Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 февраля 2023 г. N 19АП-1772/22 по делу N А14-17964/2019

город Воронеж

16 февраля 2023 г.

Дело N А14-17964/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 10 февраля 2023 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 16 февраля 2023 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Протасова А.И.,

судей Аришонковой Е.А.,

Пороника А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Сывороткиной Е.Е.,

при участии:

от Администрации Бобровского муниципального района Воронежской области: Кожанова Л.В. - представитель по доверенности N 02-11/3493 от 03.12.2021 (сроком до 31.12.2023), предъявлена копия диплома о наличии высшего юридического образования по специальности "Юриспруденция", паспорт гражданина РФ (до перерыва);

от ООО "Спорттехнология": представители не явились, извещено надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Спорттехнология" на решение Арбитражного суд Воронежской области от 18.02.2022 по делу N А14-17964/2019 по иску ООО "Спорттехнология", г. Иваново (ОГРН 1123702003490, ИНН 3702665989) к Администрации Бобровского муниципального района Воронежской области, г.Бобров (ОГРН 1023600532163, ИНН 3602002191) о взыскании оплаты по контракту и по встречному иску Администрации Бобровского муниципального района Воронежской области к ООО "Спорттехнология" об уменьшении цены комплекта товара, поставленного по муниципальному контракту, обязании устранить недостатки монтажа, о взыскании неустойки, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Спорттехнология" (далее - ООО "Спорттехнология", общество, поставщик) обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с исковым заявлением к Администрации Бобровского муниципального района Воронежской области (далее - Администрация, заказчик), уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, о взыскании оплаты по муниципальному контракту от 21.03.2019 N 0131300045219000007.2019.96283 в размере 2496068,08 руб.

Определением от 13.01.2021 принято к производству встречное исковое заявление Администрации к ООО "Спорттехнология" об обязании произвести замену товара ненадлежащего качества - "скалодром", поставленного по муниципальному контракту от 21.03.2019 N 0131300045219000007.2019.96283 в течение 60 дней с момента вынесения решения суда по настоящему делу; об обязании безвозмездно устранить недостатки монтажа перекладин для гимнастики в рамках исполнения муниципального контракта от 21.03.2019 N0131300045219000007.2019.96283 в течение 10 дней с момента вынесения решения суда по настоящему делу.

Администрацией в рамках дела N А14-3686/2021 предъявлены требования, уточненные в порядке статьи 49 АПК РФ, к ООО "Спорттехнология" об уменьшении цены комплекта товара, поставленного по муниципальному контракту от 21.03.2019 N 0131300045219000007.2019.96283, на сумму стоимости одной позиции комплекта товаров, несоответствующей техническому заданию ("скалодром") в размере 1977234,08 руб.; об обязании ООО "Спорттехнология" безвозмездно устранить недостатки монтажа перекладин для гимнастики, установленных им в рамках исполнения муниципального контракта от 21.03.2019 N 0131300045219000007.2019.96283, а также о взыскании с ООО "Спорттехнология" в пользу Администрации неустойки по муниципальному контракту от 21.03.2019 N 0131300045219000007.2019.96283 в размере 175294,72 руб., штрафных санкций по муниципальному контракту от 21.03.2019 N 0131300045219000007.2019.96283 в размере 552315 руб.

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 23.03.2021 дела N N А14-17964/2019, А14-3686/2021 на основании статьи 130 АПК РФ объединены в одно производство для совместного рассмотрения, объединенному делу присвоен N А14-17964/2019.

Решением от 18.02.2022 исковое заявление ООО "Спорттехнология" удовлетворено частично, с Администрации в пользу ООО "Спорттехнология" взыскана оплата по контракту в размере 518834 руб., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 7374,89 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Встречное исковое заявление Администрации удовлетворено в полном объеме. Окончательно, путем зачета встречных требований, с ООО "Спорттехнология" в пользу Администрации взыскано 201400,83 руб.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2022 принят отказ Администрации от иска в части требований об уменьшении цены комплекта товара, поставленного ООО "Спорттехнология", по муниципальному контракту N 0131300045219000007.2019.96283 от 21.03.2019, на сумму стоимости одной позиции товара, несоответствующей Техническому заданию ("скалодром"), в размере 1977234,08 руб., а также от взыскания неустойки в размере 104146,8 руб., а также отменено решение Арбитражного суда Воронежской области от 18.02.2022 в части взыскания с ООО "Спорттехнология" в пользу Администрации штрафных санкции в размере 276157,2 руб.; с ООО "Спорттехнология" в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в сумме 9946 руб.

Путем зачета встречных требований, с Администрации в пользу ООО "Спорттехнология" взыскано 178903,17 руб.

В остальной части решение Арбитражного суда Воронежской области от 18.02.2022 оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми судебными актами в части отказа в удовлетворении требований по поставке товара "скалодром", взыскания государственной пошлины ООО "Спорттехнология" обратилось в Арбитражный суд Центрального округа с кассационной жалобой.

Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 28.10.2022 постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2022 в части удовлетворения путем зачета встречных требований о взыскании с Администрации Бобровского муниципального района Воронежской области в пользу ООО "Спорттехнология" 178 903,17 руб., взыскания с ООО "Спорттехнология" в доход федерального бюджета государственной пошлины в сумме 9946 руб. отменено. Дело в указанной части направлено на новое рассмотрение в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

В оставшейся части судебные акты оставлены без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Направляя дело в части удовлетворения путем зачета встречных требований о взыскании с Администрации Бобровского муниципального района Воронежской области в пользу ООО "Спорттехнология" 178 903,17 руб., взыскания с ООО "Спорттехнология" в доход федерального бюджета государственной пошлины в сумме 9946 руб. на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, Арбитражный суд Центрального округа указал на необходимость при новом рассмотрении дела учесть, что в рассматриваемом споре Администрация отказалась от приемки части товара по контракту от 21.03.2019 N 0131300045219000007.2019.96283 (скалодром), не соответствующего требованиям Технического задания, в связи с чем ООО "Спорттехнология" имело право на удовлетворение требований по оплате поставленного товара за вычетом стоимости по позиции "скалодром", обратив внимание, что судами необоснованно не учтено реальное содержание уточнения исковых требований ООО "Спорттехнология", принятых определением от 25.05.2021.

