Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 марта 2023 г. N 13АП-220/23 по делу N А56-30358/2022

г. Санкт-Петербург

07 марта 2023 г.

Дело N А56-30358/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 02 марта 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 07 марта 2023 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Черемошкиной В.В.,

судей Масенковой И.В., Полубехиной Н.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Марковой А.А.,

при участии:

от истца: представитель Павленчик Т.В., на основании доверенности от 06.10.2022,

от ответчика: представитель Садеков Д.Р., на основании доверенности от 10.08.2022,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-220/2023) акционерного общества "Ренейссанс Констракшн" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.12.2022 по делу N А56-30358/2022 (судья Сергеева О.Н.), принятое по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Гювен Констракшн"

ответчик: акционерное общество "Ренейссанс Констракшн"

о взыскании,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Гювен констракшн" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к акционерному обществу "Ренейссанс констракшн" (далее - ответчик) о взыскании:

1. по договору подряда от 03.06.2019 N NEVA-0052 долга в размере 724 829 руб. 04 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 05.08.2021 по 08.12.2022 в размере 94 565 руб. 39 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами исходя из ключевой ставкой Банка России на сумму основного долга за период с 09.12.2022 по дату фактической оплаты основного долга;

2. по договору подряда от 01.08.2019 N NEVA-0083 долга в размере 134 054 руб. 71 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 26.11.2021 по 08.12.2022 в размере 14 635 руб.82 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами исходя из ключевой ставкой Банка России на сумму основного долга за период с 09.12.2022 по дату фактической оплаты основного долга;

3. по договору подряда от 01.08.2019 N NEVA-0084 долга в размере 276 584 руб. 92 коп.; процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 26.11.2021 по 08.12.2022 в размере 30 197 руб.01 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами исходя из ключевой ставкой Банка России на сумму основного долга за период с 09.12.2022 по дату фактической оплаты основного долга;

4. по договору подряда от 01.10.2019 N NEVA-0112 долга в размере 1 156 935 руб. 02 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 12.01.2022 по 08.12.2022 в размере 114 409 руб.79 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами исходя из ключевой ставкой Банка России на сумму основного долга за период с 09.12.2022 по дату фактической оплаты основного долга;

5. по договору подряда от 02.12.2019 N NEVA-0126 долга в размере 436 619 руб. 16 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 26.11.2021 по 08.12.2022 в размере 47 669 руб.24 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами исходя из ключевой ставкой Банка России на сумму основного долга за период с 09.12.2022 по дату фактической оплаты основного долга;

6. по договору подряда от 31.01.2020 N NEVA-0126-1 долга в размере 390 850 руб. 54 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 26.11.2021 г. по 08.12.2022 г. в размере 42 672 руб.32 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами исходя из ключевой ставкой Банка России на сумму основного долга за период с 09.12.2022 по дату фактической оплаты основного долга;

7.по договору подряда от 01.03. 2020 N NEVA-0126-2 долга в размере 68 711 руб. 95 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 26.11.2021 по 08.12.2022 в размере 7 501 руб.84 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами исходя из ключевой ставкой Банка России на сумму основного долга за период с 09.12.2022 по дату фактической оплаты основного долга;

8. по договору подряда от 12.05.2020 N NEVA-0192 долга в размере 199 537 руб. 85 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 26.11.2021 по 08.12.2022 в размере 21 785 руб.15 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами исходя из ключевой ставкой Банка России на сумму основного долга за период с 09.12.2022 по дату фактической оплаты основного долга;

9. по договору подряда от 01.06.2020 N NEVA-0213 долга в размере 62 869 руб. 44 коп.; процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 26.11.2021 по 08.12.2022 в размере 6 863 руб.98 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами исходя из ключевой ставкой Банка России на сумму основного долга за период с 09.12.2022 по дату фактической оплаты основного долга;

10. по договору подряда от 01.07.2020 N NEVA-0224 долга в размере 154 302 руб. 08 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 12.01.2022 по 08.12.2022 в размере 15 258 руб.99 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами исходя из ключевой ставкой Банка России на сумму основного долга за период с 09.12.2022 по дату фактической оплаты основного долга.

