Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 декабря 2022 г. N 13АП-31266/22 по делу N А56-115963/2021

г. Санкт-Петербург

24 декабря 2022 г.

Дело N А56-115963/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 15 декабря 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 декабря 2022 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Савиной Е.В., судей Мельниковой Н.А., Слоневской А.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Апхудовым А.А.,

при участии:

- от истца: Шестаков В.О. (доверенность от 20.03.2022)

- от ответчика: Алехин А.В. (доверенность от 04.02.2022)

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-31266/2022) общества с ограниченной ответственностью "Куб Икс"

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.09.2022 по делу N А56-115963/2021,

принятое по иску общества с ограниченной ответственностью "Тетрис" к обществу с ограниченной ответственностью "Куб Икс"

о взыскании задолженности по договору на изготовление мебели

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Куб Икс" к обществу с ограниченной ответственностью "Тетрис"

о взыскании неосвоенного аванса,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Тетрис" (далее - ООО "Тетрис") обратилось в суд с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью "Куб Икс" (далее - ООО "Куб Икс") о взыскании задолженности по договору на услуги по изготовлению мебели от 10.06.2021 N 208Л/21 (далее - договор) в размере 1 199 764 руб., процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами за период с 31.08.2021 по 10.12.2021 в размере 23 683,01 руб. и по дату фактического возврата, расходов по уплате госпошлины.

Определением от 26.12.2021 указанное исковое заявление принято к производству.

От ответчика по первоначальному иску поступило встречное исковое заявление в порядке статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), согласно которому ООО "Куб Икс" просит взыскать с ООО "Тетрис" 900 784,50 руб. неотработанного аванса, 202 676,51 руб. пени за период с 23.07.2021 по 05.10.2021 года, 24 395,22 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 05.10.2021 по 08.02.2022.

Определением от 11.02.2022 встречное исковое заявление принято к производству для совместного рассмотрения.

Решением суда от 19.09.2022 по основному иску: с ООО "Куб Икс" в пользу ООО "Тетрис" взыскано 1 199 764 руб. задолженности, 40 288 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, 24 746 руб. в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины; с ООО "Тетрис" в пользу ООО "Куб Икс" взыскано 50 000 руб. неустойки, 24 279 руб. в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины. Судом произведен зачет встречных требований, в результате которого с ООО "Куб Икс" в пользу ООО "Тетрис" взыскано 1 190 519 руб.

В апелляционной жалобе представитель ООО "Куб Икс" просит решение отменить и принять по делу новый судебный акт, которым удовлетворить требования ООО "Куб Икс" и взыскать с ООО "Тетрис" сумму основного долга 900 784,50 руб., сумму процентов договорной неустойки 202 676,51 руб., сумму процентов 24 395,22 руб. и 24 279 руб. в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины.

В обоснование жалобы ее податель сослался на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, нарушение судом первой инстанции норм процессуального и материального права.

Указывает на наличие недостатков в выполненных работах, в связи с чем довод по встречному иску о невыполнении работ ни в каком объеме не соответствует действительности; доказательств того, что в представленной переписке согласовываются работы имеющие отношение к договору между ООО "Куб Икс" и ООО "Тетрис" в материалы дела не представлено.

Представленный договор на транспортное обслуживание не подтверждает факт выполнения работ по договору от 10.06.2021 N 208Л/21 между ООО "Куб Икс" и ООО "Тетрис" и даже не подтверждает факт доставки чего либо в адрес Заказчика, поскольку он заключен на срок с 10.07.2021 по 10.07.2022, в то время как в соответствии с договором между ООО "Куб Икс" и ООО "Тетрис", очевидно, что исполнитель обязан был окончить работы по производству и монтажу 23.07.2021.

Все гарантийные письма составлены и подписаны 16.05.2022, то есть в то время, когда работы на объекте должны были быть завершены, а между ООО "Куб Икс" и ООО "Тетрис" уже шел судебный спор, в связи с чем, Гарантийные письма имеют признаки нарушения статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Установить какое отношение фото данных объектов имеет к спорному договору между ООО "Куб Икс" и ООО "Тетрис" не возможно, так же не возможно установить где, когда и кем сделаны данные фотографии, следовательно, фотографии, по мнению подателя жалобы, не могут быть признаны относимым и допустимым доказательством выполнения работ по договору.

Доказательств изготовления комплекта мебели, доставки, получения и монтажа именно заказанных изделий, в материалы дела не представлено, а выполнение работ не может быть подтверждено одним актом приема-передачи, направленным после расторжения договора.

Акты приемки выполненных работ, составленные подрядчиком в одностороннем порядке и направленные заказчику спустя два месяца после расторжения договора не могут являться основанием для их оплаты.

