Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 октября 2022 г. N 09АП-69035/22 по делу N А40-282391/2021

г. Москва

18 октября 2022 г.

Дело N А40-282391/21

Резолютивная часть постановления объявлена 17 октября 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 18 октября 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Титовой И.А.,

судей: Бодровой Е.В., Фриева А.Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Платоновым Д.М.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА РУССКАЯ" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.08.2022 по делу N А40-282391/21 по иску ФГУП " ГВСУ N 12 " (ОГРН 1025004058639) к ООО " Передвижная механизированная колонна Русская " (ОГРН 1022600824620) о расторжении договора субподряда N 1415187382352090942000000/24-05/03-СП от 19.05.2014 г., заключенного между истцом и ответчиком и о взыскании 14 240 079 руб. 07 коп. - суммы неотработанного аванса,

При участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен.

от ответчика: Кодзасов А.Ю. по доверенности от 21.01.2022.

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о расторжении договора субподряда N 1415187382352090942000000/24-05/03-СП от 19.05.2014 г., заключенного между истцом и ответчиком и о взыскании 14 240 079 руб. 07 коп. - суммы неотработанного аванса, на основании статей 450.1, 708, 715, 717 ГК РФ.

Решением от 12.08.2022 иск ФГУП "ГВСУ N 12" (ОГРН 1025004058639) к ООО "Передвижная механизированная колонна Русская" (ОГРН 1022600824620) о расторжении договора субподряда N 1415187382352090942000000/24-05/03-СП от 19.05.2014 г., заключенного между истцом и ответчиком и о взыскании 14 240 079 руб. 07 коп. - суммы неотработанного аванса удовлетворить. Расторгнут договор субподряда N 1415187382352090942000000/24-05/03-СП от 19.05.2014 г., заключенный между ФГУП "ГВСУ N 12" (ОГРН 1025004058639) и ООО "Передвижная механизированная колонна Русская" (ОГРН 1022600824620). Взыскать с ООО "Передвижная механизированная колонна Русская" (ОГРН 1022600824620):

- в пользу ФГУП "ГВСУ N 12" (ОГРН 1025004058639) 14 240 079 руб. 07 коп. - суммы неотработанного аванса;

- в доход федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 100 200 руб. 40 коп.

ООО "Передвижная механизированная колонна Русская", не согласившись с принятым решением, обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить. По его мнению, при вынесении обжалуемого решения судом первой инстанции неправильно применены нормы материального права, выводы суда не соответствуют обстоятельства дела.

В судебном заседании представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал, считает решение подлежащим отмене по основаниям, изложенным в ней.

Представитель истца не явился, извещен.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта в порядке ст. ст. 123, 156, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса РФ, изучив материалы дела, заслушав, лиц, участвующих в деле, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционных жалоб, находит решение Арбитражного суда города Москвы не подлежащим изменению или отмене по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела и верно установлено судом первой инстанции, между ФГУП "ГВСУ N 14" (Генподрядчик) и ФГУП "ГВСУ N 12" (ранее - ФГУП "ГУ " Инстрой" при Спецстрое России) (Субподрядчик) заключен договор субподряда N 1415187382352090942000000/ДГЗ-47/2-Ю-ВГ-241.1 от 04.04.2014 (далее -Договор ДГЗ) (шифр объекта: 47/2-Ю).

В соответствии с п. 2.1 Договора Субподрядчик принял обязательство выполнить работы по обмерам, обследованиям, инженерным изысканиям для разработки проектной документации и градостроительной документации, разработке проектной и рабочей документации, строительно-монтажные работы, ведение авторского надзора и работы (услуги), необходимые для ввода объекта в эксплуатацию (далее - Работы) в установленный Договором срок.

В рамках выполнения Договора ДГЗ между ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России", в настоящее время ФГУП "ГВСУ N 12", (Истец, Подрядчик) и ООО "ПМК "Русская" (Ответчик, Субподрядчик) заключен договор субподряда N 1415187382352090942000000/24-05/03-СП от 19.05.2014 года (далее - Договор).

В соответствии с реорганизацией в форме присоединения, произошедшей в отношении предприятий: ФГУП "ГВСУ N 13", выступившего в качестве присоединяемой организации к ФГУП "ГВСУ N 12", деятельность ФГУП "ГВСУ N 13" прекратилась с 29.12.2017 года, в связи с чем, в силу п. 2 ст. 58 ГК РФ, права и обязанности ФГУП "ГВСУ N 13" в порядке универсального правопреемства в полном объеме перешли к ФГУП "ГВСУ N 12".

Сторонами были приняты обязательства, связанные с осуществлением работ в отношении объекта: на выполнение полного комплекса работ по проектированию и строительству объекта "Обустройство объектов военного городка N 47/2-Ю н.п. Джава Республика Южная Осетия" (шифр объекта 47/2-Ю).

Согласно условиям Договора субподряда, предусматривается поэтапное выполнение Субподрядчиком работ, предусмотренных Договором, и их приемка Подрядчиком.

