Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 марта 2022 г. N 13АП-1933/22 по делу N А26-7402/2021

г. Санкт-Петербург

29 марта 2022 г.

Дело N А26-7402/2021

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Баженовой Ю.С.

судей Галенкиной К.В., Полубехиной Н.С.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Вороной Б.И.

при участии:

от истца: не явился, извещен;

от ответчика: не явился, извещен;

рассмотрев в открытом судебном заседании 17.03.2022 апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-1933/2022) индивидуального предпринимателя Боковой Инны Яковлевны на решение Арбитражного суда Республики Карелия от 12.12.2021 по делу N А26-7402/2021, принятое

по иску индивидуального предпринимателя Боковой Инны Яковлевны (ОГРНИП: 304100229900082, ИНН: 100400146945)

к индивидуальному предприниматель Галушкину Александру Сергеевичу (ОГРНИП: 306100110100070, ИНН: 100114744006)

о признании договора расторгнутым

и по встречному иску о признании недействительным одностороннего отказа от договора,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Бокова Инна Яковлевна (далее - Истец, ИП Бокова И.Я.) обратился в Арбитражный суд Республики Карелия с иском к индивидуальному предприниматель Галушкину Александру Сергеевичу (далее - Ответчик, ИП Галушкин А.С.) о признании договора от 16.03.2012 расторгнутым (прекращенным).

Определением Арбитражного суда Республики Карелия от 26.10.2021 принято к производству встречное исковое заявление о признании одностороннего отказа от договора от 16.03.2012, выраженного в письме ИП Боковой И.Я. от 05.07.2021, недействительным.

Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 12.12.2021 в удовлетворении первоначального иска отказано; встречный иск удовлетворен.

Не согласившись с решением суда, Истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение отменить, первоначальный иск удовлетворить, в удовлетворении встречного иска отказать. По мнению подателя жалобы, суд первой инстанции не выяснил в полной мере обстоятельства, имеющие значение для дела; ошибочно посчитал доказанными имеющие значение для дела обстоятельства, сделал выводы, не соответствующие обстоятельствам дела; нарушил нормы материального права.

Информация о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы опубликована на официальном сайте Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.

Надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства участвующие в деле лица своих представителей в судебное заседание не направили.

В апелляционный суд от ИП Галушкина А.С. поступило ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие его представителя, в котором также просило оставить обжалуемое решение без изменения, апелляционную жалобу ИП Боковой И.Я. - без удовлетворения.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд установил следующее.

Как установлено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Карелия от 28.09.2018 по делу N А26-12268/2017, 06.03.2012 между Администрацией Костомукшского городского округа (арендодатель) и ИП Мугайских Е.Г. (арендатор) на основании постановления администрации "О передаче в аренду земельного участка ИП Мугайских Е.Г." от 15.02.2012 N 143 заключен договор N 15/12 аренды земельного участка (далее - Договор аренды), согласно которому арендодатель передает, а арендатор принимает в аренду земельный участок: кадастровый номер 10:04:0010220:80, общая площадь 2910,70 кв. м, категория земель - земли населенных пунктов, расположенный в Республика Карелия, г. Костомукша, блок "В", вдоль автодороги пр. Горняков (далее - Договор аренды), для строительства объекта "Физкультурно-оздоровительный центр "Техноспорт", без права самостоятельного перепрофилирования использования участка.

16.03.2012 между ИП Мугайских Е.Г. и ИП Боковым А.В. заключен договор (далее - Договор от 16.03.2012), в соответствии с пунктом 1 которого ИП Мугайских Е.Г. обязуется одновременно с настоящим договором заключить с ИП Боковым А.В. договор уступки прав по Договору аренды.

В силу пункта 18 Договора от 16.03.2012 настоящий договор вступает в силу с 16.03.2012 и заключен на неопределенный срок.

Согласно пункту 2 Договора от 16.03.2012 ИП Боков А.В. обязуется после заключения с ИП Мугайских Е.Г. договора уступки прав по Договору аренды завершить разработку проектной документации и осуществить на земельном участке кадастровый номер 10:04:0010220:80 общей площадью 2910,70 строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный центр "Техноспорт" в виде двухэтажного здания примерной общей площадью 1400 кв. м со вводом объекта в эксплуатацию не позднее трех лет с даты заключения настоящего договора. Точная площадь возводимого объекта уточняется сторонами после разработки проектной документации.

