Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 марта 2022 г. N 09АП-6254/22 по делу N А40-115163/2021

г. Москва

15 марта 2022 г.

Дело N А40-115163/21

Резолютивная часть постановления объявлена 14 марта 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 марта 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Фриева А.Л.,

судей: Бодровой Е.В., Титовой И.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Платоновым Д.М.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы АО "ГАРНИЗОН" и ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВТОМАТИЗАЦИЯ" на решение Арбитражного суда г.Москвы от 13.12.2021 по делу N А40-115163/21 по иску ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВТОМАТИЗАЦИЯ" (ОГРН: 1127847387260) к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИЕ БАЗОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (ОГРН: 5087746137023) 3-е лицо: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАРНИЗОН" (ОГРН: 1097746403501, ИНН: 7704730084) о расторжении контракта N РБТ-24-12 от 25 июля 2012 г., взыскании стоимости фактических затрат,

При участии в судебном заседании:

от истца: Болоткин Ю.С. по доверенности от 28.09.2020,

от ответчика: Калягина М.В. по доверенности от 15.12.2020,

от третьего лица: Фирсов С.В. по доверенности от 20.10.2021,

УСТАНОВИЛ:

ЗАО "НПП "АВТОМАТИЗАЦИЯ" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИЕ БАЗОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (далее - ответчик) о расторжении контракта N РБТ-24-12 от 25 июля 2012 года на выполнение составной части опытно-конструкторской работы, заключенный между Ответчиком - АО "НПО РусБИТех" и истцом - ЗАО "НПП "Автоматизация" и взыскании стоимости фактических затрат по выполненным работам за период с 01.12.2013 по 23.03.2016 в рамках 3-го этапа исполнения Контракта N РБТ-24-12 от 25.07.2012 в размере 732 173 (семьсот тридцать две тысячи сто семьдесят три) руб. 30 коп.

Решением от 13.12.2021 в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятым по делу вышеуказанным судебным актом, истец и третье лицо обжаловали его в апелляционном порядке.

Рассмотрев апелляционные жалобы, материалы дела, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого судебного акта по следующим основаниям.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 25 июля 2012 г. между Ответчиком (АО "НПО РусБИТех" - Заказчик) с одной стороны, и Истцом (ЗАО "НПП "Автоматизация" - Исполнитель) с другой стороны, заключен контракт N РБТ-24-12.

Исполнение работ по контракту и их оплата установлены по этапам согласно Ведомости исполнения: 1-й этап - с июля по декабрь 2012 г.: выполнен, принят и оплачен в полном объеме; 2-й этап - с февраля по ноябрь 2013 г.: выполнен в полном объеме, принят Актом комиссии от 23 ноября 2013 г., оплачен авансом в размере 80% от стоимости работ; доплата производилась частями по 2018 г.; 3-й этап - исполнение начато 1 декабря 2013 г. в соответствии с Ведомостью исполнения. Аванс Ответчиком не выплачивался.

Истец выполнил свои обязательства по 3-му этапу исполнения Контракта - в полном объеме работ, указанных в обоих обязательных требованиях Ответчика. Доказательствами являются отчетные документы.

22.11.2016 (исх. N 23/13-2968 - приложение N 15) Ответчик дал указание Истцу "продолжать выполнение ОКР", хотя все обязательства Истца по работам 3-го этапа были исполнены в 2014 году.

Указанное письмо по мнению истца подтверждает состояние 3-го этапа исполнения Контракта Истцом - на завершающей стадии, перед многократно переносящимся началом испытаний Ответчиком объединенного комплекса тренажеров всех соразработчиков, где Истец должен был принять участие.

К указанной дате все исполненные обязательства Истца, перечисленные в "Уточненной ведомости исполнения работ" по 3-му этапу, были оценены 196 Военным представительством Государственного заказчика по его указанию.

Стоимость работ по этапу 3 определена из фактической себестоимости и, с учетом ограничения твердой цены 3-го этапа, фактические затраты Исполнителя установлены в размере 732 173,30 руб., что составляет 94% от стоимости всего 3-го этапа по Контракту N РБТ-24-12 от 25.07.2012 и соответствует условию пункта 3.4.2 Контракта.