Согласно п. 3.1 Договора, Цена Договора является твердой и составляет 484 932 621,26 руб. (в соответствии с Дополнительным соглашением N 1).

В соответствии с п. 4.1. Договора оплата за фактически выполненные Работы осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Субподрядчика с расчетного счета Подрядчика.

Дата оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств почетного счета Подрядчика.

Согласно 4.4.2. Договора оплата выполненных Субподрядчиком Работ по проектированию изводится Подрядчиком в течение 25 (двадцати пяти) банковских дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по проектированию на основании исполнительских смет, Акта о приемке выполненных работ (услуг) форме, установленной Приложением N 5 к Договору, оригинала счета, оформленного Субподрядчиком на основании первичной учетной документации, наличии счета-фактуры и накладной на переданную Документацию. Оплата выполненных Субподрядчиком Работ по проектированию производятся Подрядчиком в порядке, установленном настоящим разделом Договора, до предела, не превышающего 10 (десяти) % от стоимости проектных Работ. Оставшаяся часть стоимости проектных Работ будет выплачиваться Подрядчику при сдаче Объекта в эксплуатацию (п. 4.2. Договора).

Согласно п. 4.3. Договора оплата выполненных Субподрядчиком строительно-монтажных Работ производится Подрядчиком ежемесячно в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания Подрядчиком представленных Субподрядчиком Актов о приемке выполненных работ по форме N КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3 и Акта о приемке выполненных работ (услуг) (Приложение N 5 к Договору), оригиналов счета и счета-фактуры.

Оплата поставленного Оборудования осуществляется на основании товарных накладных формы N ТОРГ-12, актов о приеме (поступлении) оборудования формы N ОС-14, актов о приемке оборудования в монтаж формы N ОС-15, актов установки Оборудования, не требующего монтажа, оригиналов счета и счета-фактуры.

В соответствии с п. 4.4. Договора оплата оказываемых Субподрядчиком услуг по проведению Авторского надзора производится Подрядчиком ежемесячно на основании подписанных Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, Акта о приемке выполненных работ (услуг) по форме, установленной Приложением N 5 к Договору в течение 25 (двадцати пяти) банковских дней, следующих за датой получения-счета, счета - фактуры.

В соответствии с п. 4.6. Договора оплата выполненных Субподрядчиком Работ производился Подрядчиком в порядке, установленном настоящим разделом Договора до предела, не превышающего 95 (девяносто пять) % от Цены Договора.

Оставшаяся часть Цены Договора будет выплачена Субподрядчику при окончательном расчете (п. 4.6. Договора).

Согласно п. 4.7. Договора окончательный расчет по Договору производится в течение 40 (сорока) банковских дней с момента подписания Сторонами Итогового акта приемки выполненных Работ по форме, установленной Приложением N 2 к договору.

В соответствии с п. 4.10. Договора Подрядчик вправе выплатить Субподрядчику аванс в размере 30% от Договора (в редакции Дополнительного соглашения N 1), в следующем порядке:

Подрядчик в течение 10 (десяти) банковских дней с даты представления подрядчиком счета на оплату аванса в предварительно согласованном с Подрядчиком размере и перечисления Подрядчику Гарантийного депозита согласно п. 15.2.1 Договора осуществляет перечисление Субподрядчику соответствующей суммы денежных средств.

Подрядчик вправе производить дополнительное авансирование по Договору в следующем порядке. Подрядчик в течение 10 (десяти) банковских со дня предоставления Субподрядчиком соответствующего счета на оплату предварительно согласованном с Подрядчиком размере, предоставления банковской гарантии, предусмотренной п. 4.12 Договора, и перечисления гарантийного депозита согласно п. 15.2.1 Договора, осуществляет перечисление субподрядчику соответствующей суммы денежных средств.

Общий размер авансовых платежей по Договору не может превышать 80% от цены Договора.

Погашение аванса производится пропорционально стоимости выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком Работ.

При отсутствии лимита финансирования в текущем году, либо полного его использования, все выполненные Субподрядчиком и принятые Подрядчиком Работы засчитываются в счет погашения аванса

Подрядчик произвел аванс субподрядчику в размере 466 607 268,05 руб.

Субподрядчиком выполнены работы на сумму 452 367 188,98 руб.

Таким образом, сумма неотработанного аванса составляет 14 240 079,07 руб.

Положениями п.п. 5.1, 5.2 Договора установлены сроки выполнения отдельных этапов работ, а также, общий срок выполнения работ, определенный путем указания на дату начала и дату окончания выполнения работ. В качестве срока окончания выполнения работ в полном объеме - работ по разработке проектной документации и строительно-монтажных работ, определена дата подписания Итогового акта, приемки выполненных работ определена дата -30.12.2019 г. (согласно Дополнительного соглашения N 6 от 04.02.2019 г.).