22.11.2022 от ООО "Тетрис" направлен отзыв с возражениями на доводы жалобы.

Поступившие документы приобщены к материалам дела.

В судебном заседании представитель ООО "Куб Икс" поддержал доводы, приведенные в апелляционной жалобе, а представитель ООО "Тетрис" доводы жалобы отклонил и просит оставить без изменения решение суда первой инстанции.

Законность и обоснованность судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, отзыва на жалобу, суд апелляционной инстанции не находит оснований для ее удовлетворения и отмены судебного акта.

Как следует из материалов дела, 10.06.2021 между истцом и ответчик был заключен договор N 208Л/2021, поименованный как договор на услуги по изготовлению мебели, по условиям которого ООО "Тетрис" принимало на себя обязательства выполнить по заданию заказчика (ООО "Куб Икс") работы по изготовлению мебели (далее - изделие) и передать результат работ заказчику.

ООО "Куб Икс" принимало на себя встречные обязательства по приемке и оплате изделия. Перечень подлежащих к изготовлению и передачи изделий определен Приложением N 1 к договору.

Приложением N 2 к договору стороны согласовали график проведения работ, исходя из которого, предельной датой монтажа изделия на объекте являлось 23.07.2021

При заключении договора истец и ответчик определили общую стоимость работ в размере 1 801 569 руб. (п. 2.1 договора).

Оплата стоимости изготавливаемого и подлежащего поставке изделия с монтажом была согласована между сторонами по следующему графику: 900 784,50 руб. - в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора; 900 784,50 руб. - по факту готовности изделия на производстве.

В ходе рассмотрения дела, в том числе при предъявлении встречного искового заявления, сторонами по делу не оспаривался факт внесения изменений в предмет договора, посредством электронной переписки, относительно объема подлежащих к изготовлению изделий, с увеличением стоимости на 299 764 руб.

С учетом признания сторонами указанного факта, суд первой инстанции признал указанные обстоятельства установленными и не требующими повторного исследования.

Сторонами по делу также признавался тот факт, что ООО "Куб Икс" выплатило в пользу ООО "Тетрис" аванс в размере 900 784,50 руб.

Суд, с учетом приобщенных к материалам дела платежных документов, а также признание сторонами указанного факта, считает возможным признать указанное обстоятельство, поскольку доказательств обратного сторонами не представлено.

Ссылаясь на исполнение обязательств в полном объеме, ООО "Тетрис" обратилось с исковыми требованиями о взыскании задолженности по договору, а также процентов за пользование чужими денежными средствами до момента фактической их выплаты, указывая, что, несмотря на отсутствие обоюдно подписанного акта приема-передачи изделия, обязательства по изготовлению, доставке и монтажу изделия выполнены надлежащим образом, хоть и с допущением просрочки.

ООО "Куб Икс" в своем встречном исковом заявлении выражало свое несогласие с предъявленными требованиями, указывая, что обязательства по изготовлению, поставке и монтажу изделия так и не были выполнены ответчиком по встречному иску ни в каком объеме, в связи с чем имеются основания для взыскания неотработанного аванса, штрафных санкций, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.

Суд первой инстанции удовлетворил первоначальный иск полностью, а встречный в части, и произвел зачет требований.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, суд первой инстанции, всесторонне исследовав имеющие значение для дела обстоятельства, верно оценил в порядке статьи 71 АПК РФ имеющиеся в деле доказательства, правильно применил нормы материального, процессуального права и сделал выводы, соответствующие обстоятельствам дела.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

Пункт 1 статьи 702 ГК РФ предусматривает, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Из содержания приведенной нормы следует, что по итогам проведенной в рамках договора подряда работы происходит обязательная передача и прием результата выполненной работы, опосредуемая составлением и подписанием соответствующего документа приема-передачи.

Удовлетворяя первоначальные исковые требования, суд первой инстанции правомерно исходил из того, что работы по изготовлению, доставке и монтажу изделия на объекте проводились, в том числе исправлялись выявленные недостатки.

В качестве доказательств надлежащего исполнения обязательств по договору ООО "Тетрис" представило следующие доказательства: деловая переписка между сторонами, относительно заключения и исполнения договора, которая велась с электронных адресов, номеров телефон лиц, имеющих отношение к ООО "Куб Икс"; гарантийные письма от лиц, привлеченных, ООО "Тетрис" к исполнению обязательств по доставке, сборке и установке мебели. Обратим внимание суда, что в отношении указанных доказательств заявлений об их подложности или фальсификации заявлено не было.

Нотариальные осмотры письменных доказательств, допустимость представления которых следует из ст. 102 "Основ законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1).

