Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 апреля 2022 г. N 09АП-19951/22 по делу N А40-185260/2020

г. Москва

21 апреля 2022 г.

Дело N А40-185260/20

Резолютивная часть постановления объявлена 19 апреля 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 апреля 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Тетюка В.И.,

судей Семикиной О.Н., Кузнецовой Е.Е.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Азарёнок Е.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБУСТРОЙСТВА ВОЙСК" на решение Арбитражного суда города Москвы от 16.02.2022 по делу N А40-185260/20,

по иску АО " Главное управление обустройства войск "

к ООО " ДЕВРОС "

о взыскании 47 099 235 руб. 24 коп. - неосновательного обогащения, неустойки, процентов за пользование коммерческим кредитом, процентов за пользование чужими денежными средствами

при участии в судебном заседании:

от истца: Кутявина Е.А. по доверенности от 20.12.2021

от ответчика: Венский Д.В. по доверенности от 01.07.2020

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о взыскании 47 099 235 руб. 24 коп. - неосновательного обогащения, неустойки, процентов за пользование коммерческим кредитом, процентов за пользование чужими денежными средствами, на основании статей 309, 310, 395 ГК РФ.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.02.2022 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с вышеуказанным решением, АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБУСТРОЙСТВА ВОЙСК" обратилось с апелляционной жалобой, в которой считает его незаконным и необоснованным, принятым с нарушением норм материального права, просит отменить решение суда и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В своей жалобе заявитель указывает, что исполнительная документация в полном объеме не передана, заказчик направил мотивированный отказ в приемке выполненных работ, до настоящего времени недостатки не устранены.

В судебном заседании апелляционного суда заявитель доводы жалобы поддержал в полном объеме.

Ответчик с доводами жалобы не согласен, решение суда считает законным и обоснованным, просит оставить его без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Рассмотрев дело в порядке ст.ст. 266, 268 АПК РФ, заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для ее удовлетворения.

В обоснование заявленных требований Истец ссылается на следующие обстоятельства: между АО "ГУOB" (Истец, Генподрядчик) и ООО "ДевРос" (Ответчик, Подрядчик) 05.12.2018 г. заключен договор N 1314187378112090942000000/2018/2-4690 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по секции 5 корпуса 10, входящего в состав объекта: "на полный комплекс работ по объекту: "Строительство жилой застройки на 3 648 квартир" по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, вл. 38" (шифр объекта 97/975).

Пунктами 2.2 и 2.3 Договора предусмотрено, что Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями Договора и не имеет замечаний, увеличивающих цену Договора и сроки выполнения работ по Договору.

В п. 5.2 Договора согласованы сроки выполнения работ: 28.12.18г.

Истцом в счет аванса было перечислено 31 214 097,42 руб.

Истец указывает, что Работы, предусмотренные Договором, не выполнены и Генподрядчику для приемки не переданы, что является основанием для возврата Ответчиком суммы неосновательного обогащения, уплаты Подрядчиком Генподрядчику неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами и процентов за пользование коммерческим кредитом.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Статьей 310 ГК РФ закреплено правило запрета одностороннего отказа от исполнения обязательства.

В соответствии со статьей 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Исходя из смысла указанной нормы, обязательства из неосновательного обогащения возникают при одновременном наличии трех условий: факту приобретения или сбережения имущества, то есть увеличения стоимости собственного имущества приобретателя, присоединения к нему новых ценностей или сохранение того имущества, которое по всем законным основаниям неминуемо должно было выйти из состава его имущества; приобретение или сбережение имущества за счет другого лица, а также отсутствие правовых оснований приобретения или сбережения имущества одним лицом за счет другого.

