Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 января 2023 г. N 17АП-16301/22 по делу N А60-30323/2022

г. Пермь

26 января 2023 г.

Дело N А60-30323/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 24 января 2023 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 26 января 2023 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Лихачевой А.Н.,

судей Гребенкиной Н.А., Яринского С.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Макаровой С.Н., при участии от истца: Бельтюков О.П., паспорт, доверенности от 01.07.2021, диплом;

от ответчика, третьих лиц, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрел в судебном заседании апелляционные жалобы истца - общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аристократъ"; ответчика - акционерного общества "Строительно-монтажное управление N 3", на решение Арбитражного суда Свердловской области

от 28 октября 2022 года

по делу N А60-30323/2022

по иску общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аристократъ" (ОГРН 1136670029253, ИНН 6670414985)

к акционерному обществу "Строительно-монтажное управление N 3" (ОГРН 1036603482838, ИНН 6660009089)

третьи лица: ТСН "Аристократъ", Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области,

о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аристократъ" (истец, ООО "УК "Аристократъ") обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском о взыскании с акционерного общества "Строительно-монтажное управление N 3" (ответчик, ООО "СМУ N 3") долга по оплате жилищно-коммунальных услуг за период с 01.05.2020 по 30.06.2021 в размере 500 773 руб. 47 коп., пеней, начисленных за период с 02.01.2021 по 21.10.2022 в размере 203 992 руб. 97 коп. с продолжением начисления пени с 22.10.2022 по день фактического исполнения обязательства (с учетом уточнения исковых требований, принятых судом первой инстанции в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Определением суда первой инстанции от 08.08.2022 к участию в деле привлечены в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: ТСН "Аристократъ", Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 28 октября 2022 года (резолютивная часть от 21.10.2022) исковые требования удовлетворены частично.

С акционерного общества "Строительно-монтажное управление-3" (ИНН 6660009089, ОГРН 1036603482838) взыскан в пользу общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аристократъ" (ИНН 6670414985, ОГРН 1136670029253) долг по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 500 773 руб. 47 коп., пени в размере 93 083 руб. 58 коп. за период с 02.01.2021 по 31.03.2022, с продолжением начисления пени с 02.10.2022 по день фактической уплаты суммы долга в соответствии с ч. 14 ст. 155 ЖК РФ, а также 14 405,03 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска.

Истец, не согласился с принятым судебным актом частично; считает, что решение Арбитражного суда Свердловской области является незаконным, поскольку суд первой инстанции ошибочно применил в настоящем деле Постановление Правительства Российской Федерации N 497 от 28.03.2022 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредитором" в отношении применения моратория на начисления неустойки к текущим платежам, подлежащим взысканию с несостоятельного должника, и неправомерно исключил из расчета неустойки период с 01.04.2022 по 01.10.2022; настаивает на полном удовлетворении заявленных в иске требований.

Ответчик решение также обжаловал, в апелляционной жалобе просит решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе истцу в удовлетворении исковых требований.

Конкурсный управляющий АО "СМУ N 3" полагает, что с учетом признания ответчика банкротом, наличия признаков аффилированности истца по отношению к ответчику, преюдициального судебного акта, которым отказано в удовлетворении аналогичных требований истца о включении в реестр требований кредиторов, удовлетворение заявленных истцом требований возможно только в случае применения повышенного стандарта доказывания, предоставления истцом достаточных доказательств наличия и размера задолженности, такие доказательства, по мнению ответчика, в материалы дела истцом не представлены.

В отзыве на жалобу истец выражает несогласие с доводами апелляционной жалобы ответчика, просит в удовлетворении этой жалобы отказать.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель истца доводы апелляционной жалобы истца поддержала, просила решение суда изменить.

По апелляционной жалобе ответчика возражала по основаниям, изложенным в письменном виде.

