Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 января 2023 г. N 09АП-83604/22 по делу N А40-131236/2022

г. Москва

30 января 2023 г.

Дело N А40-131236/22

Резолютивная часть постановления объявлена 23 января 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 30 января 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Л.А. Яремчук

судей А.М. Елоева, Е.Б. Расторгуева,

при ведении протокола судебного заседания Ногеровой М.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ПАО "МОЭК", АО "Баланс - Специализированный застройщик" на решение Арбитражного суда г.Москвы от 17.10.2022 по делу N А40-131236/22, принятое судьей Тевелевой Н.П. (шифр судьи 114-1004)

по иску Публичного акционерного общества "Московская объединенная энергетическая компания" (огрн: 1047796974092)

к Акционерному обществу "Баланс - Специализированный застройщик" (ИНН 7721228357)

о взыскании денежных средств,

при участии в судебном заседании от истца: Зинченко М.Р. по доверенности от 02.06.2022; от ответчика: Савельева Е.Д. по доверенности от 29.12.2022

УСТАНОВИЛ:

ПАО "МОЭК" обратилось с иском к ООО "Баланс-Специализированный застройщик" о взыскании неустойки по договору N 10-11/211-1041 от 25.11.2021 г. в сумме 27 853 233 руб. 16 коп..

Решением суда от 17.10.2022 года с ООО "БалансСпециализированный застройщик" (ИНН 7721228357) в пользу ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (ИНН 7720518494) взысканы пени в сумме 7 056 360 руб., расходы по оплате государственной пошлины по иску в сумме 62 257 руб., в удовлетворении остальной части требований отказано.

ПАО "МОЭК", ООО "Баланс-Специализированный застройщик" не согласились с решением суда первой инстанции, обратились с апелляционными жалобами, в которых просят решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт, указывая на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела.

В суде апелляционной инстанции сторонами заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения, по условиям которого:

1. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами согласно ст. 139, ст. 140 АПК РФ в целях устранения спора о взыскании неустойки по договору о подключении к системе теплоснабжения от 25.11.2021 N 10-11/21-1041 (далее - договор/договор о подключении) объектов капитального строительства, расположенных по адресам: г. Москва, пр-кт Рязанский, вл. 26/2; г. Москва, пр-кт Рязанский, вл. 26/1; г.Москва, Рязанский проспект, 26/9; г. Москва, Рязанский проспект, 26/10; г. Москва, Рязанский проспект, 26/13; г. Москва, Рязанский проспект, 26/14; г. Москва, Рязанский проспект, 26/16; г. Москва, Рязанский проспект, 26/17; г. Москва, Рязанский проспект, вл. 26, стр. 9, стр. 25, стр. 26, стр. 41, стр.53, стр. 55, соор. 1 (далее - объекты) за нарушение предусмотренных договором сроков внесения платы за подключение;

2. Стороны признают, что ответчиком нарушены установленные в пункте 4.2 договора сроки внесения платы за подключение. Размер неустойки за ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по внесению платы за подключение составляет 7 056 360 (семь миллионов пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят) рублей;

3. Стороны подтверждают, что договор о подключении расторгнут в одностороннем порядке 19.08.2022;

4. Стороны признают, что указанная в п.2 мирового соглашения неустойка подлежит оплате ответчиком, в случае незаключения нового договора о подключении в отношении объектов в течение одного года с момента утверждения мирового соглашения;

5. В соответствии с подп.3 п.1 ст.333.40 НК РФ 50% суммы оплаченной государственной пошлины, что составляет 81 133 руб., возвращается истцу из бюджета. Оставшиеся 50% государственной пошлины, что составляет 81 133 руб., ответчик оплачивает истцу в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты утверждения настоящего мирового соглашения Девятым арбитражным апелляционным судом;

6. Расчеты по мировому соглашению должны проводиться напрямую с расчетного счета АО "Баланс-спецзастройщик".

Со стороны истца мировое соглашение подписано представителем Т.Д. Казакевич на основании доверенности от 22.10.2018 N 77/299-н/77-2018-11-1158, со стороны ответчика представителем Савельевой Е.Д. на основании доверенности 29.12.2022 N БЛС-88/22.

Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст.151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны, о чем имеется указание в тексте мирового соглашения.

Принимая во внимание, что условия данного мирового соглашения не противоречат законам и иным нормативным актам, и не нарушают права и законные интересы других лиц, апелляционный суд считает возможным утвердить мировое соглашение.

Руководствуясь ст.ст.110, 49, 141, 150, 266-269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить между Акционерным обществом "Баланс - Специализированный застройщик" (ИНН 7721228357) и Публичным акционерным обществом "Московская объединенная энергетическая компания" (огрн: 1047796974092) мировое соглашение, по условиям которого:

1. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами согласно ст. 139, ст. 140 АПК РФ в целях устранения спора о взыскании неустойки по договору о подключении к системе теплоснабжения от 25.11.2021 N 10-11/21-1041 (далее - договор/договор о подключении) объектов капитального строительства, расположенных по адресам: г. Москва, пр-кт Рязанский, вл. 26/2; г. Москва, пр-кт Рязанский, вл. 26/1; г.Москва, Рязанский проспект, 26/9; г. Москва, Рязанский проспект, 26/10; г. Москва, Рязанский проспект, 26/13; г. Москва, Рязанский проспект, 26/14; г. Москва, Рязанский проспект, 26/16; г. Москва, Рязанский проспект, 26/17; г. Москва, Рязанский проспект, вл. 26, стр. 9, стр. 25, стр. 26, стр. 41, стр.53, стр. 55, соор. 1 (далее - объекты) за нарушение предусмотренных договором сроков внесения платы за подключение;

2. Стороны признают, что ответчиком нарушены установленные в пункте 4.2 договора сроки внесения платы за подключение. Размер неустойки за ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по внесению платы за подключение составляет 7 056 360 (семь миллионов пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят) рублей;

3. Стороны подтверждают, что договор о подключении расторгнут в одностороннем порядке 19.08.2022;

4. Стороны признают, что указанная в п.2 мирового соглашения неустойка подлежит оплате ответчиком, в случае незаключения нового договора о подключении в отношении объектов в течение одного года с момента утверждения мирового соглашения;

5. В соответствии с подп.3 п.1 ст.333.40 НК РФ 50% суммы оплаченной государственной пошлины, что составляет 81 133 руб., возвращается истцу из бюджета. Оставшиеся 50% государственной пошлины, что составляет 81 133 руб., ответчик оплачивает истцу в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты утверждения настоящего мирового соглашения Девятым арбитражным апелляционным судом;

6. Расчеты по мировому соглашению должны проводиться напрямую с расчетного счета АО "Баланс-спецзастройщик".

Решение Арбитражного суда г.Москвы от 17.10.2022 по делу N А40-131236/22 отменить, производство по делу N А40-131236/22 прекратить.

Возвратить Публичному акционерному обществу "Московская объединенная энергетическая компания" (огрн: 1047796974092) из федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину по иску в сумме 81 133 (восемьдесят одна тысяча сто тридцать три) руб., оплаченных по платежному поручению N 53909 от 16.06.2022 года.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Л.А. Яремчук

Судьи

Е.Б. Расторгуев А.М. Елоев