Также истец просил взыскать с ответчика 172 238 руб. 34 коп. судебных расходов, из которых: 125 000 руб. расходов на оплату услуг представителя и 70 535 руб. 34 коп. расходов на проезд и проживание.

Решением от 12.12.2022 с ответчика в пользу истца взыскано 3 605 294 руб. 71 коп. задолженности, 395 559 руб. 53 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 08.12.2022, а также проценты за пользование чужими денежными средствами из расчета ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, с 09.12.2022 по дату фактической уплаты долга, 41 365 руб. расходов по уплате государственной пошлины, 125 000 руб. расходов на оплату услуг представителя и 48 735 руб. 34 коп. расходов на проезд и проживание представителя; в остальной части судебных расходов отказано.

Не согласившись с указанным решением, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просит решение отменить, в иске отказать, считая решение незаконным, принятым при несоответствии выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела. Податель жалобы указывает, что приостановил оплату по договорам с истцом до окончания мероприятий налогового контроля, проводимых в настоящее время МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам N 7 в отношении ответчика за период 2019-2020 годы и до устранения истцом нарушений российского законодательства о налогах и сборах, в части наличия несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) в целях принятия к вычету сумм НДС, а также компенсации всех убытков ответчика.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель истца просил в ее удовлетворении отказать по основаниям, изложенным в отзыве.

Законность и обоснованность обжалуемого решения проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судом, 03.06.2019 межу истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен договор подряда N NEVA-0052 на выполнение подрядных работ.

Согласно пункту 2.1 договора N NEVA-0052 и последующих договоров подрядчик из собственных материалов и материалов заказчика, своими и/или привлеченными силами и средствами выполнит работы по отделке помещений технического этажа (далее - работы - в соответствии с требованиями технической документации, сметы (приложение N 1 к договору N NEVA-0052) и графика производства работ (приложение N 7 к договору N NEVA-0052), установленными законодательством РФ, нормами, правилами и стандартами, в т.ч. СНиП РФ на объекте заказчика, расположенном по адресу: Россия, г. Москва, ЦАО, район Пресненский, Краснопресненская набережная, ММДЦ "Москва-Сити", участок 17-18 и сдаст результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его - в соответствии с условиями договора N NEVA-0052.

Под работами в настоящем договоре и последующих договоров понимается совокупность работ по отделке помещений технического этажа, а также включая, но не ограничивая все сопутствующие работы и мероприятия в соответствии с условиями договора и приложений к нему, также мобилизация, поставка и доставка, разгрузка и складирование оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, производство всех необходимых замеров.

По условиям договора N NEVA-0052 (пункты 3.1, 3.2) работы должны быть начаты не позднее 03.06.2019, а результат сдан не позднее 31.12.2019.

В соответствии с пунктом 4.1 договора N NEVA-0052 стоимость всех работ, выполняемых подрядчиком по договору 0052, составляет 41 418 802 руб. 40 коп., в т.ч. НДС 20% - 6 903 133 руб. 73 коп.