Иные лица, участвующие в деле, надлежаще извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в том числе посредством размещения соответствующей информации в сети Интернет в Картотеке арбитражных дел, явку полномочных представителей в судебное заседание не обеспечили. Неявка представителей указанных лиц, извещенных надлежащим образом, не препятствует рассмотрению дела в их отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, определением Арбитражного суда Свердловской области от 29.05.2020 по делу N А60-24996/2020 принято к производству заявление ООО СК "Стройинвест" (ИНН 6679106304) о признании АО "СМУ N 3" (ИНН 666009089) несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 22.07.2020 по делу N А60-24996/2020 в отношении АО "СМУ-3" введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Шкарупин Александр Вячеславович.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2020 по делу N А60-24996/2020 в отношении АО "СМУ-3" введена процедура конкурсного производства.

Исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвержден Шкарупин Александр Вячеславович.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 07.04.2021 по делу N А60-24996/2020 утвержден конкурсным управляющим АО "СМУ-3" Шкарупин Александр Вячеславович.

Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) в целях Закона о банкротстве под текущими платежами понимаются денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ являются текущими.

Согласно п. 2 ст. 5 Закона о банкротстве требования кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в реестр требований кредиторов. Кредиторы по текущим платежам при проведении соответствующих процедур, применяемых в деле о банкротстве, не признаются лицами, участвующими в деле о банкротстве.

Согласно п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 63 "О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве" в силу абзаца второго пункта 1 статьи 5 Закона о банкротстве возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ являются текущими.

По смыслу этой нормы текущими являются любые требования об оплате товаров, работ и услуг, поставленных, выполненных и оказанных после возбуждения дела о банкротстве, в том числе во исполнение договоров, заключенных до даты принятия заявления о признании должника банкротом.

В договорных обязательствах, предусматривающих периодическое внесение должником платы за пользование имуществом (договоры аренды, лизинга (за исключением выкупного)), длящееся оказание услуг (договоры хранения, оказания коммунальных услуг и услуг связи, договоры на ведение реестра ценных бумаг и т.д.), а также снабжение через присоединенную сеть электрической или тепловой энергией, газом, нефтью и нефтепродуктами, водой, другими товарами (за фактически принятое количество товара в соответствии с данными учета), текущими являются требования об оплате за те периоды времени, которые истекли после возбуждения дела о банкротстве.

Согласно решению от 02.06.2014, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном жилом доме N 38 по улице Мельникова в городе Екатеринбурге Свердловской области, ООО "УК "Аристократъ" выбрано организацией, управляющей многоквартирным жилым домом N 38 по улице Мельникова.

Согласно решению от 05.02.2018 ООО "УК "Аристократъ" также выбрано организацией, являющейся владельцем специального счета для формирования фонда капитального ремонта по многоквартирному жилому дому N 38 по улице Мельникова в городе Екатеринбурге Свердловской области.

Как указывает истец, АО "СМУ-3" имеет перед ООО "УК "Аристократъ" задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг с 01.05.2020 по 30.06.2021 в размере 500 773 руб. 47 коп. по следующим помещениям, расположенным по адресу: г. Екатеринбург, Мельникова, дом N 38:

1. офис N 103 площадью 19,9 кв.м, кадастровый N 66:41:0303080:1303, лицевой счет N 000011035 в размере 14 272 руб. 09 коп.;

2. офис N 104/1 площадью 13,0 кв.м, кадастровый N 66:41:0303080:1222, лицевой счет N 000110407 в размере 9 610 руб. 28 коп.;

3. офис N 301 площадью 182,0 кв.м, кадастровый N 66:41:0303080:1126, лицевой счет N 000013011 в размере 130 528 руб. 74 коп.;

4. помещение N 12 площадью 26,0 кв.м, кадастровый N 66:41:0303080:1221, лицевой счет N 000010128 в размере 18 646 руб. 98 коп.;

5. помещение N 80 площадью 63,6 кв.м, кадастровый N 66:41:0303080:1209, лицевой счет N 000010801 в размере 45 613 руб. 48 коп.;

6. помещение N 98 площадью 3,2 кв.м, кадастровый N 66:41:0303080:1210, лицевой счет N 000010982 в размере 2 294 руб. 94 коп.;

7. машино-место (паркинг) N 9 площадью 27,8 кв.м (площадь с учетом МОП, принадлежащих собственникам машино-мест 52,98 кв.м), кадастровый N 66:41:0303080:1454, лицевой счет N 38000009 в размере 42 741 руб. 44 коп.;