Из материалов дела усматривается, что между ООО "ДевРос" (Подрядчик) и АО "ГУОВ" (Генподрядчик) заключен Договор N 1314187378112090942000000/20018/2-4690 от 05.12.2018 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по секции 5 корпуса 10, входящего в состав объекта: "на полный комплекс работ по объекту "Строительство жилой застройки га 3 648 квартир" по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, вл.38", шифр объекта 97/975. По условиям Договора Подрядчик взял на себя обязательства выполнить комплекс строительно-монтажных работ, установленный Техническим заданием (Приложение N1) в срок до 28.12.2018 года, с ценой Договора - 39 017 621 рубль 77 копеек, а Генподрядчик осуществить авансирование работ в размере 80% цены Договора и оплатить выполненные Подрядчиком работы.

Приложением N 1 к Договору - Техническое задание, установлены объемы комплексов работ (разделы), подлежащие выполнению Подрядчиком: Внутренняя отделка АРЗ, АР4 - секция 5, Отоплен и вентиляция ОВ5 - секция 5, Внутренний водопровод и канализация- Секция 5, Электрооборудование и освещение - Секция 5, Автоматизация противопожарных систем АПС- Секция 5, Автоматизированные системы коммерческого учета АКСУ - Секция 5, Автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии АСКУЭ- с.5, Автоматизированная система управления и диспетчеризации АСУД - Секция 5, Сети связи СС - Секция 5, Локальная система безопасности - ЛСБ - Секция 5, Телевидение ТВ - Секция 5.

С учетом того, что установленные Договор объемы работ требовали уточнения по месту, и в части разделов, 13.12.2018 Между Подрядчиком и Ответственными лицами Генподрядчика, назначенных таковыми Приказами Генподрядчика, были подписаны Ведомости объемов работ, корректирующие окончательные объемы работ по Договору (ВОР отделка, ВОР ЭОМ, ВОР ВК, ВОР ОВ, ВОР СС и Автоматизации).

В полном соответствии с вышеуказанными подписанными сторонами Ведомостями объемов работ и Договора, Подрядчик в полном объеме исполнил свои обязательства по Договору и выполнил полный комплекс строительно-монтажных работ, что подтверждается следующим:

В соответствии со ст.3 РД-11-02-2006 и п.1.10, 12.1.3. Договора, п.4 ст.2.7 Приложения N 1 к Договору Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

Подрядчик по завершению комплексов работ предоставил не позднее 30.12.2018 Генподрядчику Исполнительную документацию, подтверждающую факт, объемы и соответствие выполненных работ проектным решениям, а именно:

Комплект исполнительной документации ООО "ДевРос"-Архитектурные решения (внутренняя отделка Секции 5), содержащую Акты освидетельствования всех срытых работ, подписанные Подрядчиком, ответственными лицами Генподрядчика и Заказчика -ТУ ФКП "УЗКС МО РФ"), в количестве 4-х экземпляров и электронной версии по разделу выполненных работ. Исполнительная документация и соответствующий реестр подписаны Генподрядчиком и Заказчиком - ТУ ФКП "УЗКС МО РФ" 30.12.2018, без замечаний, один экземпляр ИД возвращен Подрядчику для выставления Актов по форме КС-2 в адрес Генподрядчика.

Комплект исполнительной документации ООО "ДевРос"-Отопление и вентиляция Секции 5), содержащую Акты освидетельствования всех срытых работ, подписанные Подрядчиком, ответственными лицами Генподрядчика и Заказчика - ТУ ФКП "УЗКС МО РФ"), в количестве 4-х экземпляров и электронной версии по разделу выполненных работ. Исполнительная документация и соответствующий реестр подписаны Генподрядчиком и Заказчиком - ТУ ФКП "УЗКС МО РФ" 30.12.2018 года, без замечаний, один экземпляр ИД возвращен Подрядчику для выставления Актов по форме КС-2 в адрес Генподрядчика.

