Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 апреля 2024 г. N 09АП-14978/24 по делу N А40-280712/2023

г. Москва

17 апреля 2024 г.

Дело N А40-280712/23

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи: Кузнецовой Е.Е.

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Истца

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 27.02.2024

по делу N А40-280712/23 принятое в порядке упрощенного производства

по иску ФКР Москвы (ОГРН 1157700003230, ИНН 7701090559) к ООО "АЯМА ИНВЕСТ-ПРОЕКТ-СТРОЙ" (ОГРН 1155029008067, ИНН 5029201598) о взыскании,

без вызова сторон

УСТАНОВИЛ:

ФКР Москвы (заказчик) предъявило ООО "АЯМА ИНВЕСТ-ПРОЕКТ-СТРОЙ" (подрядчик) иск о взыскании неустойки за просрочку в работе по договору N ПКР-007413-21 от 30.08.2021 г. в размере 289.529,82 руб.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.02.2024 исковые требования удовлетворены частично.

Суд взыскал с ООО "АЯМА ИНВЕСТПРОЕКТ-СТРОЙ" в пользу ФКР Москвы неустойку за период с 21.02.2022 г. по 25.02.2022 г. в размере 18.800,64 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 571 рубль. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с решением, Истец подал апелляционную жалобу.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, без вызова сторон на основании статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ, проверив законность обжалуемого судебного акта в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд установил следующие обстоятельства.

Судом установлено, что между ФКР Москвы и ООО "АЯМА ИНВЕСТПРОЕКТ-СТРОЙ" заключен договор от 30.08.2021 N ПКР-007413-21 на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного(ых) дома(ов) и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах) по адресу: г. Москва, СВАО, Сущевский Вал ул. 23 (далее - договор).

В соответствии с п. 4.1. договора Генподрядчик обязуется выполнить Работы по Договору, как в целом, так и по отдельным Объектам работ в соответствии с Графиком производства и стоимости работ (Приложение N 1 к настоящему Договору). Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Генподрядчика о продлении сроков выполнения работ, как в целом, так и по отдельным элементам (системам) здания, включая сроки выполнения этапов работ по отдельным элементам (системам) здания, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре, либо предусмотренных нормами действующего законодательства РФ.

Сроки начала и окончания выполнения работ по отдельным элементам (системам) здания по каждому Объекту, включая сроки выполнения этапов работ по отдельным элементам (системам) здания, а также работ в целом, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Генподрядчиком сроков производства Работ.

В силу п. 4.2. договора продолжительность производства работ на Объекте(-ах) определяется Графиком производства работ (Приложение N 1 к настоящему Договору).

Согласно п. 4.2.1. договора начальный срок выполнения работ - согласно Графика производства и стоимости работ (Приложение N 1 к настоящему Договору).

В силу п. 4.2.2. договора конечный срок выполнения работ - последний день установленного срока выполнения работ согласно Графика производства и стоимости работ (Приложение N 1 к настоящему Договору).

В соответствии с п. 6.1.1. договора, Генподрядчик обязан предоставлять Заказчику разработанную проектную документацию в соответствии с Графиком производства и стоимости работ (Приложение N 1) к Договору.

В соответствии с п. 7.3 договора, готовность проектной документации подтверждается подписанным Актом приемки выполненных работ по разработке проектной документации (Приложение N 4 к настоящему Договору), с учетом требований, установленных разделом 3 настоящего Договора.

Согласно п. 12.3. договора, Генподрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление и разработку проектной документации, включая недостатки, обнаруженные при приемке выполненных работ по разработке проектной документации, и на период гарантийного срока работ в соответствии с п. 10.3 настоящего Договора, для которого(- ых) разрабатывалась данная документация и за срыв сроков выполнения работ в соответствии с Договором, статьей 761 Гражданского Кодекса Российской Федерации, действующим законодательством РФ и города Москвы.

В соответствии с п. 12.4. договора, в случае задержки Генподрядчиком срока начала и/или завершения работ по Договору в соответствии с Графиком производства и стоимости работ (начальный и конечный сроки выполнения Работ) Генподрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Объекта за каждый день просрочки.

Неустойка взимается со следующего дня, после дня, на который в соответствии с графиком выполнения работ приходится завершение выполнения работ по элементу (системе) здания или этапа работ по отдельному элементу (системе) здания.

В соответствии с п. 12.6. договора за невыполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств по срокам выполнения работ на Объекте(-ах) в соответствии с Графиком производства работ, Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере: - 0,1% от стоимости соответствующих работ по элементу (системе) здания или этапа работ по отдельному элементу (системе) здания, за каждый день просрочки до фактического завершения выполнения работ по данному элементу (системе) здания или этапу работ по отдельному элементу (системе) здания, в случае просрочки продолжительностью от 1 до 10 календарных дней; - 0,2% от стоимости соответствующих работ по элементу (системе) здания или этапа работ по отдельному элементу (системе) здания, за каждый день просрочки до фактического завершения выполнения работ по данному элементу (системе) здания или этапу работ по отдельному элементу (системе) здания, в случае просрочки продолжительностью свыше 10 календарных дней.

На основании вышеизложенных обстоятельств истец обратился с требованием о взыскании неустойки за просрочку в работе по разработке проектной документации в размере 289 529,82 руб. (т.1 л.д. 3-оборот).

Судом установлено, что факт нарушения ответчиком обязательств по договору подтверждается материалами дела.

Между тем, в соответствии с Графиком производства и стоимости работ (Приложение N 1) к Договору окончание выполнения работ по п. 1.5. "Разработка и согласование проектной документации" по адресу: г. Москва, СВАО, Сущевский Вал, д.23, установлено - до 20.02.2022 г.

12 мая 2022 года между Истцом и Ответчиком был подписан Акт приемки выполненных работ по разработке проектной документации по договору ПКР-007413-21 от 30.08.2021 без замечаний и разногласий (т. 1 л.д. 44).

Согласно п. 5 Акта приемки выполненных работ по разработке проектной документации (по договору ПКР-007413-21 от 30.08.2021) от 12 мая 2022 года фактически работы по разработке проектной документации были выполнены 25 февраля 2022 года.

Таким образом, за период с 21 февраля 2022 года по 25 февраля 2022 года (5 календарных дней) неустойка составит 18 800,64 руб. (3 760 127, 52 руб. (стоимость работ по элементу (системе) здания) х 0,1% х 5 дн. = 18 800,64 руб.).

Доказательств погашения неустойки в добровольном порядке ответчик не представил.

Учитывая нормы ст.ст. 309, 310, 330 ГК РФ и установленные судом фактические обстоятельства спора, суд первой инстанции обоснованно взыскал с ответчика в пользу истца неустойку в размере 18 800,64 руб. Расчет неустойки проверен и признан правильным.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции апелляционным судом не установлено.

Принимая во внимание изложенное, суд апелляционной инстанции считает, что доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены решения суда первой инстанции.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным и подлежит оставлению без изменения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 229, п. 1 ст. 269, ст. 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 27.02.2024 по делу N А40-280712/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Судья

Е.Е. Кузнецова