Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 октября 2022 г. N 13АП-21910/22 по делу N А56-5223/2022

г. Санкт-Петербург

21 октября 2022 г.

Дело N А56-5223/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 18 октября 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 октября 2022 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Слобожаниной В.Б.

судей Масенковой И.В., Пивцаева Е.И.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Васильевой Я.А.,

при участии:

от истца: представитель Прокопьева О.Г. по доверенности от 13.01.2022;

от ответчика: не явился, извещен;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-21910/2022) общества с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис N 1 Петроградского района" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.05.2022 по делу N А56-5223/2022(судья Косенко Т.А.), принятое по иску

общества с ограниченной ответственностью "МЕГАстрой"

к обществу с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис N 1 Петроградского района"

о взыскании,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Мегастрой" (далее - истец, ООО "Мегастрой", Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее - суд) с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис N 1 Петроградского района" (далее - ответчик, ООО "ЖКС N 1 Петроградского Района", Жилкомсервис) о взыскании:

- 1 384 087,15 руб. задолженности, 38 616,03 руб. неустойки за период с 12.04.2021 по 15.01.2022 по договору от 01.03.2021 N 0802-2021-333;

- 354 651,10 руб. задолженности, 10 284,88 руб. неустойки за период с 30.03.2021 по 13.01.2022 по договору от 30.12.2020 N 2312-2020-О-1;

- 240 000 руб. задолженности, 7728 руб. неустойки за период с 26.02.2021 по 13.01.2022 по договору от 28.12.2020 N 2312-2020-О;

- 2 582 340,56 руб. задолженности, 100 876,62 руб. неустойки за период с 26.01.2021 по 13.01.2022 по договору от 08.12.2020 N 0412-2020-1;

- 1 002 020,64 руб. задолженности, 35 471,53 руб. неустойки за период с 25.01.2021 по 13.01.2022 по договору от 26.11.2020 N 1811-2020-32009381336;

- 475 000,38 руб. задолженности, 20 140,02 руб. неустойки за период с 16.11.2020 по 13.01.2022 по договору от 21.04.2020 N 1304/2020-4;

- 481837,30 руб. задолженности, 18 647,10 руб. неустойки за период с 23.12.2020 по 13.01.2022 по договору от 30.04.2020 N 2904/2020/3;

- 51 160 руб. задолженности, 2885,42 руб. неустойки за период с 29.06.2020 по 13.01.2022 по договору от 28.04.2020 N 0804/2020-1;

- 98 959,85 руб. задолженности, 9069,75 руб. неустойки за период с 23.12.2020 по 13.01.2022 по договору от 28.04.2020 N 1004/2020-2;

- 457 614,78 руб. задолженности, 27 045,03 руб. неустойки за период с 02.06.2020 по 13.01.2022 по договору от 14.04.2020 N 0403/2020-2.

Всего 7 163 822,11 руб. задолженности и 270 811,88 руб. неустойки, а также 27 000 руб. в возмещение расходов на оплату услуг представителя.

Решением суда от 22.05.2022 исковые требования удовлетворены частично; с ответчика в пользу истца взыскано 7 127 671,76 руб. задолженности, 270 764 руб. неустойки, 26 870, 40 руб. расходов на оплату услуг представителя и 59 880 руб. в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины; в удовлетворении остальной части иска отказано.

ООО "ЖКС N 1 Петроградского Района", не согласившись с решением суда, подало апелляционную жалобу, в которой просит решение отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ООО "ЖКС N 1 Петроградского Района" указало, что на момент вынесения обжалуемого решения суда предусмотренные пунктами 5.5 заключенных сторонами договоров акты освидетельствования скрытых работ в материалы дела не представлены, в связи с чем, по мнению подателя жалобы, факт выполнения скрытых работ истцом не доказан.

В судебном заседании представитель ООО "Мегастрой" по доводам апелляционной жалобы возражал, просил решение оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения

ООО "ЖКС N 1 Петроградского Района", надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, своего представителя не направило, в связи с чем апелляционная жалоба рассмотрена в его отсутствие в соответствии со статьями 123, 156, 266 АПК РФ.