Комплект исполнительной документации ООО "ДевРос" - Электрооборудование и электроосвещение Секции 5), содержащую Акты освидетельствования всех срытых работ, подписанные Подрядчиком, ответственными лицами Генподрядчика и Заказчика - ТУ ФКП "УЗКС МО РФ"), в количестве 4-х экземпляров и электронной версии по разделу выполненных работ. Исполнительная документация и соответствующий реестр подписаны Генподрядчиком и Заказчиком - ТУ ФКП "УЗКС МО РФ" 30.12.2018 года, без замечаний, один экземпляр ИД возвращен Подрядчику для выставления Актов по форме КС-2 в адрес Генподрядчика.

Комплект исполнительной документации ООО "ДевРос"-АСУД Секции 5) содержащую Акты освидетельствования всех срытых работ, подписанные Подрядчиком, ответственными лицами Генподрядчика и Заказчика - ТУ ФКП "УЗКС МО РФ"), в количестве 4-х экземпляров и электронной версии по разделу выполненных работ. Исполнительная документация и соответствующий реестр подписаны Генподрядчиком и Заказчиком - ТУ ФКП "УЗКС МО РФ" 30.12.2018 года, без замечаний, один экземпляр ИД возвращен Подрядчику для выставления Актов по форме КС-2 в адрес Генподрядчика.

Комплект исполнительной документации ООО "ДевРос"-АСКУ Секции 5), содержащую Акты освидетельствования всех срытых работ, подписанные Подрядчиком, ответственными лицами Генподрядчика и Заказчика - ТУ ФКП "УЗКС МО РФ"), в количестве 4-х экземпляров и электронной версии по разделу выполненных работ. Исполнительная документация и соответствующий реестр подписаны Генподрядчиком и Заказчиком - ТУ ФКП "УЗКС МО РФ" 30.12.2018 года, без замечаний, один экземпляр ИД возвращен Подрядчику для выставления Актов по форме КС-2 в адрес Генподрядчика.

Комплект исполнительной документации ООО "ДевРос" - ЛСБ Секции 5), содержащую Акты освидетельствования всех срытых работ, подписанные Подрядчиком, ответственными лицами Генподрядчика и Заказчика - ТУ ФКП "УЗКС МО РФ"), в количестве 4-х экземпляров и электронной версии по разделу выполненных работ.

Исполнительная документация и соответствующий реестр подписаны Генподрядчиком и Заказчиком - ТУ ФКП "УЗКС МО РФ" 30.12.2018 года, без замечаний, один экземпляр ИД возвращен Подрядчику для выставления Актов по форме КС-2 в адрес Генподрядчика.

Комплект исполнительной документации ООО "ДевРос"-АСКУЭ Секции 5), содержащую Акты освидетельствования всех срытых работ, подписанные Подрядчиком, ответственными лицами Генподрядчика и Заказчика - ТУ ФКП "УЗКС МО РФ"), в количестве 4-х экземпляров и электронной версии по разделу выполненных работ. Исполнительная документация и соответствующий реестр подписаны Генподрядчиком и Заказчиком - ТУ ФКП "УЗКС МО РФ" 30.12.2018 года, без замечаний, один экземпляр ИД возвращен Подрядчику для выставления Актов по форме КС-2 в адрес Генподрядчика.

Комплект исполнительной документации ООО "ДевРос"-Сети связи Секции 5). содержащую Акты освидетельствования всех срытых работ, подписанные Подрядчиком, ответственными лицами Генподрядчика и Заказчика - ТУ ФКП "УЗКС МО РФ"), в количестве 4-х экземпляров и электронной версии по разделу выполненных работ. Исполнительная документация и соответствующий реестр подписаны Генподрядчиком и Заказчиком - ТУ ФКП "УЗКС МО РФ" 30.12.2018 года, без замечаний, один экземпляр ИД возвращен Подрядчику для выставления Актов по форме КС-2 в адрес Генподрядчика.