Односторонний акт о выполнении работ, направленный в адрес ООО "Куб Икс" по юридическому адресу.

Документы, подтверждающие приобретение материалов у третьих лиц в целях исполнения обязательств по договору, при этом адрес г. Санкт-Петербург, Комендантский пр-кт., д. 51, к. 1, литера А, кв. 1400 является юридическим адресом ООО "Тетрис", что не исключает последующую транспортировку материалов на объект выполнения работ.

Заявляя о неустановленном характере взаимоотношений между ООО "Тетрис" и Маковским А.В., Залуцким Д.И., Нефёдовым И.С., ООО "Куб Икс" ходатайств о вызове и допросе указанных лиц в порядке ст. 8 8 АПК РФ не заявляло, достоверность представленных документов в установленным порядке не опровергало (ст. 161 АПК РФ).

Как следует из материалов дела, начиная с 01.10.2021 ООО "Тетрис" обращалось в адрес ООО "Куб Икс" с требованием об оплате выполненных работ, однако в ответ ООО "Куб Икс" указывало на неоплату выполненных работ со стороны генерального заказчика, как основанием для задержки расчетов с ООО "Тетрис".

Между тем, задержка в оплате выполненных работ генеральным заказчиком не освобождает стороны от неоплаты работ конечному подрядчику, что следует из п.9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", согласно которому неоплата заказчиком выполненных работ генеральным подрядчиком, не освобождает последнего об обязанности оплатить выполненные субподрядчиком работы.

ООО "Тетрис" направило в адрес ООО "Куб Икс" односторонний акт выполненных работ от 26.11.2021 (трек номер ED209434225RU), от получения которого ООО "Куб Икс" немотивированно уклонился, в связи с чем обстоятельства сдачи-приемки выполненных работ должны быть установлены с учетом положений ст. 165.1 ГК РФ, а также абз.2 п.67 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Положения пункта 4 статьи 753 ГК РФ указывают, что односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Однако при рассмотрении дела в суде первой инстанции, ООО "Куб Икс" соответствующих требований (о признании одностороннего акта недействительным) не заявлял, мотивов уклонения от получения корреспонденции не привел, что и послужило основанием для признания одностороннего акта допустимым доказательством сдачи-приемки работ.

Допустимость одностороннего акта сдачи приемки-работ для целей подтверждения выполнения работ следует также из п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда".

Судом первой инстанции учтено, что из представленных первоначальным истцом сведений с сайте компании "Каруна Групп" (https://karuna.group/) усматривается использование помещений, с установленными по договору изделиями, в коммерческих целях, что в отсутствие доказательств обратного от ответчика также указывает на исполнение обязательств по изготовлению, доставке и монтажу изделий именно истцом, а не иным лицом.

Оценив в совокупности представленные доказательства и доводы сторон, суд апелляционной инстанции полагает, что ООО "Куб Икс" не доказано наличие оснований для возврата неотработанного аванса, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о правомерности требований истца по первоначальному иску, о взыскании задолженности по оплате изготовленного и поставленного изделия.

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" (далее - Постановление N 497) с 01.04.2022 введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Согласно пунктам 1, 3 (подп. 2) статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон N 127-ФЗ) для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами (далее - мораторий), на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации. На срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 этого Федерального закона. С даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения наступают следующие последствия: не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей (абз. 10 п. 1 ст. 63 Закона N 127-ФЗ).

Таким образом, на период моратория на банкротство проценты в порядке 395 ГК РФ начислению не подлежат, с ООО "Куб Икс" в пользу ООО "Тетрис" подлежат взысканию проценты с 16.12.2021 по 31.03.2022 в размере 40 288 руб.

Учитывая произведенный судом первой инстанции зачет сумм основного долга и неустойки, а также то, что ООО "Куб Икс" вопреки положениям статей 9, 65, 68 АПК РФ не представлено в материалы дела доказательств погашения задолженности по договору перед истцом, равно как и каких-либо доказательств, которые опровергали бы доводы истца или указывали на их несоответствие иным письменным доказательствам, требование ООО "Тетрис" о взыскании с ответчика задолженности обоснованно и правомерно удовлетворено судом первой инстанции частично на сумму 1 190 519 руб.

Доводы жалобы не опровергают правомерности выводов суда, а лишь выражают несогласие с ними, в связи с чем не могут служить основанием для отмены состоявшегося судебного акта.

Судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства и исследованы доказательства, представленные сторонами по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального права, обстоятельства, установленные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве оснований для отмены либо изменения судебного акта, апелляционным судом не установлены.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.09.2022 по делу N А56-115963/2021 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Е.В. Савина

Судьи

Н.А. Мельникова А.Ю. Слоневская