Пунктом 3 Договора от 16.03.2012 стороны установили, что после ввода объекта "Физкультурно-оздоровительный центр "Техноспорт" в эксплуатацию и регистрации права собственности ИП Бокова А.В. на указанное здание последний передает ИП Мугайских Е.Г. часть помещений второго этажа общей площадью примерно 350-400 кв. м в аренду для размещения фитнес-центра. Точная площадь передаваемого объекта уточняется сторонами после разработки проектной документации. В соответствии с пунктом 4 Договора от 16.03.2012 ИП Боков А.В. обязуется передать ИП Мугайских Е.Г. по акту приема-передачи в аренду объект аренды не позднее трех рабочих дней с даты регистрации права собственности ИП Бокова А.В. на здание, осуществляемое в разумный срок после ввода здания в эксплуатацию.

В силу пункта 5 Договора от 16.03.2012 за первые 6 месяцев с даты получения ИП Мугайских Е.Г. от ИП Бокова А.В. объекта аренды по акту приема-передачи начисление арендной платы не производится. Начиная с седьмого месяца с даты получения объекта аренды по акту приема-передачи ИП Мугайских Е.Г. уплачивает ИП Бокову А.В. арендную плату в сумме 200 000 руб. ежемесячно.

Пунктом 6 Договора от 16.03.2012 установлено, что ИП Мугайских Е.Г. имеет право выкупить в собственность арендованное нежилое помещение при условии уплаты должником всей обусловленной договором выкупной цены. Арендная плата, уплачиваемая по договору аренды, засчитывается в счет уплаты выкупной цены.

В пункте 14 Договора от 16.03.2012 стороны установили, что в случае невыполнения ИП Боковым А.В. обязательств по передаче истцу указанного в пункте 3 договора объекта аренды с последующим выкупом на условиях, указанных в пунктах 4 и 5 договора, а также в случае невыполнения ИП Боковым А.В. обязательств по строительству и вводу в эксплуатацию объекта "Физкультурно-оздоровительный центр "Техноспорт", в сроки, установленные договором, ИП Боков А.В. выплачивает ИП Мугайских Е.Г. неустойку в размере 2 000 000 руб.

Договор от 16.03.2012 вступает в силу с 16.03.2012 и заключен на неопределенный срок.

20.03.2012 сторонами заключено дополнительное соглашение N 1 к договору от 16.03.2012, согласно которому пункт 14 Договора от 16.03.2012 изложен в следующей редакции: "В случае невыполнения ИП Боковым А.В. обязательств по передаче ИП Мугайских Е.Г. указанного в пункте 3 Договора объекта аренды с последующим выкупом на условиях, указанных в пунктах 4 и 5 Договора, ИП Боков А.В. выплачивает ИП Мугайских Е.Г. неустойку в размере 2 000 000 руб.". Дополнительное соглашение вступает в силу с 16.03.2012.

Одновременно с Договором от 16.03.2012 между ИП Мугайских Е.Г. и ИП Боковым А.В. заключен договор уступки прав, в соответствии с пунктом 1.1 которого ИП Мугайских Е.Г. уступает, а ИП Боков А.В. принимает права и обязанности по Договору аренды (далее - Договор уступки прав).

Как установлено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Карелия от 28.09.2018 по делу N А26-12268/2017 объект "Физкультурно-оздоровительный центр "Техноспорт" по ул. Горняков в г. Костомукша, д.6А, введен в эксплуатацию 26.10.2015 на основании разрешения N 10-RU10302000-20-2013.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) 11.12.2015 произведена государственная регистрация права собственности Бокова А.В. на здание по адресу: г. Костомукша, ул. Горняков, д. 6А, а 19.01.2017 зарегистрировано право собственности указанного лица на нежилое помещение площадью 387,7 кв. м., расположенное на втором этаже этого здания.

ИП Боковым А.В. и Боковой И.Я. заключен брачный договор от 14.08.2017, в соответствии с пунктом 2.3.2 которого нежилое помещение площадью 387,7 кв. м. с кадастровым номером 10:04:0010220:2597 признано единоличной собственностью Боковой И.Я. Запись о праве собственности Боковой И.Я. на указанное помещение внесена в ЕГРН 29.08.2017.

Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 10.10.2012 по делу N А26-2088/2012 ИП Мугайских Е.Г. признана банкротом, в отношении должника открыто конкурсное производство, исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на Янюка Ю.В.