Подрядчиком обязательства по договору N NEVA-0052 исполнены, результаты работ переданы заказчику подрядчиком своевременно и в полном объеме, что подтверждается: счет-фактурой от 03.07.2019 N 1/07, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 02.07.2019 N ГК/КС-2/1, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 02.07.2019 N ГК/КС-3/1; счет-фактурой от 01.08.2019 N 1/08, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 01.08.2019 N ГК/КС-2/2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 01.08.2019 N ГК/КС-3/2; счет-фактурой от 02.09.2019 N 3, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 02.09.2019 N ГК/КС-2/3, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 02.09.2019 N ГК/КС-3/3; счет-фактурой от 02.10.2019 N 7, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 02.10.2019 N ГК/КС-2/5, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 02.10.2019 N ГК/КС-3/5; счет-фактурой от 04.11.2019 N 8-1, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 04.11.2019 N ГК/КС-2/8, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 04.11.2019 N ГК/КС-3/8; счет-фактурой от 05.12.2019 N 12, пописанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 05.12.2019 N ГК/КС-2/12, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 05.12.2019 N ГК/КС-3/12; счет-фактурой от 17.12.2019 N 16, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 17.12.2019 N ГК/КС-2/16, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 17.12.2019 N ГК/КС-3/16; счет-фактурой от 18.02.2020 N 22, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 18.02.2020 N ГК/КС-2/22, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 18.02.2020 N ГК/КС-3/22; счет-фактурой от 16.06.2020 N 27, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 16.06.2020 N ГК/КС-2/27, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 16.06.2020 N ГК/КС-3/27.

Согласно пункту 5.1.1 договора N NEVA-0052 согласовано, что стороны ежемесячно производят приемку-сдачу выполненных работ, что подтверждается актами приемки (актами формы КС-2 и КС-3). Оплата указанных работ производится заказчиком с пропорциональным удержанием суммы окончательного расчета, согласованной сторонами в пункте 5.2 договора N NEVA-0052 в течение 20 дней с даты наступления последнего (по хронологии) из перечисленных событий.

По пункту 5.2 договора N NEVA-0052 сумма окончательного расчета составляет 5% от стоимости всех работ по договору. Сроки выплаты суммы окончательного расчета согласованы сторонами в дополнительном соглашении N 2 к договору.

Заказчиком была перечислена частичная оплата в размере 40 693 973 руб. 39 коп. Сумма окончательного расчета в размере 724 829 руб. 01 коп. не произведена до сих пор, несмотря на то, что срок ее оплаты наступил 05.08.2021.

Между сторонами 01.08.2019 заключен договор подряда N NEVA-0083 в пунктах 3.1, 3.2 которых указано, что работы должны быть начаты не позднее 03.08.2019, а результат сдан не позднее 31.12.2019.

Дополнительным соглашением от 15.10.2020 N 1 к договору N NEVA-0083 стоимость работ была изменена, и составила 7 660 269 руб. 40 коп., в т.ч. НДС 20% - 1 276 711 руб. 57 коп., изменены сроки выполнения работ - до 05.10.2020.

Подрядчиком обязательства по договору N NEVA-0083 и дополнительному соглашению к нему исполнены, результаты работ переданы заказчику подрядчиком своевременно и в полном объеме, что подтверждается: счет-фактурой от 02.10.2019 N 8, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 02.10.2019 N ГК/КС-2/6, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 02.10.2019 N ГК/КС-3/6; счет-фактурой от 04.11.2019 N 9, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 04.11.2019 N ГК/КС-2/9, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 04.11.2019 N ГК/КС-3/9; счет-фактурой от 05.12.2019 N 13, пописанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 05.12.2019 N ГК/КС-2/13, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 05.12.2019 N ГК/КС-3/13; счет-фактурой от 17.12.2019 N 17, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 17.12.2019 N ГК/КС-2/17, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 17.12.2019 N ГК/КС-3/17; счет-фактурой от 09.01.2020 N 19, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 09.01.2020 N ГК/КС-2/19, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 09.01.2020 N ГК/КС-3/19; счет-фактурой от 18.02.2020 N 23, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 18.02.2020 N ГК/КС-2/23, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 18.02.2020 N ГК/КС-3/23; счет-фактурой от 05.10.2020 N 39, актом о приемке выполненных работ от 05.10.2020 N ГК/КС-2/39, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 05.10.2020 N ГК/КС-3/39.

Согласно пункту 5.2 договора N NEVA-0083 сумма окончательного расчета составляет 5% от стоимости всех работ по договору. Сроки выплаты суммы окончательного расчета согласованы сторонами в дополнительном соглашении N 2 к договору N NEVA-0083.

