Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 ноября 2022 г. N 09АП-72706/22 по делу N А40-156003/2022

г. Москва

08 ноября 2022 г.

Дело N А40-156003/22

Резолютивная часть постановления объявлена 07 ноября 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 08 ноября 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Титовой И.А.,

судей: Бодровой Е.В., Порывкина П.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Платоновым Д.М.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ЭКСПЕРТПРОЕКТ" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.08.2022 по делу N А40-156003/22 по иску Общества с ограниченной ответственностью "ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МОНОЛИТ" (143911, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БАЛАШИХА, МИКРОРАЙОН 1 МАЯ, ДОМ 25, ПОМЕЩЕНИЕ 453, ПОМЕЩЕНИЕ 11, ОГРН: 1135001000640, Дата присвоения ОГРН: 12.02.2013, ИНН: 5001092500, КПП: 500101001) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТПРОЕКТ" (141100, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЩЁЛКОВО ГОРОД, ПРОЛЕТАРСКИЙ ПРОСПЕКТ, 10, ОФИС 524, ОГРН: 1145050001590, Дата присвоения ОГРН: 07.04.2014, ИНН: 5050110061, КПП: 505001001) о расторжении Договора N235, о взыскании неосновательного обогащения в размере 3 519 000 руб., неустойки в размере 673 000 руб., судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 50 000 руб.

При участии в судебном заседании:

от истца: Худяков Д.В. по доверенности от 10.01.2022,

от ответчика: не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МОНОЛИТ" обратилось в суд с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТПРОЕКТ" о расторжении Договора N 235, о взыскании неосновательного обогащения в размере 3 519 000 руб., неустойки в размере 673 000 руб., судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 50 000 руб.

Решением от 18.08.2022 с общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТПРОЕКТ" (141100, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЩЁЛКОВО ГОРОД, ПРОЛЕТАРСКИЙ ПРОСПЕКТ, 10, ОФИС 524, ОГРН: 1145050001590, Дата присвоения ОГРН: 07.04.2014, ИНН: 5050110061, КПП: 505001001) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МОНОЛИТ" (143911, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БАЛАШИХА, МИКРОРАЙОН 1 МАЯ, ДОМ 25, ПОМЕЩЕНИЕ 453, ПОМЕЩЕНИЕ 11, ОГРН: 1135001000640, Дата присвоения ОГРН: 12.02.2013, ИНН: 5001092500, КПП: 500101001) взыскано неосновательное обогащение в размере 3 519 000 (Три миллиона пятьсот девятнадцать тысяч) руб., неустойку в размере 673 000 (Шестьсот семьдесят три тысячи) руб., расходы по оплате госпошлины в размере 43 960 (Сорок три тысячи девятьсот шестьдесят) руб., расходы по оплате услуг представителя в размере 20 000 (Двадцать тысяч) руб., в удовлетворении остальной части исковых требований - отказано.

ООО "ЭКСПЕРТПРОЕКТ", не согласившись с принятым решением, обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить. По их мнению, при вынесении обжалуемого решения судом первой инстанции неправильно применены нормы материального права, выводы суда не соответствуют обстоятельства дела.

В судебном заседании представитель истца по доводам апелляционной жалобы возражал, считает решение суда законным и обоснованным.

Представитель ответчика не явился, извещен.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта в порядке ст. ст. 123, 156, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса РФ, изучив материалы дела, заслушав, лиц, участвующих в деле, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционных жалоб, находит решение Арбитражного суда города Москвы не подлежащим изменению или отмене по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела и верно установлено судом первой инстанции, 26.08.2019 года между ООО "ФСК Монолит" (далее по тексту - Истец, Заказчик) и ООО "ЭкспертПроект" (далее по тексту - Ответчик, Исполнитель) был заключен договор N 235 на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проекта благоустройства и проекта интерьеров по объекту: строительство стадиона в г.о. Рошаль, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Рошаль, ул. МОГЭС (далее по тексту -Договор), в соответствии с техническим заданием и составом проектной документации.