Решением Арбитражного суда Республики Карелия по делу N А26-12268/2017 от 28.09.2018 конкурсному управляющему имуществом должника Янюку Ю.В. отказано в удовлетворении иска к ИП Боковой И.Я. об обязании заключить договор аренды помещения N 3 общей площадью 387, 7 кв.м., расположенного на втором этаже здания по адресу: г.Костомукша, пр.Горняков, д. 6а.

Установив в рамках дела N А26-12268/2017, что между ИП Мугайских Е.Г. и ИП Боковым А.В. возникли обязательственные отношения по договору аренды будущей вещи, которые сохранились в силу статьи 617 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) при перемене собственника имущества, суды признали, что договор от 16.03.2012 по своей правовой природе представляет собой договор аренды будущей вещи (абзац 2 пункта 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2011 N 73 "Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды" (далее - Постановление N 73).

На основании заключенного договора купли-продажи от 11.08.2020 ИП Галушкин А.С. приобрел на торгах право требования к ИП Боковой И.Я. по передаче в аренду нежилого помещения площадью 387,7 кв. м. с кадастровым номером 10:04:0010220:2597 (в редакции дополнительного соглашения от 01.10.2020 к договору), расположенного на втором этаже здания N 6А по ул.Горняков в г.Костомукше, Республики Карелия на условиях договора от 16.03.2012.

Письмом от 26.08.2020 ИП Галушкин А.С. уведомил ИП Бокову И.Я. о состоявшейся уступке и выразил намерение выкупить помещение.

Письмом от 11.09.2020 ИП Бокова И.Я. сообщила об отказе от договора от 16.03.2012 в части безвозмездного пользования с 11.10.2020 и об отказе от договора от 16.03.2012 в части аренды с 11.12.2020.

Определением Арбитражного суда Республики Карелия от 15.12.2020 по делу N А26-2088/2012 в удовлетворении заявления ИП Боковой И.Я. о признании недействительными торгов по продаже права аренды по договору от 16.03.2012, заключенному между ИП Мугайских Е.Г. и ИП Боковой И.Я., организованных и проведенных исполняющим обязанности конкурсного управляющего Янюком Ю.В. (протокол от 09.08.2020), о признании недействительным договора купли-продажи от 11.08.2020, заключенного между Янюком Ю.В. и ИП Галушкиным А.С. отказано.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Карелия от 23.12.2020 по делу N А26-9238/2020 признан недействительным односторонний отказ ИП Боковой И.Я. от договора от 16.03.2012, выраженный в письме от 11.09.2020.

Впоследствии, уведомлением от 05.07.2021 (как уточнил представитель ИП Боковой И.Я., в дате уведомления допущена описка, дата 05.07.2020 - указана ошибочно, фактически уведомление подготовлено 05.07.2021) ИП Бокова И.Я. сообщила ИП Галушкину А.С. о том, что он необосновано уклоняется от принятия в аренду помещения с кадастровым номером 10:04:0010220:2597, не явился на приемку помещений в соответствии с уведомлениями от 11.12.2020 (получено 21.12.2020), от 14.01.2021 (получено 27.01.2021), от 29.01.2021 (получено 15.02.2021), что свидетельствует о злоупотреблении правом; уведомила о своем отказе от исполнения договора от 16.03.2012. Согласно распечатке с сайта Почты России уведомление получено ИП Галушкиным А.С. 09.07.2021.

В ответ на данное уведомление письмом от 13.07.2021 ИП Галушкин А.С. сообщил, что из процессуальных действий ИП Боковой И.Я. в рамках дела N А26-10889/2018 следует, что она оспаривает приобретение им права аренды на спорные помещения, поскольку демонстрируется несогласие и нежелание передавать помещения, считает, что передача помещений может производиться после завершения судебных споров; сообщил, что в результате посещения торгового центра он убедился, что подлежащие передаче помещения заняты под детский клуб иными лицами и не готовы для передачи; считает отказ от договора ничтожным.

Ссылаясь на то, что уведомление от 05.07.2021 фактически получено ИП Галушкиным А.С. 09.07.2021, в связи с чем, договор от 16.03.2012 расторгнут с 14.07.2021 в силу статьи 328 ГК РФ, либо по истечении трех месяцев в порядке статьи 610 ГК РФ, а также на то, что ИП Галушкин А.С. не соглашается с фактом расторжения договора на основании уведомления от 05.07.2021, ИП Бокова И.Я. обратилась в арбитражный суд с иском о признании договора от 16.03.2012 расторгнутым.