Законность и обоснованность решения проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, между Обществом (подрядчиком) и Жилкомсервисом (заказчиком) заключены договоры: от 01.03.2021 N 0802-2021-333; от 30.12.2020 N 2312-2020-О-1; от 28.12.2020 N 2312-2020-О; от 08.12.2020 N 0412-2020-1; от 26.11.2020 N 1811-2020-32009381336; от 21.04.2020 N 1304/2020-4; от 30.04.2020 N 2904/2020/3; от 28.04.2020 N 0804/2020-1; от 28.04.2020 N 1004/2020-2; от 14.04.2020 N 0403/2020-2

По условиям договора от 01.03.2021 N 0802-2021-333 заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по косметическому ремонту лестничных клеток, расположенных в многоквартирных жилых домах, обслуживаемых ООО "ЖКС N 1 Петроградского района", (далее - работы), по адресам: г. Санкт-Петербург, Большой пр. ПС., дом 47, лит. А, л/кл N2 ч/ход, Мичуринская ул., дом 7, лит. А. г/кл. N 2, кв. 18-35 в объемах. указанных в приложении N1 к настоящему договору (далее - объекты), а заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных надлежащим образом работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Стоимость работ по настоящему договору - 1 384 087,15 руб. (п. 2.1).

Оплата выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика на основании подписанных сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), счета за выполненные работы и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в срок не позднее 30 дней с даты подписания акта приемки выполненных работ (п. 2.2).

При нарушении сроков выполнения работ, предусмотренных п. 4 настоящего договора, заказчик имеет право взыскать с подрядчика неустойку (пеню) в размере 0.01% от стоимости договора за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения конкретного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика (п. 9.3.).

По условиям договора от 30.12.2020 N 2312-2020-О-1 подрядчик (исполнитель) обязуется в установленный срок по заданию заказчика выполнить работы по изготовлению, поставке и установке (замене) оконных блоков, расположенных в многоквартирном жилом доме обслуживаемом ООО "ЖКС N1 Петроградского района" по адресу: г. Санкт-Петербург, Мира ул., д. 9, лкл.N2, а заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и обеспечить оплату по настоящему договору.

Стоимость работ, выполняемых подрядчиком по настоящему договору, составляет 354 651,10 руб. Аванс - 30% (п. 3.1 в ред. дополнительного соглашения от 18.02.2021 N 1).

Оплата заказчиком работ по договору осуществляется на основании счетов, выставляемых подрядчиком, в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (КС-2 и справка стоимости КС-3) (п. 3.7).

По условиям договора от 28.12.2020 N 2312-2020-О подрядчик (исполнитель) обязуется в установленный срок но заданию заказчика выполнить работы по изготовлению, поставке и установке (замене) оконных блоков, расположенных в многоквартирном жилом доме обслуживаемом ООО "ЖКС N1 Петроградского района" по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Подковырова, д. 4, лкл N1 (далее - объект), а заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и обеспечим, оплату по настоящему договору.

Оплата Заказчиком работ по договору осуществляется на основании счетов, выставляемых подрядчиком, в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (КС-2 и справка стоимости КС-3) (п. 3.7.).

По условиям договора от 08.12.2020 N 0412-2020-1 заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по косметическому ремонту лестничных клеток, расположенных в многоквартирных жилых домах обслуживаемых ООО "ЖКС N 1 Петроградского района", в объемах указанные в Приложении N1 к настоящему Договору, а заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных надлежащим образом работ на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Общая стоимость работ по настоящему договору не должна превышать 3 000 000 руб. (п. 2.1).

Оплата выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика на основании подписанных сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), счета за выполненные работы и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в срок не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта приемки выполненных работ (п. 2.2).