Заказчиком была перечислена частичная оплата в общей сумме 7 526 214 руб. 69 коп. Сумма окончательного расчета в размере 134 054 руб. 71 коп. не произведена до сих пор, несмотря на то, что срок ее оплаты наступил 25.11.2021.

Сторонами 01.08.2019 заключен договор подряда N NEVA-0084 в пунктах 3.1, 3.2 которого стороны договорились, что работы должны быть начаты не позднее 01.08.2019, а результат сдан не позднее 31.12.2019.

В соответствии с пунктом 4.1 договора N NEVA-0084 стоимость всех работ, выполняемых подрядчиком по договору N NEVA-0084, составляет 17 404 607 руб. 52 коп., в т.ч. НДС 20% - 2 900 767 руб. 92 коп.

Дополнительными соглашениями к договору N NEVA-0084 изменены: стоимость работ, которая составила 15 804 852 руб. 48 коп. в т.ч. НДС 20% - 2 634 142 руб. 08 коп., сроки выполнения работ - до 05.10.2020.

Подрядчиком обязательства по договору N NEVA-0084 и дополнительным соглашениям к нему исполнены, результаты работ переданы заказчику подрядчиком своевременно и в полном объеме, что подтверждается: счет-фактурой от 02.09.2019 N 4., подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 02.09.2019 N ГК/КС-2/4, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 02.09.2019 N ГК/КС-3/4; счет-фактурой от 02.10.2019 N 6, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 02.10.2019 N ГК/КС-2/7, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 02.10.2019 N ГК/КС-3/7; счет-фактурой от 04.11.2019 N 10, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 04.11.2019 N ГК/КС-2/10, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 04.11.2019 N ГК/КС-3/10; счет-фактурой от 05.12.2019 N 14, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 05.12.2019 N ГК/КС-2/14, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 05.12.2019 N ГК/КС-3/14; счет-фактурой от 05.10.2020 N 40, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 05.10.2020 N ГК/КС-2/40, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 05.10.2020 N ГК/КС-3/40. Претензий по качеству и срокам выполнения работ от Заказчика не поступало.

Сторонами были согласованы сроки выплаты суммы окончательного расчета.

Заказчиком была перечислена частичная оплата в сумме 15 528 267 руб. 55 коп. сумма окончательного расчета в размере 276 584 руб. 93 коп. не произведена до сих пор.

Между сторонами 01.10.2019 заключен договор подряда N NEVA-0112 в пунктах 3.1, 3.2 которых указано, что работы должны быть начаты не позднее 01.10.2019, а результат сдан не позднее 31.12.2019. В соответствии с пунктом 4.1 договора N NEVA-0112 стоимость всех работ, выполняемых подрядчиком по договору, составляет 23 138 761 руб., в т.ч. НДС 20% - 3 856 460 руб. 17 коп. Дополнительными соглашениями к договору N NEVA-0112 изменены сроки выполнения работ - до 15.11.2020.

Обязательства по договору N NEVA-0112 и дополнительным соглашениям к нему исполнены. Результаты работ на общую сумму 23 138 700 руб. 51 коп. с НДС переданы заказчику подрядчиком своевременно и в полном объеме. Данное обстоятельство подтверждается: счет-фактурой от 04.11.2019 N 11 г., подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 04.11.2019 N ГК/КС-2/11, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 04.11.2019 N ГК/КС-3/11; счет-фактурой от 05.12.2019 N 15, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 05.12.2019 N ГК/КС-2/15, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 05.12.2019 N ГК/КС-3/15, счет-фактурой от 17.12.2019 N 18, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 17.12.2019 N ГК/КС-2/18, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 17.12.2019 N ГК/КС-3/18; счет-фактурой от 09.01.2020 N 20, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 09.01.2020 N ГК/КС-2/20, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 09.01.2020 N ГК/КС-3/20; счет-фактурой от 05.10.2020 N 41, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 05.10.2020 N ГК/КС-2/41, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 05.10.2020 N ГК/КС-3/41; счет-фактурой от 15.11.2020 N 61, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 15.11.2020 N ГК/КС-2/61, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 15.11.2020 N ГК/КС-3/61.

