Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 апреля 2022 г. N 09АП-5478/22 по делу N А40-165787/2021

21 апреля 2022 г.

дело N А40-165787/21

Резолютивная часть постановления объявлена 20 апреля 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 апреля 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Кузнецовой Е.Е.

Судей Семикиной О.Н., Новиковой Е.М.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Азарёнок Е.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Ответчика

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.12.2021 г. (резолютивная часть от 22.11.2021 г.) по делу N А40-165787/21

по иску ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАПОЛИС" (ОГРН: 5137746018075) к ООО "СПЕЦМОНТАЖ ГСО" (ОГРН: 1027739612120) о взыскании,

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: Шарков А.В. по доверенности от 04.02.2022, Караваев С.В. по доверенности от 10.02.2022,

УСТАНОВИЛ:

ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАПОЛИС" (далее - истец, заказчик) предъявило ООО "СПЕЦМОНТАЖ ГСО" (далее - ответчик, подрядчик) иск о взыскании суммы неосновательного обогащения (неотработанного аванса) в размере 152 000 000 руб., неустойки (штрафа) в размере 293 177 577,11 руб. на основании п. 18.4 договора, неустойки (штрафа) в размере 76 000 000 руб. на основании п. 18.7 договора, неустойки (штрафа) в размере 76 000 000 руб. на основании п. 18.10 договора, процентов за пользование коммерческими кредитом в суммы долга 152 000 000 руб. за период с 28.01.2021 г. по 30.07.2021 г. включительно, а также процентов за пользование коммерческим кредитом за период с 31.07.2021 г. по день фактического погашения задолженности, начисленных на сумму задолженности в размере 152 000 000 руб. по ставке 0,0698% за каждый день просрочки; процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ на сумму 152 000 000 руб. с 31.07.2021 г. до момента фактического погашения задолженности, штрафа за нарушение требований о предоставлении отчетов о ходе отработки полученного аванса в размере 1 700 000 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы, объявленным в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ 22.11.2021 г., изготовленным в полном объеме 10.12.2021 г. исковые требования удовлетворены частично.

Суд взыскал с ООО "СПЕЦМОНТАЖ ГСО" в пользу ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАПОЛИС" сумму неосновательного обогащения в размере 152 000 000 руб., неустойку в размере 60 000 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга 152 000 000 руб. в порядке ст. 395 ГК РФ с 31.07.2021 по дату фактической оплаты долга. В остальной части отказано.

Суд взыскал с ООО "СПЕЦМОНТАЖ ГСО" в доход федерального бюджета РФ госпошлину в размере 70 799 руб.

Суд взыскал с ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАПОЛИС" в доход федерального бюджета РФ госпошлину в размере 129 201 руб.

Не согласившись с решением, Ответчик подал апелляционную жалобу.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции явился Ответчик; заявил ходатайство об утверждении мирового соглашения; неявившийся Истец уведомлен о времени и месте рассмотрения дела посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте суда в сети Интернет (т. 3 л.д. 9).

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев заявленное ходатайство, полагает мировое соглашение подлежащим принятию судом, а производство по апелляционной жалобе - прекращению.

Мировое соглашение соответствует требованиям ст.ст. 139-141 АПК РФ, поскольку оно заключено в письменной форме и подписано лицами, уполномоченными на заключение мирового соглашения от имени сторон спора, содержит сведения об условиях, размере и сроках исполнения сторонами обязательств, закону не противоречит и прав и законных интересов других лиц не нарушает.

