Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 марта 2022 г. N 09АП-8536/22 по делу N А40-164419/2021

г. Москва

05 марта 2022 г.

Дело N А40-164419/21

Резолютивная часть постановления объявлена 03 марта 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 05 марта 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Тетюка В.И.,

судей Семикиной О.Н., Кузнецовой Е.Е.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Азарёнок Е.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "МИРТЕК" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.12.2021 по делу N А40-164419/21

по иску ГК "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"

к ООО "МИРТЕК"

о взыскании 9.608.519 руб. 88 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца: Москаленко К.В. по доверенности от 29.10.2021

от ответчика: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

ГК "Автодор" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "МирТек" о взыскании неустойки в размере 9.608.519 руб. 88 коп. по договору подряда N ДПТПиИТ2020-1695 от 09.12.2019 г.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.12.2021 с ООО "МИРТЕК" в пользу Государственная компания "Российские автомобильные дороги" взыскано 500 000 руб. 00 коп. неустойки.

Не согласившись с вышеуказанным решением, ООО "МИРТЕК" обратилось с апелляционной жалобой, в которой считает его незаконным и необоснованным, принятым при неправильном применении норм материального права, при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, просит его отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В своей жалобе заявитель указывает, что нарушение срока исполнения обязательств произошло по вине истца, полагает сумму неустойки несоразмерной последствия нарушения обязательства.

Заявитель в судебное заседание не явился, надлежаще извещен о времени и месте судебного заседания, дело на основании ст. 156 АПК РФ рассмотрено в его отсутствие.

Истец с доводами жалобы не согласен, решение суда считает законным и обоснованным, просит оставить его без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Рассмотрев дело в порядке ст.ст. 266, 268 АПК РФ, заслушав представителя стороны, изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для ее удовлетворения.

Как усматривается из материалов дела, 09.12.2019 г. между ГК "Автодор" (государственная компания, заказчик) и ООО "МирТек" (подрядчик) заключен договор N ДПТПиИТ2020-1695 на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: "Автомобильная дорога М-4 "Дон" Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск. Капитальный ремонт путепровода через ж/д на км 398+631 (альтернативное направление, проезд по г. Елец), Липецкая область".

Согласно п.1 ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

На основании договора подрядчик принял на себя обязательства по разработке проектно-сметной и технической документации по объекту.

Согласно п.1.2 результатом работы является проектная документация, соответствующая требованиям договора и заданию на разработку проектной документации, являющемуся приложением N 1 к договору.

В соответствии с Календарным планом (приложение N 2 к договору) срок предоставления работ по этапу инженерные изыскания 23.02.2021 г., по этапу проектная документация-14.05.2021.

Пунктом 1 ст. 711 ГК РФ установлена обязанность заказчика уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Как указывает истец, подрядчик не предоставил заказчику результат работ по этапам инженерные изыскания и проектная документация, удовлетворяющие условиям договора и задания, в связи с чем, заказчик начислил неустойку в размере 9.608.519 руб. 88 коп.

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться соответствующим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

В силу п.10.3.2 договора за нарушение сроков выполнения работ по этапам работ, в том числе этапа(-ов) сопровождения проектной документации в соответствии с Календарным планом-в размере 3% от стоимости соответствующего этапа работ, установленной в календарном плане, за каждый день просрочки вплоть до момента фактического исполнения просроченного обязательства.

В соответствии с п.1 ст.330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В суде первой инстанции, ответчиком заявлено ходатайство о снижении предъявленной к взысканию истцом неустойки.

Согласно ст.333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Таким образом, законодатель, предусмотрев неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, предоставил суду право снижения размера неустойки в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств независимо от того, является неустойка законной или договорной.

В соответствии с п.2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 г. N 17 "Обзор применения арбитражными судами ст.333 ГК РФ" основанием для применения названной нормы может служить только явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств. Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки сумме возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательства и другие обстоятельства.

Пунктом 69 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" установлено, что подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

В соответствии с п. 73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ). Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании ст.ст.317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки.

Согласно п. 74 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (п.1 ст.330 ГК РФ), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.).

В силу п.75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (п.п.3, 4 ст.1 ГК РФ).

Учитывая чрезмерно высокий размер взыскиваемой неустойки суд первой инстанции на основании ст.333 ГК РФ снизил размер неустойки за период просрочки до 500.000 руб.