Комплект исполнительной документации ООО "ДевРос"-АПС Секции 5), содержащую Акты освидетельствования всех срытых работ, подписанные Подрядчиком, ответственными лицами Генподрядчика и Заказчика - ТУ ФКП "УЗКС МО РФ"), в количестве 4-х экземпляров и электронной версии по разделу выполненных работ. Исполнительная документация и соответствующий реестр подписаны Генподрядчиком и Заказчиком - ТУ ФКП "УЗКС МО РФ" 30.12.2018 года, без замечаний, один экземпляр ИД возвращен Подрядчику для выставления Актов по форме КС-2 в адрес Генподрядчика.

Комплект исполнительной документации ООО "ДевРос"-Телевидение Секции 5). содержащую Акты освидетельствования всех срытых работ, подписанные Подрядчиком, ответственными лицами Генподрядчика и Заказчика - ТУ ФКП "УЗКС МО РФ"), в количестве 4-х экземпляров и электронной версии по разделу выполненных работ. Исполнительная документация и соответствующий реестр подписаны Генподрядчиком и Заказчиком - ТУ ФКП "УЗКС МО РФ" 30.12.2018 года, без замечаний, один экземпляр ИД возвращен Подрядчику для выставления Актов по форме КС-2 в адрес Генподрядчика.

Комплект исполнительной документации ООО "ДевРос"-Система мусороудаления и пожаротушения Секции 5\ содержащую Акты освидетельствования всех срытых работ, подписанные Подрядчиком, ответственными лицами Генподрядчика и Заказчика - ТУ ФКП "УЗКС МО РФ"), в количестве 4-х экземпляров и электронной версии по разделу выполненных работ. Исполнительная документация и соответствующий реестр подписаны Генподрядчиком и Заказчиком - ТУ ФКП "УЗКС МО РФ" 30.12.2018 года, без замечаний, один экземпляр ИД возвращен Подрядчику для выставления Актов по форме КС-2 в адрес Генподрядчика.

Подписанная Истцом и тем более Заказчиком работ (ТУ ФКП "УЗКС МО РФ) вышеуказанная комплектная исполнительная документация фиксирует, что Ответчик выполнил весь комплекс строительно-монтажных работ, установленных Договором и отражает и свидетельствует о том, что Ответчик исполнил все свои обязательства по Договору без замечаний и в полном соответствии с проектными решениями. Результат работ в полном объеме сдан Генподрядчику и Заказчику, без замечаний. У Истца отсутствуют какие-либо правовые основания заявления о том, что Ответчик не исполнил обязательства по Договору.

Исполнение обязательств Ответчика - Подрядчика в части сроков выполнения комплексов работ, установленных Договором:

Разделом 5 Договора установлен срок выполнения работ 28.12.2018 года. С учетом отсутствия готовности передачи объекта в работу (наличие электрических мощностей и наружных кабельных линий), а также не предоставления Подрядчику проектной и рабочей документации со штампом в производство работ, 10.12.2018 года Подрядчик обратился в адрес Генподрядчика об утверждении графика производства работ с конечными сроками выполнения работ 30.12.2018 года и устранении замечаний до 31.01.2019 года. Генподрядчик, понимая абсурдность ситуации в части выполнения огромного комплекса работ в сроки установленные Договором и невозможности приступить к работам в зимний период в отсутствие электроснабжения объекта, не возражал в увеличении сроков выполнения работ до 30.12.2018 года. Но, в связи с длительной конкурсной процедурой в части заключения дополнительного соглашения к Договору, согласовал исключительно ГПР со сроком выполнения работ до 30.12.2018 года.

Итогом выполнения комплекса строительно-монтажных работ, их, части, этапов (без замечаний) является приемка работ Генподрядчиком с подписанием Актов скрытых работ, свидетельствующих о наименовании комплекса выполненных работ, наименовании производителя выполненных работ, сроках выполнения работы, технических и количественных характеристиках выполненной работы, а также подписанные итоговые Генподрядчиком ведомости и акты смонтированного оборудования, переданного Генподрядчику в эксплуатацию.