За нарушение срока оплаты по договору заказчик уплачивает исполнителю (поставщику) неустойку в размере 0,01% от суммы долга. При этом применяется "исключительная" неустойка, которая определяет взыскание только неустойки, но не убытков (п. 9.6).

По условиям договора от 26.11.2020 N 1811-2020-32009381336 заказчик поручает, а подрядчик принимает па себя обязательства по косметическому ремонту лестничных клеток, расположенных в многоквартирных жилых домах, обслуживаемых ООО "ЖКС N 1 Петроградскою района", (далее - Работы), по адресам: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.44/16, лит.А, лклN1, где кв. 1-8; Ординарная ул., д.5, лит. А, лкл N2, где кв. 13-23 в объемах, указанных в приложении N1 к настоящему договору, а заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных надлежащим образом работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Стоимость работ по настоящему договору составляет 1 002 020,64 руб.

(п. 2.1).

Оплата выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика на основании подписанных сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), счета за выполненные работы и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в срок не позднее 30 дней с даты подписания акта приемки выполненных работ (п. 2.2).

За нарушение срока оплаты по договору заказчик уплачивает исполнителю (поставщику) неустойку в размере 0,01% от суммы долга. При этом применяется "исключительная" неустойка, которая определяет взыскание только неустойки, но не убытков (п. 9.6).

По условиям договора от 21.04.2020 N 1304/2020-4 заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по косметическому ремонту лестничных клеток, расположенных в многоквартирных жилых домах, обслуживаемых ООО "ЖКС N1 Петроградского района", (далее - Работы), по адресам: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.45, лит. А, лкл N 2. кв.8, ч/ход, в объемах, указанных в приложении N1 к настоящему договору, а заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных надлежащим образом работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Стоимость работ по настоящему договору - 475 000,38 руб. (п. 2.1).

Оплата выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), счета за выполненные работы и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в срок не позднее 6 месяцев с даты подписании акта приемки выполненных работ (п. 2.2).

За нарушение срока оплаты по договору заказчик уплачивает исполнителю (поставщику) неустойку в размере 0,01% от суммы долга. При этом применяется "исключительная" неустойка, которая определяет взыскание только неустойки, но не убытков (п. 9.6).

По условиям договора от 30.04.2020 N 2904/2020/3 заказчик поручает, а подрядчик принимает па себя обязательства по косметическому ремонту лестничных клеток, расположенных в многоквартирных жилых домах, обслуживаемых ООО "ЖКС N 1 Петроградского района", по адресам: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 35/75, лит. А, лкл N3, кв. 28-39 в объемах, указанных в приложении N1 к настоящему договору, а заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных надлежащим образом работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Стоимость работ по настоящему договору 481 837,03 руб. (2.1).

Оплата выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств па расчетный счет подрядчика на основании подписанных сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), счета за выполненные работы и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в срок не позднее 6 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ (п. 2.2).

За нарушение срока оплаты по договору заказчик уплачивает исполнителю (поставщику) неустойку в размере 0.01% от суммы долга. При этом применяется "исключительная" неустойка, которая определяет изыскание только неустойки, но не убытков РФ (п. 9.6).

По условиям договора от 28.04.2020 N 0804/2020-1 заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по косметическому ремонту лестничных клеток, расположенных в многоквартирных жилых домах, обслуживаемых ООО "ЖКС N 1 Петроградского района", по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Б. Монетная, д.21/9. лит А. лкл N3, в объемах, указанных в приложении N1 к настоящему договору, а заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных надлежащим образом работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Стоимость работ по договору от 28.04.2020 N 0804/2020-1 - 51 160,09 руб.

(п. 2.1).

Оплата выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика на основании подписанных сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), счета за выполненные работы и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в срок не позднее 35 календарных дней с даты подписания акта приемки выполненных работ (п. 2.2).

За нарушение срока оплаты по договору заказчик уплачивает исполнителю (поставщику) неустойку в размере 0,01% от суммы долга. При этом применяется "исключительная" неустойка, которая определяет взыскание только неустойки, но не убытков (п. 9.6).