В соответствии с условиями п. 2.4 Договора, Исполнитель обязуется передать Проектную документацию Заказчику в установленные сроки, а Заказчик обязуется принять выполненную работу и оплатить ее в соответствии с условиями настоящего Договора.

В соответствии с условиями п. 2.5 Договора, порядок выполнения Исполнителем работ по Договору определяется Календарным планом выполнения проектных работ.

В соответствии с условиями п. 4.1 Договора, общая стоимость работ по Договору составляет 6 730 000 (шесть миллионов семьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % и установлена в Протоколе согласования договорной цены.

Согласно условиям п. 4.4 Договора, в соответствии с Календарным планом выполнения проектных работ (Приложение N 2), Исполнитель передает Заказчику проектную документацию: на бумажном носителе в 4 (четырех) оригинальных экземплярах, и на электронном носителе в 1 (одном) экземпляре. Файлы, составляющие электронный экземпляр проектной документации, должны быть в формате ".DWG" (графические) и ".DOCX" (текстовые) и не иметь ограничений по копированию и внесению изменений с 2 (двумя) экземплярами акта-сдачи приемки выполненных работ.

В соответствии с условиями п. 5.1 Договора, Исполнитель разрабатывает проектную документацию, предусмотренную п. 2.1 Договора, согласно Календарному плану выполнения проектных работ.

Календарным планом выполнения проектных работ предусмотрено, что разработка рабочей документации должна быть выполнена в срок до 02.03.2020 года.

Во исполнение обязательств по договору истец произвел перечисление авансового платежа в размере 3 519 000 руб. 00 коп., что подтверждается платежными поручениями N 1519 от 30.08.2019 г., N 1509 от 28.08.2019 г., N 2603 от 23.11.2020 г.

Ответчик не исполнил обязательства по выполнению работ в рамках договора N 235 от 26.08.2019 г.

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по выполнению работ, истец направил 20.04.2022 г. в адрес ответчика уведомление о расторжении договора в связи с неисполнением обязательств и нарушением сроков выполнения работ.

Согласно ст. 450.1 ГК РФ Предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным. Таким образом, договор, расторгнут в одностороннем порядке.

В связи с тем, что договор N 235 от 26.08.2019 г. расторгнут в одностороннем порядке уведомлением от 20.04.2022 г., требование истца о расторжении вышеуказанного договора не подлежит удовлетворению.

Поскольку ответчиком работы не выполнены, сумма аванса в размере 3 519 000 руб. 00 коп. подлежит возврату истцу.

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

На основании ст. 310 ГК РФ - односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ст. 314 ГК РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

В силу ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик), обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу, и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить ее.

В силу ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило (п. 2 ст. 1105 ГК РФ).

В соответствии со ст. 64 АПК РФ - доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим кодексом и другими Федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования или возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио-видеозаписи, иные документы и материалы.

Согласно ст. 65 АПК РФ - каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ - доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии оценки доказательств в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных обстоятельств.

Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает свои требования и возражения должны быть допустимыми, относимыми и достаточными.

Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями ст. 68 АПК РФ.

В соответствии с указанной статьей обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Достаточность доказательств можно определить как наличие необходимого количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора.

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание, что ответчик не доказал возврат авансового платежа, а также не представил доказательств выполнения работ по договору, суд первой инстанции пришел к верному выводу, что в соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ, исковые требования по взысканию суммы аванса правомерны и подлежат удовлетворению в полном объеме в размере 3 519 000 руб. 00 коп.

За ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязательств по договору, истец начислил неустойку в соответствии с п. 8.6 договора в размере 0,1% стоимости этапа работ за каждый просроченный день, но не более 10% от стоимости договора, что за период с 04.03.2020 г. по 20.07.2022 г. составляет 673 000 руб. 00 коп.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательств и др.

Согласно статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.