Вышеуказанная Исполнительная документация и особенно Акты скрытых работ, Акты сдачи приёмки работ, ведомости смонтированного оборудования по всем комплексам работ, подписаны Генподрядчиком в период с 27.12.2018 года по 30.12.2018 года, что фактически и неопровержимо подтверждает выполнение Подрядчиком работ в установленные Договором сроки:

Акты освидетельствования скрытых работ и ведомость смонтированного оборудования раздела работ ЭОМ N 1-14, Акт сдачи приемки работ, подписаны Генподрядчиком 30.12.2018 года.

Акты освидетельствования скрытых работ и ведомость смонтированного оборудования раздела работ АСУД N 1-3, Акт сдачи приемки работ, подписаны Генподрядчиком 30.12.2018 года.

Акты освидетельствования скрытых работ и ведомость смонтированного оборудования раздела работ ЛСБ N 1-4, Акт сдачи приемки работ, подписаны Генподрядчиком 30.12.2018 года.

Акты освидетельствования скрытых работ и ведомость смонтированного оборудования раздела работ АСКУЭ N 1-3, Акт сдачи приемки работ, подписаны Генподрядчиком 30.12.2018 года.

Акты освидетельствования скрытых работ и ведомость смонтированного оборудования раздела работ Сети связи N 1-5, Акт сдачи приемки работ, подписаны Генподрядчиком 30.12.2018 года.

Акты освидетельствования скрытых работ и ведомость смонтированного оборудования раздела работ АПС N 1-4, Акт сдачи приемки работ, подписаны Генподрядчиком 30.12.2018 года.

Акты освидетельствования скрытых работ и ведомость смонтированного оборудования раздела работ ТВ N 1-3, Акт сдачи приемки работ, подписаны Генподрядчиком 30.12.2018 года.

Акты освидетельствования скрытых работ и ведомость смонтированного оборудования раздела работ Внутренняя отделка N 1-95, Акт сдачи приемки работ, подписаны Генподрядчиком 27.12.2018 года.

Акты освидетельствования скрытых работ и ведомость смонтированного оборудования раздела работ ВК N 1-19, Акт сдачи приемки работ, подписаны Генподрядчиком 30.12.2018 года.

Акты освидетельствования скрытых работ и ведомость смонтированного оборудования раздела работ АПС N 1-4, Акт сдачи приемки работ, подписаны Генподрядчиком 30.12.2018 года.

Акты освидетельствования скрытых работ и ведомость смонтированного оборудования раздела работ ОВ N 1-24, Акт сдачи приемки работ, подписаны Генподрядчиком 30.12.2018 года.

Акты освидетельствования скрытых работ и ведомость смонтированного оборудования раздела работ СМП N 1, Акт сдачи приемки работ, подписаны Генподрядчиком 27.12.2018 года.

Исходя из вышеизложенного, что имеет полное документальное подтверждение, работы, предусмотренные Договором выполнены Подрядчиком в установленные Договором сроки, без замечаний и просрочки.

Исполнение обязательств Истца (Генподрядчика) в части оплаты выполненных Ответчиком (Подрядчиком) работ, установленных Договором:

Разделом 3 Договора установлена цена Договора в сумме - 39 017 621 рубль 77 копеек, в.т.ч. НДС.

Пунктом 4.5. Договора установлено обязательство Генподрядчика осуществить оплату выполненных работ Подрядчика в размере не превышающим 95% цены Договора, что составляет сумму в размере 37 066 740 рублей 68 копеек.

Оставшаяся сумма цены Договора, подлежащая оплате в сумме 1 950 881 рубль 09 копеек, выплачивается Подрядчику при окончательном расчете на основании Сводной исполнительной сметы.

Пунктом 3.7. Договора установлено обязательство Генподрядчика по возмещению понесенных Подрядчиком расходов за счет собственных средств в размере 11 705 286 рублей 53 копейки.

Пунктом 3.9., 3.10. Договора установлено обязательство Генподрядчика по выплате причитающейся прибыли Подрядчика в размере 7 803 524 рубля 35 копеек. Перечисление прибыли осуществляется после исполнения Договора.