По запросу Ответчика Истец 24.03.2016 отправил Заключение военного представительства Государственного заказчика с расчетно-калькуляционными материалами (РКМ) по всем этапам СЧ ОКР, включая 3 этап (исх. от 24.03.2016N 16).

По указанию Ответчика от 28.09.2017 исх. N 23/13-2165 Истец направил ему согласованный с военным представительством Государственного заказчика (п. 1.2, п. 3.3.6 Контракта) Акт проверки фактических затрат по выполненным работам, в соответствии с которым фактические затраты Исполнителя по этапу 3, подлежащие оплате Ответчиком подтверждены в сумме 732 173,30 руб. (исх. N 79 от 19.10.2017). Замечаний Ответчика по представленным материалам не поступало.

Таким образом по мнению истца, фактические затраты по 3-му этапу исполнения Контракта N РБТ-24-12 от 25.07.2012 подтверждены РКМ и Заключением военного представительства Государственного заказчика, Актом проверки фактических затрат по выполненным работам.

Исходящим N 23/6-403 от 02.02.2021 Ответчик сообщил Истцу о прекращении работ по двухстороннему Контракту. Данным письмом Ответчик ввел в действие свою обязанность "возместить Исполнителю фактически произведенные затраты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в Контракте"

В приложении к исх. N 23/6-403 от 02.02.2021 Ответчик предложил расторгнуть Контракт без оплаты Истцу фактических затрат по незавершенному 3-му этапу работ двухстороннего Контракта.

Как указывает Истец факт выполнения работ по 3-му этапу в объеме 94% от полного объема работ по 3-му этапу подтвержден документально военным представительством государственного заказчика в соответствии с подпунктами б) и в) п. 1.2 контракта N рбт-24-12 от 25.07.2012.

11.03.2021 истец отправил Ответчику претензию с обоснованием невозможности подписания предложенной Ответчиком редакции соглашения о расторжении контракта, с приложением редакции соглашения на основании пункта 3.4.2 и подтверждающих документов о выполнении работ/фактическим затратам Истца по 3-му этапу Контракта. Ответа не последовало.

Указанные обстоятельства послужили основанием для подачи настоящего иска.

В производстве Арбитражного суда г. Москвы находилось дело N А40-123400/2019 по иску ЗАО "НПП "АВТОМАТИЗАЦИЯ" к АО "НПО РУСБИТЕХ" о взыскании долга за выполненную работу по 3-му этапу в размере 732 173,30 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 11.09.2019 по указанному делу, вступившим в законную силу, в удовлетворении заявленных требований было отказано.

Судами установлено, что указанный контракт заключен в целях выполнения обязательств АО "НПО РусБИТех" перед АО "Гарнизон" (ранее - ОАО "Оборонсервис") по контракту N РБТ-01-12 от 02.03.2012, заключенному в рамках выполнения государственного оборонного заказа по государственному контракту на выполнение опытно-конструкторской работы, заключенному между АО "Гарнизон" (головной исполнитель) и Министерством обороны Российской Федерации (государственный заказчик).

В соответствии с пунктом 6.4 контракта оплата заказчиком выполненной СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) производится не позднее 5 банковских дней с момента поступления от государственного заказчика бюджетных денежных средств на эти цели.

Судами установлено, что приказом Департамента Министерства обороны Российской Федерации N 132 от 17.04.2018 назначена межведомственная комиссия (МВК) для проведения проверки фактических затрат, определения порядка дальнейшего использования научно-технического задела, подготовки проекта решения о прекращении ОКР, что в соответствии приказом Департамента Министерства обороны Российской Федерации N 18 от 21.01.2019 срок окончания работы МВК перенесен на 31.05.2019.

Судами установлено, что письмом исх. N 86 от 15.10.2018 истец направил в адрес ответчика документы по фактическим затратам, что письмом исх. N 23/8/2-234 от 30.01.2019 предприятиям-соисполнителям СЧ ОКР было сообщено, что работа МВК продлена до 31.05.2019 и что представленные отчетные материалы по проверке фактических затрат и инвентаризации результатов СЧ ОКР переданы на рассмотрение головному исполнителю работ - АО "Гарнизон" для дальнейшего представления в МВК.