По условиям договора от 28.04.2020 N 1004/2020-2 заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по косметическому ремонту лестничных клеток, расположенных в многоквартирных жилых домах, обслуживаемых ООО "ЖКС N 1 Петроградского района", по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Ак. Павлова, д. 14, лклN5, кв. 48-61, в объемах, укачанных в приложении N1 к настоящему договору, а заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных надлежащим образом работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Стоимость работ по настоящему договору - 298 959,85 руб. (п. 2.1).

Оплата выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика на основании подписанных сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), счета за выполненные работы и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС- 3) в срок не позднее 6 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ (п. 2.2).

За нарушение срока оплаты по договору заказчик уплачивает исполнителю (поставщику) неустойку в размере 0,01% от суммы долга. При этом применяется "исключительная" неустойка, которая определяет взыскание только неустойки, но не убытков (п. 9.6).

По условиям договора от 14.04.2020 N 0403/2020-2 заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по косметическому ремонту лестничных клеток, расположенных в многоквартирных жилых домах, обслуживаемых ООО "ЖКС N 1 Петроградского района", по адресам: г. Санкт-Петербург. Каменноостровскнй пр. Д.17, лит. А., лкл 1, в объемах, указанных в приложении N1 к настоящему договору, а заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных надлежащим образом работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Стоимость работ по настоящему договору - 457 614,78 руб. (п. 2.1).

Оплата выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика на основании подписанных сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), счета за выполненные работы и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС- 3) в срок не позднее 35 календарных диен с даты подписания акта приемки выполненных работ (п. 2.2).

За нарушение срока оплаты по договору заказчик уплачивает исполнителю (поставщику) неустойку в размере 0,01% от суммы долга. При этом применяется "исключительная" неустойка, которая определяет взыскание только неустойки, но не убытков (п. 9.6).

По договорам от 30.04.2020 N 2904/2020/1 и от 30.04.2020 N 2904/2020/2 в исковом заявлении и в расчете задолженности и неустойки требования не предъявлены.

Стороны подписали акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-2, КС-3:

1) по договору от 01.03.2021 N 0802-2021-333: от 10.03.2021 N 1 на сумму 662 226,95 руб., от 10.03.2021 N 2 на сумму 721 860,20 руб.;

2) по договору от 30.12.2020 N 2312-2020-О-1: от 26.02.2021 N 1 на сумму 354 651,10 руб.;

3) по договору от 28.12.2020 N 2312-2020-О: от 25.01.2021 N 1 на сумму 240 000 руб.;

4) по договору от 08.12.2020 N 0412-2020-1: от 25.12.2020 N 1 на сумму 376 566,28 руб., от 25.12.2020 N 2 на сумму 467 468,42 руб., от 16.02.2021 N 3 на сумму 401 909,98 руб., от 25.12.2020 N 4 на сумму 355 384,37 руб., от 27.04.2021 N 4 на сумму 897 866,59 руб., от 27.04.2021 N 5 на сумму 483 144,92 руб.;

5) по договору от 26.11.2020 N 1811-2020-32009381336: от 25.12.2020 N 1 на сумму 643 510,52 руб., справку о стоимости выполненных работ и затрат от 25.12.2020 N 1 на сумму 358 510,12 руб.;

6) по договору от 21.04.2020 N 1304/2020-4: от 14.05.2020 N 1 на сумму 475 000,38 руб.;

7) по договору от 30.04.2020 N 2904/2020/3: от 22.06.2020 N 1 на сумму 481 837,03 руб.;

8) по договору от 28.04.2020 N 0804/2020-1: от 22.05.2020 N 1 на сумму 51 160,09 руб.;

9) по договору от 28.04.2020 N 1004/2020-2: от 22.06.2020 N 1 на сумму 298 959,85 руб.;

10) по договору от 14.04.2020 N 0403/2020-2: от 27.04.2020 N 1 на сумму 457 614,78 руб.