Вопреки позиции ответчика ни в одном из обращений относительно исполнения условий договора ответчик не ставил вопрос о невозможности выполнения работ, о их приостановлении или о наличии обстоятельств, ведущих к нарушению установленного договором срока выполнения работ.

Ответчик является коммерческой организацией, осуществляющий свою деятельность и неся при этом соответствующие риски.

Ответчик не сообщал истцу об обстоятельствах, не позволяющих ему выполнять обусловленные договором работы либо о невозможности надлежащего исполнения ответчиком своих обязательств, в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) истцом своих обязательств, кроме того, не уведомлял истца о приостановке работ по какому-либо виду (этапу) обусловленному договором работ.

Доказательства обратного, как и доказательства приостановления ответчиком выполнения работ по договору в материалы дела в соответствии со ст.65 АПК РФ не предоставлены.

Рассмотрение работ по отдельным видам инженерных изысканий не является обязанность заказчика, было возможно только после сдачи работ по данному этапу в полном объеме, так как этап "Инженерные изыскания" не разделен на подэтапы.

Истец указывает, что при частичном направлении работ по этапу 1 государственной компанией, в том числе в лице филиала, направлялись замечания для более быстрой сдачи работ.

В соответствии с ч.2 ст.9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

При таких обстоятельствах исковые требования о взыскании неустойки подлежат удовлетворению судом в размере 500 000 руб. 00 коп.

Довод жалобы о том, что нарушение срока исполнения обязательств произошло по вине истца, отклоняется апелляционным судом.

Из материалов дела не усматривается, что подрядчик сообщал истцу об обстоятельствах, не позволяющих ему выполнять обусловленные договором работы либо о невозможности надлежащего исполнения ответчиком своих обязательств, в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) истцом своих обязательств, кроме того, ответчик не уведомлял истца о приостановке работ по какому-либо виду (этапу) обусловленному договором работ.

В соответствии с пунктом 1.1 результат выполненных работ по каждому этапу работ должен соответствовать условиям Договора, Заданию, а также требованиям действующего законодательства РФ, которые применяются к разрабатываемой согласно Договору Проектной документации. Сроки сдачи Подрядчиком Заказчику результатов выполненных работ по каждому этапу работ устанавливаются Календарным планом.

Согласно пункту 8.1 Договора Сдача-приемка результатов выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ, за исключением результатов работ по этапу (-ам) сопровождения Проектной документации (порядок сдачи-приемки результатов работ по этапу (-ам) сопровождения Проектной документации установлен в п.п. 8.5. - 8.8. Договора), оформляются актом (-ами) сдачи-приёмки выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам). После завершения работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ Подрядчик представляет Заказчику соответствующую часть Проектной документации в количестве 1 (одного) экземпляра (или более по предварительной договоренности с Заказчиком), прилагая к ней оформленный и подписанный со своей стороны акт сдачи-приёмки выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ в двух экземплярах (опись передаваемой части Проектной документации должна являться неотъемлемой частью указанного акта).

Заказчик рассматривает представленную часть Проектной документации и акт сдачи-приёмки выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ в течение 20 (двадцати) дней с момента получения от Подрядчика.

При наличии замечаний к представленным по результатам выполнения работ по этапу (-м) документам Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в приёмке выполненных работ в соответствии с пунктами 8.9-8.10 Договора.

Календарным планом, являющимся приложением N 2 к Договору, работы разделены на 4 этапа, первыми двумя из которых являются "Инженерные изыскания" и "Проектная документация".

Таким образом, рассмотрение работ по отдельным видам инженерных изысканий не является обязанностью Заказчика и было возможно только после сдачи.

Довод жалобы о несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства подлежит отклонению апелляционным судом на основании следующего.

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательства является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом, то есть, по существу - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Более того, необоснованное уменьшение неустойки судами с экономической точки зрения позволяет должнику получить доступ к финансированию за счет другого лица на нерыночных условиях, что в целом может стимулировать недобросовестных должников к неплатежам и вызывать крайне негативные экономические последствия.

Поскольку ответчиком не представлены доказательства в обоснование заявления об уменьшении неустойки, у суда апелляционной инстанции отсутствуют правовые основания для уменьшения размера неустойки.

Кроме того, апелляционная коллегия отмечает, что размер неустойки, заявленной ко взысканию, снижен судом первой инстанции.

При указанных обстоятельствах суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для изменения или отмены обжалуемого судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 17.12.2021 по делу N А40-164419/21 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.И. Тетюк

Судьи

Е.Е. Кузнецова О.Н. Семикина