 по делу N А63-18080/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в месячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Судья

З.М. Сулейманов