В свою очередь, ИП Галушкин А.С. обратился в суд со встречным иском о признании одностороннего отказа от договора от 16.03.2012, выраженного в письме ИП Боковой И.Я. от 05.07.2021, недействительным.

Суд первой инстанции удовлетворил встречный иск, а в удовлетворении первоначального иска отказал, указав на то, что в действиях истца по первоначальному иску по отказу от договора от 16.03.2012 по основаниям, приведенным в уведомлении-претензии от 05.07.2021, усматриваются признаки злоупотребления правом, в действиях ответчика по первоначальному иску признаки недобросовестности, предполагающие такую меру ответственности как отказ от договора, отсутствуют.

Проверив законность и обоснованность решения арбитражного суда первой инстанции, апелляционный суд не усматривает оснований для его отмены или изменения в связи со следующим.

В соответствии с п.1 ст. 154 ГК РФ сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и односторонними. Согласно п.2 и п. 3 ст. 154 ГК РФ односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (п.2 ст. 154 ГК РФ), для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).

Из пункта 1 статьи 166 ГК РФ следует, что сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Пунктом 1 статьи 167 ГК РФ предусмотрено, что недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Согласно статье 168 ГК РФ за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Из разъяснений, изложенных в пункте 51 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2005 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела 1 первой части ГК РФ" (далее - Постановление от 23.06.2015 N 25), следует, что согласно пункту 2 статьи 154 ГК РФ односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. Если односторонняя сделка совершена, когда законом, иным правовым актом или соглашением сторон ее совершение не предусмотрено или не соблюдены требования к ее совершению, то по общему правилу такая сделка не влечет юридических последствий, на которые она была направлена.

Согласно пункту 1 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Из разъяснений пункта 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2016 года N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении" (далее - Постановление Пленума N 54) следует, что в случае правомерного одностороннего отказа от исполнения договорного обязательства полностью или частично договор считается соответственно расторгнутым или измененным (пункт 2 статьи 450.1 ГК РФ).

При осуществлении стороной права на односторонний отказ от его исполнения она должна действовать разумно и добросовестно, учитывая права и законные интересы другой стороны (пункт 3 статьи 307, пункт 4 статьи 450.1 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ, не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Постановлением Пленума N 54 даны соответствующие разъяснения не только о правовых последствиях отказа от договора, но и о необходимости учета баланса интересов сторон договора при осуществлении одной из них такого права.

Так, в пункте 14 Постановления Пленума N 54 указано, что при осуществлении стороной права на одностороннее изменение условий обязательства или односторонний отказ от его исполнения она должна действовать разумно и добросовестно, учитывая права и законные интересы другой стороны. Нарушение этой обязанности может повлечь отказ в судебной защите названного права полностью или частично, в том числе признание ничтожным одностороннего изменения условий обязательства или одностороннего отказа от его исполнения (пункт 2 статьи 10, пункт 2 статьи 168 ГК РФ).

Приведенные разъяснения Пленума направлены на формирование у участников гражданского оборота разумного и добросовестного поведения при установлении, исполнении и прекращении обязательств, в том числе, при одностороннем отказе стороны от договора.

В рассматриваемом случае в уведомлении-претензии от 05.07.2021 односторонний отказ от договора от 16.03.2012 ИП Бокова И.Я. обосновала уклонением ИП Галушкина А.С. от принятия в аренду помещений, о готовности которых к передаче он был извещен уведомлениями от 11.12.2020, 14.01.2021, 29.01.2021.

Вместе с тем из судебных актов, размещенных в информационной системе "Картотека арбитражных дел", следует, что в рамках дела N А26-2088/2021 ИП Бокова И.Я. обратилась с заявлением к конкурсному управляющему Мугайских Е.Г. Янюку Ю.В., ИП Галушкину А.С. о признании недействительными торгов по продаже права аренды по договору от 16.03.2012 и признании недействительным договора купли-продажи от 11.08.2020, заключенного с ИП Галушкиным А.С.

По мнению ИП Боковой И.Я., торги и договор от 11.08.2020 по уступке права аренды, были совершены в нарушение требований пункта 2 статьи 615 ГК РФ в отсутствие согласия арендодателя, в связи с чем являются недействительными.

Определением от 15.12.2020 по делу N А26-2088/2012 суд отказал в удовлетворении заявления ИП Боковой И.Я., которая 28.12.2020 подала апелляционную жалобу на указанное определение. Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2021 определение суда от 15.12.2020 по делу N А26-2088/2012 оставлено без изменения, апелляционная жалоба ИП Боковой И.Я. - без удовлетворения.

