Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 21 марта 2022 г. N 01АП-9659/21 по делу N А39-7627/2020

г. Владимир

21 марта 2022 г.

Дело N А39-7627/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 14 марта 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 марта 2022 года.

Первый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Насоновой Н.А.,

судей Назаровой Н.А., Родиной Т.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Козиной О.Д.,

при участии в судебном заседании:

от истца (заявителя) - общества с ограниченной ответственностью "Русьэнергомонтаж" - Сухаревой Ю.А. по доверенности от 01.07.2021 (сроком действия 1 год);

от ответчиков:

общества с ограниченной ответственностью "СоцПромБыт" (заявителя) -Нишанова С.В. по доверенности от 01.03.2022 (сроком действия 1 год);

общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное

управление N 1" - Нишанова С.В. по доверенности от 03.11.2021 (сроком действия 1 год);

от третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно

предмета спора: общества с ограниченной ответственностью "Инлайн

Инжиниринг", временного управляющего Кузнецова Александра Николаевича - представители не явились, о времени и месте слушания дела извещены надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Русьэнергомонтаж" и общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление N 1" на решение Арбитражного суда Республики Мордовия от 25.11.2021 по делу N А39-7627/2020,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Русьэнергомонтаж" (ОГРН 1097847181365, ИНН 7839406597) к обществу с ограниченной ответственностью "СоцПромБыт" (ОГРН 1171326002440, ИНН 1326248249), обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление N 1" (ОГРН 1161324050051, ИНН 1324001800) о взыскании солидарно аванса в сумме 70 000 000 руб. и пени 56 325 616 руб. 23 коп., о взыскании с поручителя пени в сумме 65 596 602 руб. 75 коп., а также по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "СоцПромБыт" к обществу с ограниченной ответственностью "Русьэнергомонтаж" об обязании принять выполненные работы и о взыскании задолженности в сумме 1 916 101 руб. 27 коп.,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Русьэнергомонтаж" (далее - ООО "Русьэнергомонтаж", подрядчик) обратилось в Арбитражный суд Республики Мордовия с иском к обществу с ограниченной ответственностью"СоцПромБыт" (далее - ООО "СоцПромБыт", субподрядчик) и обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление N 1" (далее - ООО "СМУ N 1", поручитель) о взыскании в солидарном порядке аванса в сумме 70 000 000 руб., неустойки за нарушение срока выполнения работ в сумме 56 325 616 руб. 23 коп. По договору поручительства истец просил взыскать с ООО "СМУ N 1" неустойку в сумме 65 596 602 руб. 75 коп.

Заявление мотивировано тем, что в соответствии с договором ООО "СоцПромБыт" обязалось выполнить работы по монтажу инженерных систем на объекте "Универсальный зал в г.Саранск". Субподрядчику выплачен аванс 70 000 000 руб. Выполнение работ было обеспечено поручительством ООО "СМУ N 1". Работы не выполнены и не сданы.

ООО "СоцПромБыт" обратилось в Арбитражный суд Республики Мордовия со встречным иском к ООО "Русьэнергомонтаж" об обязаниии принять выполненные работы и о взыскании задолженности в сумме 1 916 101 руб. 27 коп.

Заявление мотивировано тем, что в соответствии с договором ООО "СоцПромБыт" выполнило работы на объекте "Универсальный зал в г.Саранск". Оплата работ произведена частично - в сумме аванса. До настоящего времени работы по объекту не принимаются. Просит обязать ООО "Русьэнергомонтаж" принять работы и взыскать задолженность в заявленной сумме.

Решением от 25.11.2021 Арбитражный суд Республики Мордовия первоначальные исковые требования ООО "Русьэнергомонтаж" удовлетворил частично. Взыскал с ООО "СоцПромБыт" и ООО "СМУ N 1" солидарно в пользу ООО "Русьэнергомонтаж" неустойку в сумме 20 000 000 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 29 383 руб. Взыскал с ООО "СМУ N 1" в пользу ООО "Русьэнергомонтаж" неустойку в сумме 25 000 000 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 34 217 руб. В остальной части иска отказал. Встречные исковые требования ООО "СоцПромБыт" удовлетворил. Обязал ООО "Русьэнергомонтаж" принять работы, выполненные по договору субподряда N8-СМР от 26.04.2019 на общую сумму 71 916 101 руб. 27 коп. Взыскал с ООО "Русьэнергомонтаж" в пользу ООО "СоцПромБыт" задолженность в сумме 1 916 101 руб. 27 копеек.

ООО "Русьэнергомонтаж" и ООО "СМУ N 1", не согласившись с принятым решением, просили его отменить на основании статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

10.02.2022 от истца по первоначальному иску - ООО "Русьэнергомонтаж" поступил отказ от исковых требований к ООО "СоцПромБыт" и ООО "СМУ N 1" о взыскании солидарно аванса и неустойки, в соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

11.02.2022 от истца по встречному иску - ООО "СоцПромБыт" поступил отказ от исковых требований к ООО "Русьэнергомонтаж" об обязаниии принять выполненные работы и о взыскании задолженности, в соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно частям 2, 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично, а арбитражный суд принять отказ от иска, если он не противоречит закону или не нарушает права других лиц.

В силу пункта 4 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом, производство по делу прекращается. Учитывая, что отказы ООО "Русьэнергомонтаж" от исковых требований к ООО "СоцПромБыт" и ООО "СМУ N 1" о взыскании солидарно аванса и неустойки, а также ООО "СоцПромБыт" к ООО "Русьэнергомонтаж" об обязаниии принять выполненные работы и о взыскании задолженности, не противоречат закону и не нарушают права других лиц, Первый арбитражный апелляционный суд полагает возможным отказы ООО "Русьэнергомонтаж" и ООО "СоцПромБыт" от исковых требований принять, в связи с этим решение Арбитражного суда Республики Мордовия от 25.11.2021 по делу N А39-7627/2020 отменить.

Руководствуясь статьями 49, 150, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

заявленный обществом с ограниченной ответственностью "Русьэнергомонтаж" отказ от иска к обществу с ограниченной ответственностью "СоцПромБыт" и обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление N 1" о солидарном взыскании аванса и неустойки в сумме 126 325 616 руб. 23 коп. - принять.

Заявленный обществом с ограниченной ответственностью "СоцПромБыт" отказ от иска к обществу с ограниченной ответственностью "Русьэнергомонтаж" об обязании принять выполненные работы и о взыскании задолженности в сумме 1 916 101 руб. 27 коп.- принять.

Решение Арбитражного суда Республики Мордовия от 25.11.2021 по делу N А39-7627/2020 отменить, производство по делу прекратить.

Возвратить из федерального бюджета:

-обществу с ограниченной ответственностью "Русьэнергомонтаж" государственную пошлину за подачу иска и апелляционной жалобы в сумме 103 000 руб., уплаченную по платежным поручениям N 1660 от 27.07.2020, N 451 от 20.12.2021;

- обществу с ограниченной ответственностью "СоцПромБыт" государственную пошлину за подачу апелляционной жалобы в сумме 3000 руб., уплаченную по чеку-ордеру от 16.12.2021.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок.

Председательствующий

Н.А. Насонова

Судьи

Н.А. Назарова Т.С. Родина