Целью введения моратория, предусмотренного статьей 9.1 Закона о банкротстве, является обеспечение стабильности экономики путем оказания поддержки отдельным хозяйствующим субъектам. Согласно абзацу первому пункта 2 статьи 9.1 Закона о банкротстве правила о моратории не применяются к лицам, в отношении которых на день введения моратория возбуждено дело о банкротстве.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" с 01.04.2022 на территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (за исключением лиц, указанных в пункте 2 данного постановления).

На основании пункта 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 N 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац 10 пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).

Из анализа вышеприведенных правовых норм и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации следует, что в период действия моратория (с 01.04.2022 до 01.10.2022) на требования, возникшие до введения моратория, финансовые санкции не начисляются.

Правила о моратории, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497, распространяют свое действие на всех участников гражданско-правовых отношений (граждане, включая индивидуальных предпринимателей, юридические лица), за исключением лиц, прямо указанных в пункте 2 данного постановления (застройщики многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов), независимо от того, обладают они признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет.

Таким образом, в период действия указанного моратория проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.04.2022 по 01.10.2022 не подлежат начислению.

С учетом изложенного, требование истца в указанной части также подлежат удовлетворению с учетом положений Постановления Правительства РФ от 28 марта 2022 года N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами", в размере 673 000 руб. 00 коп. по состоянию на 31.03.2022 г. с учетом договорного ограничения неустойки.

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика 50 000 руб. судебных расходов в виде оплаты юридических услуг, в связи с заключенным с ИП Серовой А.А. договором на оказание юридических услуг N 19/07/2022-1 от 19.07.2022 г., понесенных согласно платежному поручению от 19.07.2022 г. N 213.

Согласно статье 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении. Возможность рассмотрения арбитражным судом заявления о распределении судебных расходов в том же деле и тогда, когда оно подано, после принятия решения судом первой инстанции, постановлений судами апелляционной и кассационной инстанций АПК РФ не исключает.

В соответствии с ч. 2 ст. 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

В соответствии с Информационным письмом ВАС РФ от 13.08.2004 г. N 82 при определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание в частности: нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами, стоимость экономных транспортных услуг, время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист, сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов, имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг, продолжительность рассмотрения и сложность дела. Доказательства, подтверждающие разумность расходов на оплату услуг представителя, должна представить сторона, требующая возмещения указанных расходов.

Суд первой инстанции правомерно посчитал, что в данном случае, исходя из сложности дела, сложившейся судебной практики по вопросу возмещения судебных расходов на оплату юридических услуг, подлежит взысканию с ответчика в счет возмещения судебных расходов на оплату юридических услуг в пользу заявителя в размере 20 000 руб.

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Судебные расходы по уплате государственной подлежат взысканию с ответчика пропорционально удовлетворенным требования в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Апелляционная коллегия также учитывает, что согласно п. 4 ч. 2 ст. 260 АПК РФ в апелляционной жалобе должны быть указаны требования лица, подающего жалобу и основания, по которым лицо, подающее жалобу, обжалует судебный акт, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства.

В нарушение указанных требований ответчиком в апелляционной жалобе, конкретных доводов и оснований обжалования принятого судом решения от 18.08.2022 г. не приведено. Обстоятельства несогласия с судебным актом перед лицами, участвующими в деле, не раскрыты (ч. 3 ст. 65 АПК РФ).

Суд апелляционной инстанции полагает, что все обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, судом первой инстанции установлены, все доказательства исследованы и оценены в соответствии с требованиями ст. 71 АПК РФ. Оснований для переоценки доказательств и сделанных на их основании выводов у суда апелляционной инстанции не имеется.

Доводам заявителя апелляционной жалобы судом первой инстанции дана соответствующая правовая оценка, оснований для переоценки которой у апелляционной коллегии не имеется.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным в материалы дела доказательствам, и вопреки доводам жалобы, основаны на правильном применении судом норм материального и процессуального права, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 АПК РФ, для отмены либо изменения принятого по делу решения.

Руководствуясь ст.ст. 110, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 18.08.2022 по делу N А40-156003/22 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

И.А. Титова

Судьи

Е.В. Бодрова П.А. Порывкин