Претензий по качеству и срокам выполнения работ от заказчика не поступало. Заказчиком была произведена частичная оплата в размере 21 981 765 руб. 48 коп. (за вычетом 5% удержания). Оставшаяся часть работ, выполненная и подтвержденная в размере 1 156 935 руб. 03 коп. не оплачена до сих пор, несмотря на то, что срок оплаты наступил 11.01.2022.

Между сторонами 02.12.2019 подписан договор подряда N NEVA-0126 в пунктах 3.1, 3.2 которого указано, что работы должны быть начаты не позднее 02.12.2019, а результат сдан не позднее 31.03.2020. Дополнительными соглашениями к договору N NEVA-0126 изменены сроки выполнения работ - до 05.10.2020, стоимость выполненных работ составила 24 949 665 руб. 78 коп. (в т.ч. НДС- 4 158 277 руб. 63 коп.).

Обязательства по договору N NEVA-0126 и дополнительным соглашениям к нему исполнены. Результаты работ на общую сумму 24 949 665 руб. 77 коп. с НДС переданы заказчику подрядчиком своевременно и в полном объеме. Данное обстоятельство подтверждается: счет-фактурой от 23.01.2020 N 21, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 23.01.2020 N ГК/КС-2/21, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 23.01.2020 N ГК/КС-3/21 на сумму 19 753 436, руб. 90 коп. (в т.ч. НДС 3 292 239 руб. 48 коп.); счет-фактурой от 20.04.2020 N 26, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 20.04.2020 N ГК/КС-2/26, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 20.04.2020 N ГК/КС-3/26; счет-фактурой от 08.06.2020 N 28, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 08.06.2020 N ГК/КС-2/28, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 08.06.2020 N ГК/КС-3/28; счет-фактурой от 14.08.2020 N 33, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 14.08.2020 N ГК/КС-2/33, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 14.08.2020 N ГК/КС-3/33; счет-фактурой от 05.10.2020 N 46, подписанным стонами актом о приемке выполненных работ от 05.10.2020 N ГК/КС-2/46, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 05.10.2020 N ГК/КС-3/46.

Претензий по качеству и срокам выполнения работ от заказчика не поступало. Заказчиком была произведена частичная оплата в размере 24 513 046 руб. 64 коп. (за вычетом 5% удержания). Окончательный расчет в размере 436 619 руб. 13 коп. не произведен до сих пор, несмотря на то, что срок оплаты наступил 25.11.2021.

Стороны 31.01.2020 заключили договор подряда N NEVA-0126-1 в пунктах 3.1, 3.2 которого указано, что работы должны быть начаты не позднее 01.02.2020, а результат сдан не позднее 15.05.2020. Дополнительными соглашениями к договору N NEVA-0126-1 изменены сроки выполнения работ - до 05.10.2020 и стоимость выполненных работ. Стоимость работ составила 22 334 316 руб. 55 коп. (в т.ч. НДС- 3 722 386 руб. 09 коп.).

Обязательства по договору N NEVA-0126-1 и дополнительными соглашениями к нему исполнены. Результаты работ на общую сумму 22 334 316 руб. 55 коп. с НДС переданы заказчику подрядчиком своевременно и в полном объеме. Данное обстоятельство подтверждается: счет-фактурой от 17.03.2020 N 24, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 17.03.2020 N ГК/КС-2/24, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 17.03.2020 N ГК/КС-3/24; счет-фактурой от 20.04.2020 N 25, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 20.04.2020 N ГК/КС-2/25, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 20.04.2020 N ГК/КС-3/25; счет-фактурой от 08.06.2020 N 29, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 08.06.2020 N ГК/КС-2/29, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 08.06.2020 N ГК/КС-3/29; счет-фактурой от 14.08.2020 N 34, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 14.08.2020 N ГК/КС-2/34, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 14.08.2020 N ГК/КС-3/34; счет-фактурой от 05.10.2020 N 42, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 05.10.2020 N ГК/КС-2/42, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 05.10.2020 N ГК/КС-3/42. Претензий по качеству и срокам выполнения работ от заказчика не поступало.