Руководствуясь ст.ст. 150, 269, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить заключенное ООО "ПК "МЕГАПОЛИС" (Истец) и ООО "СПЕЦМОНТАЖ ГСО" (Ответчик) по делу N А40-165787/21 мировое соглашение на согласованных сторонами условиях, а именно:

"ООО "ПК "Мегаполис", именуемое в дальнейшем "Истец", в лице Мультана Александра Викторовича, действующего на основании доверенности N 7/1 от 11.03.2021, с одной стороны, и

ООО "СпецМонтаж ГСО", именуемое в дальнейшем "Ответчик", в лице генерального директора Ярославского В.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", в целях урегулирования спора по делу N А40-165787/2021, руководствуясь статьями 139-141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:

1. По настоящему Мировому соглашению Истец обязуется в течение 1 (одного) месяца с даты предоставления Ответчиком полного комплекта исполнительной документации, согласно пункту 2 Соглашения, принять выполненные Ответчиком работы по договору N 1921187379692554164000000/ПКМ.001 на корректировку проектной и рабочей документации и завершение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство 25-ти этажного малосемейного общежития квартирного типа на 204 квартиры на территории Военной академии Генерального штаба ВС РФ", "Комплекс объектов парково-гаражной группы (стилобатная часть)" (шифр объекта 355/24-2, 355/24-3, 355/24-3/1, 355/24-ИС-1, 355/24-1- ИТП) (далее - Договор), согласно следующим актам о приёмке выполненных работ (ф. N КС-2):

N

п/п

Наименование документа

Сумма, рублей

(в том числе

НДС 20%)

Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство 25-ти этажного малосемейного общежития квартирного типа на 204 квартиры на территории Военной академии Генерального штаба ВС РФ" (шифр объекта 355/24-2)

1

Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) N 1 АР Балконы

2

Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) N 2 Металлические ограждения кровли и лестниц.

3

Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) N 6 Охранно-пожарная сигнализация

4

Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) N 7 Система электроснабжения

5

Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) N 10 Система водоснабжения

6

Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) N 15 АР Отделка ЛК

7

Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) N 16 АР Плитка

8

Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) N 19 Автоматическая установка пожаротушения

9

Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) N 29 Система электроснабжения (2)

10

Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) N 22 АР Балконы(2)

11

Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) N 26 АР отделка

12

Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) N 36 Система электроснабжения(3)

N п/п

Наименование документа

Сумма, рублей

(в том числе

НДС 20%)

Строительно-монтажные работы по объекту: "Комплекс объектов парково-гаражной группы (стилобатная часть)" (шифр объекта 355/24-3)

13

Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) N 1 АР Металлоконструкции стилобат

14

Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) N 2 АР Полы паркинга

15

Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) N 3 АУПТ паркинга

16

Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) N 5 Вентиляция паркинга

17

Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) N 8 Система электроснабжения паркинга

18

Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) N 9 Деф. шов

19

Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) N 10 Сопряжение Стилобата и жилого дома

20

Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) N 11 СОТ Паркинга

21

Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) N 12 ОПС Паркинга

22

Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) N 14

Архитектурные решения Полы Паркинга

Строительно-монтажные работы по объекту: "Реконструкция ИТП, теплового ввода" (шифр объекта 355/24-1-ИТП)

23

Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) N 1 Тепломеханические решения ИТП

24

Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) N 2 Автоматизация и диспетчеризация ИТП

25

Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) N 3 Узел учёта тепловой энергии ИТП

26

Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) N 4 Электрооборудование и освещение ИТП

Строительно-монтажные работы по объекту: "Устройство шпунтового ограждения котлована в зоне производства работ" (шифр объекта 355/24-3/1)

27

Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) N 1 Земляные работы

28

Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) N 4 Утилизация грунта

29

Акт сдачи-приемки выполненных работ по возведению временных зданий и сооружений и содержанию объекта

30

Акт сдачи-приемки выполненных работ Погрузо-разгрузочные работы по вывозу строительного мусора

31

Акт сдачи-приемки выполненных работ по разработке(корректировке) проектной документации стадии "П" и стадии "Р", разработке сметной документации, проведенным обследованиям, изыскательским работам и согласованиям ПСД по объекту: "Строительство 25-ти этажного малосемейного общежития квартирного типа на 204 квартиры на территории Военной академии Генерального штаба ВС РФ" (шифр объекта 355/24-2)

32

Акт сдачи-приемки выполненных работ по разработке(корректировке) проектной документации стадии "П" и стадии "Р", разработке сметной документации, проведенным обследованиям, изыскательским работам и согласованиям ПСД по объекту: "Комплекс объектов парково-гаражной группы (стилобатная часть)" (шифр объекта 355/24-3)