На основании указанных обстоятельств, установив, что работа МВК не окончена и работы по всей кооперации не приняты, расходы не утверждены, что на дату рассмотрения спора происходит проверка государственным заказчиком фактических затрат всей кооперации в рамках выполнения государственного оборонного заказа на выполнение ОКР, что денежные средства для оплаты работ государственным заказчиком не выделялись, суд первой инстанции сделал вывод, что основания для проведения окончательного расчета с соисполнителями, в том числе с истцом, на момент рассмотрения спора не наступили.

При этом по результатам работы Межведомственной комиссии установлено, что (Акт N 235/3/3/8179 от 15.05.2021 межведомственной комиссии по расторжению государственного контракта на выполнение ОКР ЗАО "НПП "Автоматизация" заявлены фактические затраты в размере 4 798 611,82 руб. в рамках контракта N РБТ-24-12 от 25.07.2012 г. на выполнение СЧ ОКР. В составе представленных документов отсутствуют результаты проверки фактических затрат по этапу 2 (заключение ВП на фактические затраты этапа 2, акт проверки фактических затрат этапа 2, расчетнокалькуляционные материалы на выполнение этапа 2), обосновывающие документы на фиксированную цену этапа 2, протокол фактических затрат этапа 2. Затраты на проведение предварительных испытаний, предусмотренных 5 этапом СЧ ОКР, на проведение тестовых испытаний (не предусмотрены условиями контракта), а также на поддержание опытного образца в работоспособном состоянии (не предусмотрены условиями контракта), исключены комиссией в полном объеме.

АО "НПО РусБИТех" предприняло все возможные действия для получения денежных средств от АО "Гарнизон" по контракту N РБТ-01-12 от 02.03.2012 для того, чтобы, в том числе, расплатиться с предприятиями кооперации.

Истец ни в рамках заявленного искового заявления, ни в процессе завершения работ по государственному контракту не предоставил какие-либо документы, которые подтверждают заявляемые им фактические затраты.

При этом Истец еще в процессе рассмотрения дела N А40-123400/2019-15-961 заявлял, что он предоставил Ответчику все необходимые документы для возмещения понесенных им затрат. Суды уже давали оценку данному доводу, отказав в удовлетворении заявленных требований.

С учетом того, что судами по делу N А40-262229/19 установлено, что АО "НПО РусБИТех" надлежащим образом выполнило принятые на себя обязательства в рамках Контракта и представило в АО "Гарнизон" и МВК все необходимые документы, однако основания для оплаты фактических затрат отсутствуют, судом по настоящему делу обоснованно сделан вывод об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований в рамках Контракта N РБТ-24-12 от 25.07.2012.

На основании указанных судебных актов АО "НПО РусБИТех" направило в ЗАО "НПП "Автоматизация" соглашение о расторжении Контракта.

В представленный вариант соглашения о расторжении были транслированы все условия, установленные судами при рассмотрении дела N А40-262229/19-12-1958, а также зафиксированные в акте межведомственной комиссии.

ЗАО "НПП "Автоматизация" отказалось подписывать указанное соглашение о расторжении, тем самым не признавая выводы судебных актов по делу N А40-262229/19, а также решения межведомственной комиссии.

При указанных обстоятельствах, ссылки истца в качестве обоснования расторжения Госконтракта на уведомление с приложением редакции соглашения на основании пункта 3.4.2 и подтверждающих документов о выполнении работ/фактическим затратам Истца по 3-му этапу Контракта не могут быть признаны обоснованными, в связи с чем требования в указанной части по основаниям изложенным в иске удовлетворению не подлежат.

Таким образом, оснований для удовлетворения первоначального искового заявления не имеется.

При таких обстоятельствах приведенные в апелляционных жалобах доводы не нашли правового и документального обоснования, и не могут являться основанием к отмене судебного акта.

Судом первой инстанции исследованы обстоятельства, имеющие значение для настоящего дела, дана надлежащая оценка имеющимся в деле доказательствам.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 13.12.2021 по делу N А40-115163/21 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

А.Л. Фриев

Судьи

Е.В. Бодрова И.А. Титова