По условиям Договора обязательства Подрядчика также включают: выполнение не менее 85% от всего объема стоимости Работ, предусмотренного договором, собственными силами и не привлекать сторонние организации для выполнения более 15% от общей стоимости Работ по Договору, указанной в п. 3.1 Договора (п. 7.2.1 Договора).

Условиями Договора субподряда предусмотрена поэтапная приемка исполненного Субподрядчиком. В соответствии с п. 12.7 Договора, окончание выполнения строительно-монтажных работ, является основанием для приемки законченного строительством Объекта Подрядчиком и оформляется Актом приемки законченного строительством объекта (форма N КС-14).

В соответствии с п. 12.14 Договора, приемка результата работ по Договору производится Подрядчиком после выполнения своих обязательств Субподрядчиком в полном объеме, в том числе, после приемки законченного строительством объекта и подписания Сторонами соответствующего Акта, и производится на основании Итоговой акта приемки выполненных работ.

Осуществление действий, связанных с приемкой результата работ, производится, после уведомления Субподрядчиком о готовности к приемке, совершенном соответствии с п. 12.5 Договора.

По истечении сроков выполнения этапов работ и конечного срока работ, установленных Договором, сведения об окончании выполнения работ, и о готовности к приемке результатов работ, со стороны Субподрядчика не представлялись, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении Субподрядчиком своих обязательств.

В силу ст. 708 ГК РФ, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

По истечении сроков выполнения этапов работ и конечного срока работ, установленных Договором, сведения об окончании выполнения работ, и о готовности к приемке результатов работ, со стороны Подрядчика не представлялись, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств.

Согласно ст. 717 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК. РФ) если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

ФГУП "ГВСУ N 14" направил в адрес ФГУП "ГВСУ N 12" уведомление об отказе от исполнения Договора ДГЗ (исх. 21/04-31043 от 23.12.2019, вх. 5888 от 23.12.2019), так как ФГУП "ГВСУ N 12" по состоянию на 23 декабря 2019 в полном объеме работы не выполнило, результат Работ в полном объеме ФГУП "ГВСУ N 14" не передан.

На основании ст. 450.1 и п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик в одностороннем внесудебном порядке отказался от исполнения Договора.

Таким образом, Договор между ФГУП "ГВСУ N 14" и ФГУП "ГВСУ N 12" расторгнут с 23.12.2019 г.

ФГУП "ГВСУ N 12" направило в адрес ООО "ПМК "Русская" уведомление о расторжении Договора (исх. 35/4-1845 от 26.08.2021).

Требование истца о расторжении договора субподряда N 1415187382352090942000000/24-05/03-СП от 19.05.2014 г., заключенного между истцом и ответчиком - законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного между истцом и ответчиком, подтверждено, имеющимися в деле документами, представленными истцом, не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Доказательств того, что Ответчик выполнил все обязательства по Договору не представлено.

Ответчиком не представлены документы, подтверждающие факт выполнения работ на спорную сумму.

Так как доказательств сдачи результата работ на спорную сумму в соответствии с условиями договора ответчик не представил, после расторжения договора у него отсутствуют основания для удержания перечисленных истцом денежных средств в сумме 14 240 079,07 руб., которые являются неосновательным обогащением на стороне ответчика и подлежат взысканию в пользу Истца.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований, в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, в связи с чем, требование истца о расторжении договора субподряда N 1415187382352090942000000/24-05/03-СП от 19.05.2014 г., заключенного между истцом и ответчиком, подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Исходя из смысла указанной нормы, обязательства из неосновательного обогащения возникают при одновременном наличии трех условий: факту приобретения или сбережения имущества, то есть увеличения стоимости собственного имущества приобретателя, присоединения к нему новых ценностей или сохранение того имущества, которое по всем законным основаниям неминуемо должно было выйти из состава его имущества; приобретение или сбережение имущества за счет другого лица, а также отсутствие правовых оснований приобретения или сбережения имущества одним лицом за счет другого.

Требование истца о взыскании неотработанного аванса в сумме 14 240 079 руб. 07 коп. - законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного между истцом и ответчиком, подтверждено, имеющимися в деле документами, представленными истцом, не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика, в соответствии со статьями 110,112 АПК РФ.

Суд апелляционной инстанции полагает, что все обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, судом первой инстанции установлены, все доказательства исследованы и оценены в соответствии с требованиями ст. 71 АПК РФ. Оснований для переоценки доказательств и сделанных на их основании выводов у суда апелляционной инстанции не имеется.

Доводам заявителя апелляционной жалобы судом первой инстанции дана соответствующая правовая оценка, оснований для переоценки которой у апелляционной коллегии не имеется.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным в материалы дела доказательствам, и вопреки доводам жалобы, основаны на правильном применении судом норм материального и процессуального права, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 АПК РФ, для отмены либо изменения принятого по делу решения.

Руководствуясь ст.ст. 110, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 12.08.2022 по делу N А40-282391/21 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

И.А. Титова

Судьи

Е.В. Бодрова А.Л. Фриев