33

Акт сдачи-приемки выполненных работ по разработке(корректировке) проектной документации стадии "П" и стадии "Р", разработке сметной документации, проведенным обследованиям, изыскательским работам и согласованиям ПСД по объекту: "Реконструкция ИТП, теплового ввода" (шифр объекта 355/24-1-ИТП)

34

Акт сдачи-приемки выполненных работ по разработке(корректировке) проектной документации стадии "П" и стадии "Р", разработке сметной документации, проведенным обследованиям, изыскательским работам и согласованиям ПСД по объекту: "Устройство внутриплощадочных инженерных сетей" (шифр объекта 355/24-ИС-1)

35

Акт сдачи-приемки выполненных работ по разработке(корректировке) проектной документации стадии "П" и стадии "Р", разработке сметной документации, проведенным обследованиям, изыскательским работам и согласованиям ПСД по объекту: "Устройство шпунтового ограждения котлована в зоне производства работ" (шифр объекта 355/24-3/1)

36

Акт сдачи-приемки выполненных работ по осуществлению авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ на объекте: "Строительство 25-ти этажного малосемейного общежития квартирного типа на 204 квартиры на территории Военной академии Генерального штаба ВС РФ", "Комплекс объектов парково-гаражной группы (стилобатная часть)" (шифр объекта 355/24-2, 355/24-3, 355/24-3/1, 355/24-ИС-1, 355/24-1- ИТП)

ИТОГО:

174 231 623,09

В т.ч., генподрядные услуги в размере 5% (8 711 581,15 руб.)

2. Ответчик обязуется предоставить Истцу в течение 10 (десяти) календарных дней с даты утверждения Девятым арбитражным апелляционным судом настоящего Мирового соглашения полный комплект исполнительной документации (в 4 экз. - на бумажном носителе и 1 экз. - в электронном виде) на работы, выполненные по Договору, согласно Актам о приёмке выполненных работ, указанным в пункте 1 Мирового соглашения.

3. В случае полного и надлежащего исполнения Сторонами обязательств, указанных в пунктах 1, 2 Мирового соглашения, работы, выполненные Ответчиком, будут считаться оплаченными за счёт денежных средств в размере 152 000 000 (сто пятьдесят два миллиона) рублей 00 копеек, ранее перечисленных Ответчику и являющихся неотработанным авансом по Договору для Истца, а также Истцом признаётся задолженность за работы выполненные сверх оплаченной суммы аванса, на общую стоимость 13 520 041,94 руб., которая будет выплачена в течении 10 дней после возмещения НДС.

4. 50% (пятьдесят процентов) от государственной пошлины, уплаченной Истцом при подаче иска, что составляет 100 000,00 рублей, подлежат возврату из федерального бюджета. Оставшиеся 50% (пятьдесят процентов) от государственной пошлины, уплаченной при подаче иска, что составляет 100 000,00 рублей, перечисляются Ответчиком на расчётный счёт Истца в течение 10 (десяти) календарных дней с даты утверждения Девятым арбитражным апелляционным судом настоящего Мирового соглашения.

5. Стороны отказываются от взыскания судебных расходов по настоящему делу, за исключением поименованных в настоящем Мировом соглашении. Расходы по оплате услуг представителей Сторон, а также иные расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла или понесет.

6. Последствия утверждения Мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.ст. 139-142, ч. 2. ст. 150, ч. 3 ст. 151 АПК РФ, Сторонам понятны.

7. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Девятым Арбитражным апелляционным судом.

8. Настоящее Мировое соглашение составлено в 3 (трёх) экземплярах, не имеющих зачеркиваний, подчисток и исправлений, имеющих равную юридическую силу, по одному - для каждой из Сторон и один - для Девятого арбитражного апелляционного суда".

Решение Арбитражного суда города Москвы от 10.12.2021 г. (резолютивная часть от 22.11.2021 г.) по делу N А40-165787/21 отменить.

Производство по делу прекратить.

Постановление может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.Е. Кузнецова

Судьи

Е.М. Новикова О.Н. Семикина