Ранее при рассмотрении в рамках дела N А26-2088/2012 заявления конкурсного управляющего Янюка Ю.В. о признании недействительной сделкой одностороннего отказа от договора аренды от 16.03.2012, выраженного в письме Боковой И.Я. от 12.03.2019, в кассационной жалобе ИП Бокова И.Я. также ссылалась, в том числе на нарушение конкурсным управляющим пункта 2 статьи 615 ГК РФ при совершении сделки по распоряжению правом аренды по договору от 16.03.2012 в отсутствие согласия собственника имущества. Определением суда от 10.11.2019 по делу N А26-2088/2012, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 17.02.2020 и постановлением суда кассационной инстанции от 30.06.2020, уведомление ИП Боковой И.Я. от 12.03.2019 об отказе от договора от 16.03.2012 признано недействительным.

При рассмотрении апелляционным судом жалобы на решение суда от 16.07.2020 по делу N А26-10889/2018 ИП Галушкин А.С. заявил ходатайство о замене истца 7 А26-7402/2021 на него в порядке процессуального правопреемства в связи с заключением 11.08.2020 (после вынесения судом первой инстанции решения от 16.07.2020) договора купли-продажи по результатам подведения итогов торгов по продаже права требования по передаче в аренду нежилого помещения с кадастровым номером 10:04:0010220:2597.

Определением апелляционного суда от 22.04.2021 произведена замена истца - ИП Мугайских Е.Г. на ИП Галушкина А.С. в порядке процессуального правопреемства.

Бокова И.Я. в кассационной жалобе на указанное определение ссылалась, в том числе, на отсутствие соглашения о задатке по торгам 7362-ОТПП-1 и надлежащей оплаты задатка по указанным торгам, что по ее мнению, свидетельствовало о непроизведении оплаты в полной сумме 350 000 руб. и о расторжении договора от 11.08.2020.

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 30.08.2021 определение Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.04.2021 по делу N А26-10889/2018 оставлено без изменения.

Таким образом, настаивая на приемке помещений ИП Галушкиным А.С. в связи с заключением им договора от 11.08.2020 уведомлениями от 11.12.2020, 14.01.2021, 29.01.2021, в этот же период ИП Бокова И.Я. в рамках дел N А26-2088/2012, N А26-10889/2018 оспаривала торги, по результатам которых был заключен данный договор, сам договор, а также правопреемство ИП Галушкина А.С. в спорном материальном правоотношении.

Данные обстоятельства свидетельствуют о непоследовательном поведении истца по первоначальному иску, которое создает неопределенность в реализации прав ответчиком по первоначальному иску и не соответствует принципу эстоппель, главная задача которого не допустить, чтобы вследствие непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной.

В такой ситуации предложения ИП Галушкина А.С. в ответ на полученные уведомления произвести приемку помещений после завершения судебных споров обусловлены намерением преодолеть данную неопределенность в результате разрешения спора судом и являются разумным поведением, ожидаемым от любого участника гражданского оборота.

Кроме этого, в ответе на оспариваемое уведомление об отказе от договора (письмо от 13.07.2021) ИП Галушкин А.С. указал, что в результате осмотра помещения, предложенного ИП Боковой И.Я., он установил использование его под детский клуб иным лицом и невозможность передачи.

При рассмотрении настоящего спора данный довод со ссылкой на фотоматериалы, имеющиеся в заключении оценщика о стоимости права аренды спорного помещения, был поддержан ИП Галушкиным А.С. Каких либо пояснений в отношении довода ответчика об отсутствии фактической возможности передать помещение, не свободное от прав третьих лиц, истец по первоначальному иску не представил, также как и опровергающих их доказательств.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что в действиях истца по первоначальному иску по отказу от договора от 16.03.2012 по основаниям, приведенным в уведомлении-претензии от 05.07.2021, усматриваются признаки злоупотребления правом.

С учетом изложенного судом первой инстанции правомерно удовлетворен встречный иск, а в удовлетворении первоначального иска отказано.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают правомерности выводов суда, а лишь выражают несогласие с ними, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом на основе полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, нормы материального и процессуального права не нарушены, в связи с чем, у апелляционного суда отсутствуют основания для отмены принятого по делу судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 12.12.2021 по делу N А26-7402/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Ю.С. Баженова

Судьи

К.В. Галенкина Н.С. Полубехина