Общество обратилось в претензии от 02.07.2021 к Жилкомсервису с требованием оплаты задолженности. Отказ Жилкомсервиса удовлетворить названное требование послужил основанием для обращения Общества в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, признал исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в части.

Изучив материалы дела, проверив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для ее удовлетворения и отмены обжалуемого судебного акта в связи со следующим.

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Факт выполнения истцом работ по договорам подтверждается материалами дела, в частности, актами о приемке выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ и затрат, подписанными сторонами без замечаний. Доказательств оплаты работ ответчиком в материалы дела не представлено.

Таким образом, судом правомерно удовлетворены требования истца о взыскании задолженности по договора в размере 7 127 671, 76 руб.:

1) 1 384 087,15 руб. задолженности по договору N 0802-2021-333;

2) 354 651,10 руб. задолженности по договору N 2312-2020-О-1;

3) 240 000 руб. задолженности по договору N 2312-2020-О;

4) 2 582 340,56 руб. задолженности по договору N 0412-2020-1;

5) 1 002 020,64 руб. задолженности по договору N 1811-2020-32009381336;

6) 475 000,38 руб. задолженности по договору N 1304/2020-4;

7) 481 837,30 руб. задолженности по договору N 2904/2020/3;

8) 51 160 руб. задолженности по договору N 0804/2020-1;

9) 98 959,85 руб. задолженности по договору N 1004/2020-2;

10) 457 614,78 руб. задолженности по договору от 14.04.2020 N 0403/2020-2.

Доводы подателя жалобы об отсутствии в материалах дела актов освидетельствования скрытых работ и, как следствие, недоказанности истцом факта выполнения скрытых работ истцом, отклоняются апелляционным судом как несостоятельные, с учетом представленных истцом двусторонних актов по форме КС-2, КС-3, подписанных ответчиком без замечаний по объему, качеству и срокам выполнения работ и свидетельствующих о сдаче и приемке выполненных работ по договорам в полном объеме.

На основании пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Поскольку условиями договоров, за исключением договоров от 30.12.2020 N 2312-2020-О-1 и от 28.12.2020 N 2312-2020-О, за нарушение сроков оплаты работ предусмотрена неустойка, то у истца возникло право на предъявление соответствующих требований.

Расчет неустойки проверен судом первой инстанции и правомерно корректирован до 270 764, 38 руб. По договорам от 30.12.2020 N 2312-2020-О-1 и от 28.12.2020 N 2312-2020-О подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами на основании статьи 395 ГК РФ.

Согласно части 2 статьи 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. Лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием.

В подтверждение обстоятельств несения расходов на оплату услуг представителя истец представил договор об оказании юридических услуг от 13.01.2022 N 01/22, платежное поручение от 13.01.2022 N 7 на сумму 27 000 руб.

Принимая во внимание, что расходы истца на оплату услуг представителя подтверждены материалами дела, а ответчик в нарушение положений статьи 65 АПК РФ не представил доказательств того, что исполнение договора оплачено истцом по цене, которая при сравнимых обстоятельствах не соответствует обычно взимаемой за аналогичные услуги, учитывая объем выполненной работы, продолжительность рассмотрения дела, суд первой инстанции пришел к выводу, что взысканию подлежат судебные расходы в размере 26 870, 50 руб.

Таким образом, выводы суда являются верными. Обстоятельства дела судом первой инстанции исследованы полно, объективно и всесторонне, им дана надлежащая правовая оценка. Обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Материалы дела не содержат документально подтвержденных данных, позволяющих переоценить выводы арбитражного суда первой инстанции.

Несогласие заявителя с выводами суда, иная оценка ими фактических обстоятельств дела и иное толкование положений закона, не означают допущенной судом при рассмотрении дела ошибки и не подтверждают существенных нарушений судом норм права, в связи с чем нет оснований для отмены судебного акта.

Согласно статье 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.05.2022 по делу N А56-5223/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.Б. Слобожанина

Судьи

И.В. Масенкова Е.И. Пивцаев