8. машино-место (паркинг) N 20 площадью 22,4 кв.м (площадь с учетом МОП, принадлежащих собственникам машино-мест 42,69 кв.м, кадастровый N 66:41:0303080:1451, лицевой счет N 38000020 в размере 34 440 руб. 33 коп.;

9. машино-место (паркинг) N 21 площадью 19,2 кв.м (площадь с учетом МОП, принадлежащих собственникам машино-мест 36,59 кв.м, кадастровый N 66:41:0303080:1456, лицевой счет N 38000021) в размере 29 519 руб. 33 коп.;

10. машино-место (паркинг) N 26 площадью 12,6 кв.м (площадь с учетом МОП, принадлежащих собственникам машино-мест 24,01 кв.м, кадастровый N 66:41:0303080:1459, лицевой счет N 38000026) в размере 19 369 руб. 56 коп.;

11. машино-место (паркинг) N 45 площадью 19,1 кв.м (площадь с учетом МОП, принадлежащих собственникам машино-мест 36,4 кв.м, кадастровый N 66:41:0303080:1453, лицевой счет N 38000045) в размере 29 365 руб. 83 коп.;

12. машино-место (паркинг) N 51 площадью 16,7 кв.м (площадь с учетом МОП, принадлежащих собственникам машино-мест 31,83 кв.м, кадастровый N 66:41:0303080:1461, лицевой счет N 38000051) в размере 25 678 руб. 74 коп.;

13. машино-место (паркинг) N 52 площадью 16,2 кв.м (площадь с учетом МОП, принадлежащих собственникам машино-мест 30,87 кв.м, кадастровый N 66:41:0303080:1460, лицевой счет N 38000052) в размере 24 737 руб.34 коп.;

14. машино-место (паркинг) N 67 площадью 16,0 кв.м (площадь с учетом МОП, принадлежащих собственникам машино-мест 30,49 кв.м, кадастровый N 66:41:0303080:1449, лицевой счет N 38000067) в размере 24 597 руб. 65 коп.;

15. машино-место (паркинг) N 68 площадью 15,4 кв.м (площадь с учетом МОП, принадлежащих собственникам машино-мест 29,35 кв.м, кадастровый N 66:41:0303080:1448, лицевой счет N 38000068) в размере 23 678 руб.;

16. машино-место (паркинг) N 91 площадью 16,7 кв.м (площадь с учетом МОП, принадлежащих собственникам машино-мест 31,83 кв.м, кадастровый N 66:41:0303080:1458, лицевой счет N 38000091) в размере 25 678 руб. 74 коп.

Истец 27.12.2021 направил конкурсному управляющему АО "СМУ-3" Шкарупину А.В. требование о погашении задолженности N 0746.

Поскольку требование оставлено без удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с рассматриваемым исковым заявлением.

Суд первой инстанции, руководствуясь статьями 210, 249, 330 ГК РФ, статьями 36, 39, 153, 154, 155, 158 ЖК РФ, исковые требования удовлетворил, при этом пришел к выводу о том, что на ответчика распространяется действие Постановления Правительства РФ N 497 от 28.03.2022 и исключил период начисления и взыскания неустойки с 01.04.2022 по 01.10.2022, с чем истец не согласен.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционных жалоб, отзывы на нее, заслушав в судебном заседании представителя истца, оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции полагает, что оспариваемый судебный акт подлежит изменению по доводам жалобы истца, исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации. В акте Правительства Российской Федерации о введении моратория могут быть указаны отдельные виды экономической деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, а также отдельные категории лиц и (или) перечень лиц, пострадавших в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, на которых распространяется действие моратория.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. При этом в соответствии с пунктом 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 N 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" правила о моратории не применяются к лицам, в отношении которых на день введения моратория возбуждено дело о банкротстве.

То есть на должников, в отношении которых на день введения моратория возбуждено дело о банкротстве, мораторий на возбуждение дел о банкротстве не распространяется, и, соответственно, к ним не применяются последствия, установленные часть. 3 статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Факт признания ответчика несостоятельным (банкротом) следует из представленных в материалы дела доказательств, и по существу не оспаривается.