С учетом изложенного, суд кассационной инстанции указал на необходимость при новом рассмотрении дела произвести расчет суммы, подлежащей взысканию, с учетом взаимозачета, правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

В силу части 2.1 статьи 289 АПК РФ указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, судебного приказа, постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

Определением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.11.2022 апелляционная жалоба ООО "Спорттехнология" принята к производству.

В отзыве на апелляционную жалобу Администрации Бобровского муниципального района с учетом состоявшихся судебных актов по делу и правовой позиции ООО "Спорттехнология" представила свой расчет подлежащих удовлетворению требований поставщика с учетом встречных требований заказчика, полагая апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению.

Во исполнение протокольного определения суда апелляционной инстанции от 13.01.2023 ООО "Спорттехнология" и Администрация представили дополнительные пояснения, изложив правовое мнение относительно указаний суда кассационной инстанции, а также представив расчет требований, подлежащих удовлетворению.

07.12.2022 посредством электронного сервиса подачи документов "Мой арбитр" от ООО "Спорттехнология" поступило заявление об отказе от исковых требований в части взыскания с Администрации Бобровского муниципального района задолженности в сумме 1 710 813,08 руб. в виде остаточной стоимости скалодрома, заявленной ко взысканию, с учетом которого поставщик просит взыскать с заказчика стоимость поставленного товара на сумму 784 344 руб., сумму государственной пошлины в размере 18 687 руб., и путем взаимозачета подлежащих удовлетворению требований Администрации - 347 305,12 руб., - и требований ООО "Спорттехнология" взыскать в пользу ООО "Спорттехнология" сумму в размере 455 725,88 руб.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции, состоявшееся 03.02.2023, ООО "Спорттехнология" явку своего представителя не обеспечило. Дело рассматривалось в отсутствие указанного лица в порядке статей 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Представитель Администрации устно выразил свою правовую позицию относительно отказа от части исковых требований, не возражал против удовлетворения данного заявления, выступил с пояснениями по фактическим обстоятельствам дела, ответил на вопросы суда.

В судебном заседании был объявлен перерыв до 07.02.2023. В продолженное после перерыва судебное заседание участники процесса не явились.

Согласно части 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Поскольку частичный отказ ООО "Спорттехнология" от исковых требований не противоречит закону и не нарушает права других лиц, данный отказ принят судом апелляционной инстанции.

Выполняя указания суда кассационной инстанции, при новом рассмотрении дела, суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

Окончательно, с учетом заявленных ООО "Спорттехнология" отказов от части исковых требований в судах первой и апелляционной инстанций, Общество просит взыскать с Администрации Бобровского муниципального района задолженности в сумме 784344 руб.

Согласно, оставленных без изменения в части судом кассационной инстанции, решения суда от 18.02.2022 и постановления суда апелляционной инстанции от 18.02.2022 по делу N А14-17964/2019, с ООО "Спорттехнология" в пользу Администрации Бобровского муниципального района подлежат взысканию 347305,12 руб. штрафных санкций, а с Администрации в пользу Общества задолженность в размере 784344 руб.

Администрацией Бобровского муниципального района 27.09.2022 в суд кассационной инстанции было представлено платежное поручение N 23912 от 20.09.2022, согласно которому по Постановлению Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2022 по делу N А14-17964/2019, Администрация перечислила ООО "Спорттехнология" 180403,17 руб.

Таким образом, путем зачета встречных требований, необходимо взыскать с Администрации в пользу Общества 256635,71 руб. задолженности (784344 руб. -347305,12 руб. - 180403,17 руб.), а так же судебные расходы в размере 18687 руб. (госпошлина за рассмотрение дела в суде первой инстанции).

С учетом отказа Общества от части требований, а так же результата рассмотрения дела, ООО "Спорттехнология" следует вернуть из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 5108 руб. (15054 руб. (50% в связи с отказом от части иска) - 9946 руб. (госпошлина в пользу Администрации, которая освобождена от её уплаты)).

Руководствуясь статьей 150, пунктом 2 статьи 269, статьями 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью "Спорттехнология" от иска в части требований о взыскании с Администрации Бобровского муниципального района задолженности в сумме 1710813 руб. 08 коп.

Решение Арбитражного суда Воронежской области от 18.02.2022 по делу N А14-17964/2019 в части принятого судом апелляционной инстанции отказа ООО "Спорттехнология" от иска в части требований о взыскании с Администрации Бобровского муниципального района задолженности в сумме 1710813 руб. 08 коп. отменить, производство по делу в данной части прекратить.

Путем зачета встречных требований, взыскать с Администрации Бобровского муниципального района Воронежской области (ОГРН 1023600532163, ИНН 3602002191) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Спорттехнология" (ОГРН 1123702003490, ИНН 3702665989) 275322,71 руб., из них 256635,71 руб. задолженность и 18687 руб. судебные расходы.

Вернуть ООО "Спорттехнология" (ОГРН 1123702003490, ИНН 3702665989) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 5108 руб.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано через суд первой инстанции в Арбитражный суд Центрального округа, в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

А.И. Протасов

Судьи

Е.А. Аришонкова А.А. Пороник