На основании вышеизложенного и бесспорного документального подтверждения выполнения Подрядчиком работ в полном объеме, с надлежащим качеством и в установленные сроки, общая сумма причитающееся к выплате Подрядчику составляет - 58 526 432 рубля 83 копейки. Подрядчик выполнил работы на общую сумму 58 511 853 рубля 10 копеек. Генподрядчик в рамках авансирования перечислил в адрес Подрядчика денежные средства в размере 31 214 097 рубля 42 копейки. Соответственно, задолженность Генподрядчика по Договору перед Подрядчиком составляет 27 297 755 рублей 68 копеек.

В соответствии с разделом 12 Договора Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Журналу КС-6а, Акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с представлением надлежащим образом оформленной исполнительной документацией, подтверждающей фактически выполненный Подрядчиком объем работ.

С учетом вышеизложенного и наличия у Подрядчика подписанной Генподрядчиком исполнительной документации, подтверждающий выполнение работ в полном объеме, установленном в Договоре с надлежащим качеством и сроки, Подрядчик в целях фиксации факта исполнения Договора в полном объеме, многократно обращался к Генподрядчику с предоставлением КС-2, КС-3, КС-6а (Сопроводительное письмо N 516 от 11.02.2019 года, Сопроводительное письмо N 2019/480 от 24.12.2019 года, Сопроводительное письмо N 2020/19 от 25.02.2020 года). В приложении к сопроводительным письмам Подрядчик направлял Генподрядчику на утверждение и подписание Акты по форме КС-2 N1-12 от 14.01.2019 года, Справки по форме КС-3 N1-5 от 14.01.2019 года на общую стоимость выполненных работ 57 044 145 рублей 11 копеек, а также Акт оказанных услуг N1 (расходов, понесённых подрядчиком за свой счет в части обеспечения объекта энергоресурсами) от 30.12.2018 года на сумму 1 467 000 рублей 00 копеек.

Согласно пункту 12.1.2. Договора Генподрядчик осуществляет приемку выполненных работ, указанных в Акте по форме КС-2, В течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня получения от Подрядчика указанного Акта рассматривает предоставленные Подрядчиком Акты. В случае если Подрядчиком не была предоставлена надлежаще оформленная исполнительная документация, и/или предъявленные к приемке работы не соответствуют фактически выполненным объемам работ, Генподрядчик направляет Подрядчику письменный мотивировочный отказ в приемке работ и возвращает исполнительную документацию на доработку.

Между Генподрядчиком и Подрядчиком подписана исполнительная документация на полный комплекс работ, установленный договором, без замечаний. Какого-либо письменного мотивировочного отказа от приемки работ в тридцатидневный срок, Подрядчик не получал. Соответственно работы считаются принятыми Генподрядчиком.

Сметный отдел ООО "ДевРос" получил 05.07.2021 года замечания от сметного отдела АО "ГУОВ". Замечания выражались по ряду Актов выполненных работ по форме КС-2 (отопление, АР, ЭОМ) и касались исключительно применяемых расценок и сметных баз. ООО "ДевРос" в процессе отработки замечаний привел Акты выполненных работ по форме КС-2 в соответствие с требованиями АО "ГУОВ". Каких-либо иных замечаний по иным Актам КС-2, ранее предоставленным замечаний, не поступало.