На основании изложенного, доводы истца об ошибочном применении в настоящем деле Постановление Правительства Российской Федерации N 497 от 28.03.2022 к неустойке является обоснованными.

Изучив указанные обстоятельства, апелляционный суд пришел к выводу, что требование истца к ответчику о начислении неустойки, которая за период с 02.01.2021 по 21.10.2022 составляет 203 992 руб. 97 коп., подлежит удовлетворению полностью, с последующим начислением пени с 22.10.2022 по день фактической оплаты долга.

Вопреки доводам ответчика, до настоящего момента ответчиком не представлено доказательств погашения задолженности перед истцом, тогда как последним в материалы дела представлены достаточные надлежащие доказательства, свидетельствующие об оказании услуг в спорный период, на что обоснованно указал суд первой инстанции в обжалуемом решении (ст.71,64,64,67,68 АПК РФ).

То обстоятельство, что определением Арбитражного суда Свердловской области от 16.03.2021 по делу N А60-24996/2020, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2021 по делу N А60-24996/2020 отказано во включении в реестр требований кредиторов АО "СМУ-3", не может являться основанием для отказа в удовлетворении исковых требований по настоящему делу.

Согласно ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

То, что в рамках другого дела выявлены обстоятельства, указывающие на аффилированность истца и ответчика, само по себе не является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований по данному делу, основанных на надлежащих доказательствах, не опровергнутых ответчиком (ст.65,9 АПК РФ).

По мнению апелляционного суда, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что истцом в материалы дела представлен достаточный объем доказательств в обоснование заявленных требований (ст.71 АПК РФ).

В силу характера правоотношений по содержанию общего имущества размер расходов управляющей организации и размер платы одного из собственников помещений не совпадают, управляющая компания не должна доказывать размер фактических расходов, возникших у нее в связи с содержанием общего имущества, выделяя их по отношению к одному из собственников помещений.

Кроме того, как следует из материалов дела Департамент 02.09.2022 представил отзыв на исковое заявление, указал, что в период с 06.04.2015 по 30.06.2021 многоквартирный дом N 38 по ул. Мельникова в г. Екатеринбурге находился в перечне домов, управление которыми осуществлял ООО "УК "Аристократ", именно на данной организации лежала обязанность по надлежащему содержанию общего имущества собственников помещений в данном доме и по управлению многоквартирным домом.

В связи с отсутствием в материалах дела доказательств оплаты в полном объеме (статьи 9, 65 АПК РФ), задолженность в сумме 500 773 руб. 47 коп. обоснованно признана судом первой инстанции подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца.

Расчет неустойки соответствует положениям ч.14 чт.155 Жилищного кодекса РФ и материалам дела.

При указанных обстоятельствах, решение суда подлежит изменению (ч. 2 ст. 270 АПК РФ), а исковые требования удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины по иску и по апелляционной жалобе подлежат отнесению на ответчика, так как апелляционная жалоба истца признана судом апелляционной инстанции в целом обоснованной.

Руководствуясь статьями 110, 176, 258, 266-270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28 октября 2022 года по делу N А60-30323/2022 изменить.

Резолютивную часть изложить в следующей редакции:

"Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества "Строительно-монтажное управление-3" (ИНН 6660009089, ОГРН 1036603482838) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аристократъ" (ИНН6670414985, ОГРН 1136670029253) долг по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 500 773 руб. 47 коп., пени в размере 203 992 руб. 97 коп. за период с 02.01.2021 по 21.10.2022 с продолжением начисления пени с 22.10.2022 по день фактической уплаты суммы долга в соответствии с ч. 14 ст. 155 ЖК РФ, а также 17 095,32 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных истцом при подаче иска; 3 000 рублей - в возмещение госпошлины по апелляционной жалобе.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аристократъ" (ИНН 6670414985, ОГРН 1136670029253) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 315 рублей по платежному поручению от 01.06.2022 N 208".

В удовлетворении апелляционной жалобы акционерного общества "СМУN 3" отказать.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

А.Н. Лихачева

Судьи

Н.А. Гребенкина С.А. Яринский