Ответчик направил в адрес Истца скорректированные Акты выполненных работ по форме КС-2 N 1-15 на весь комплекс произведённых работ: Акт выполненных работ по форме КС-2 N 1 (АСУД) на сумму стоимости выполненных работ - 85 567 рублей 94 коп., Акт выполненных работ по форме КС-2 N 2 (Система телевидения) на сумму стоимости выполненных работ - 149 173 рубля 98 коп., Акт выполненных работ по форме КС-2 N 3 (Мусороудоление) на сумму стоимости выполненных работ - 639 823 рубля 56 коп., Акт выполненных работ по форме КС-2 N 4 (ЭОМ) на сумму стоимости выполненных работ - 5 017 674 рубля 31 коп., Акт выполненных работ по форме КС-2 N 5 (Отопление) на сумму стоимости выполненных работ-3 0584 420 рублей 86 коп., Акт выполненных работ по форме КС-2 N 6 (Проемы) на сумму стоимости выполненных работ - 4 248 974 рубля 00 коп., Акт выполненных работ по форме КС-2 N 7 (Разные работы) на сумму стоимости выполненных работ - 279 086 рублей 17 коп., Акт выполненных работ по форме КС-2 N 8 (Ремонтные работы) на сумму стоимости выполненных работ - 5 925 375 рублей 11 коп., Акт выполненных работ по форме КС-2 N 9 (Сети связи) на сумму стоимости выполненных работ - 677 474 рубля 50 коп., Акт выполненных работ по форме КС-2 N 10 (АСКУ 1) на сумму стоимости выполненных работ - 958 364 рубля 77 коп., Акт выполненных работ по форме КС-2 N 11 (АПС) на сумму стоимости выполненных работ - 991 770 руб. 87 коп., Акт выполненных работ по форме КС-2 N 12 (АСКУ 2) на сумму стоимости выполненных работ - 21 291 рубль 22 коп., Акт выполненных работ по форме КС-2 N 13 (ЛСБ) на сумму стоимости выполненных работ- 89 230 рублей 36 коп., Акт выполненных работ по форме КС-2 N 14 (Демонтаж) на сумму стоимости выполненных работ - 5 007 021 рубль 90 коп., Акт выполненных работ по форме КС-2 N 15 (ВК) на сумму стоимости выполненных работ- 6 974 233 рубля 49 коп.

Итоговая стоимость выполненных работ составила 34 123 482 рублей 76 копеек, в том числе НДС - Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 N 1, не включая дополнительные и подтвержденные затраты понесенные Подрядчиком по обеспечению временного электроснабжения Секции N 5 объекта строительства: "Жилой застройки на 3 648 квартир" по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, вл.38, Корпус 10, (шифр объекта 97/975)" на сумму 1 467 000 рублей 00 копеек.

Общая сумма выполненных работ и подтвержденных затрат ООО "ДевРос" во исполнение Договора N 1314187378112090942000000/2018/2-4690 от 05.12.2018 года составила 35 590 482 рубля 76 копеек.

Таким образом, факт неосновательного обогащения на заявленную в иске сумму материалами дела не подтверждается. Работы выполнены в установленный договором срок.

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

На основании изложенного, указанные требования являются не обоснованными и не подлежат удовлетворению.

Довод жалобы о том, что исполнительная документация в полном объеме не передана, отклоняется апелляционным судом, поскольку как усматривается из материалов дела, между Генподрядчиком и Подрядчиком подписана исполнительная документация на полный комплекс работ, установленный договором, без замечаний. Какого-либо письменного мотивированного отказа от приемки работ в тридцатидневный срок, Подрядчик не получал. Соответственно работы считаются принятыми Генподрядчиком.

Довод жалобы о том, что заказчик направил мотивированный отказ в приемке выполненных работ, до настоящего времени недостатки не устранены, также не может быть принят судом апелляционной инстанции, поскольку после направления скорректированных актов, замечаний предъявлено не было, что подтвердил представитель ответчика в судебном заседании суда апелляционной инстанции.

На основании изложенного и учитывая представленные материалы дела, оснований для отмены решения Арбитражного суда г. Москвы от 16.02.2022 не имеется, апелляционная жалоба АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБУСТРОЙСТВА ВОЙСК" удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 16.02.2022 по делу N А40-185260/20 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Взыскать с АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБУСТРОЙСТВА ВОЙСК" в доход федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной жалобе в сумме 3000 рублей.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.И. Тетюк

Судьи

Е.Е. Кузнецова О.Н. Семикина