Сторонами согласован порядок оплаты, в связи с чем заказчиком была перечислена частичная оплата в общей сумме 21 943 466 руб., тогда как сумма окончательного расчета в размере 390 850 руб. 55 коп. не произведена до сих пор, тогда как срок оплаты наступил 25.11.2021.

Стороны 01.03.2020 заключили договор подряда N NEVA-0126-2 в пунктах 3.1, 3.2 которого работы должны быть начаты не позднее 01.03.2020, а результат сдан не позднее 25.08.2020. Дополнительными соглашениями к договору N NEVA-0126-2 изменены сроки выполнения работ - до 05.10.2020 и стоимость выполненных работ, которая составила 3 926 397 руб. 56 коп. (в т.ч. НДС- 654 399 руб. 59 коп.).

Обязательства по договору N NEVA-0126-2 и дополнительным соглашениям к нему исполнены, результаты работ переданы заказчику подрядчиком своевременно и в полном объеме, что подтверждается: счет-фактурой от 08.06.2020 N 30, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 08.06.2020 N ГК/КС-2/30, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 08.06.2020 N ГК/КС-3/30; счет-фактурой от 14.08.2020 N 35, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 14.08.2020 N ГК/КС-2/35; счет-фактурой от 05.10.2020 N 43, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 05.10.2020 N ГК/КС-2/43, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 05.10.2020 N ГК/КС-3/43. Претензий по качеству и срокам выполнения работ от Заказчика не поступало.

По пункту 5.2 договора N NEVA-0126-2 сумма окончательного расчета составляет 5% от стоимости всех работ по договору. Сроки выплаты суммы окончательного расчета согласованы сторонами в дополнительном соглашении N 2 к договору. Заказчиком была перечислена частичная оплата в общей сумме 3 857 685 руб. 62 коп. Сумма окончательного расчета в размере 68 711 руб. 94 коп. не произведена о сих пор, несмотря на то, что срок ее оплаты наступил 25.11.2021.

Между сторонами 12.05.2020 заключен договор подряда N NEVA-0192 в пунктах 3.1, 3.2 которого указано, что работы должны быть начаты не позднее 12.05.2020, а результат сдан не позднее 30.09.2020.

Дополнительными соглашениями к договору NN NEVA-0192 изменены сроки выполнения работ - до 05.10.2020 и стоимость выполненных работ, которая составила 11 402 162 руб. 58 коп. (в т.ч. НДС- 1 900 360 руб. 43 коп.).

Обязательства по договору N NEVA-0192 и дополнительным соглашениям к нему исполнены, результаты работ переданы заказчику подрядчиком своевременно и в полном объеме, что подтверждается: счет-фактурой от 16.06.2020 N 31, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 16.06.2020 N ГК/КС-2/31, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 16.06.2020 N ГК/КС-3/31; счет-фактурой от 20.07.2020 N 32, актом о приемке выполненных работ от 20.07.2020 N ГК/КС-2/32, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 20.07.2020 N ГК/КС-3/32; счет-фактурой от 20.07.2020 N 44, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 05.10.2020 N ГК/КС-2/44.

Заказчиком была перечислена частичная оплата в общей сумме 11 202 624 руб. 73 коп. Сумма окончательного расчета в размере 199 537 руб. 85 коп. не произведена до сих пор, несмотря на то, что срок ее оплаты наступил 25.11.2021.

Сторонами 01.06.2020 заключен договор подряда N NEVA-0213, в пунктах 3.1, 3.2 указано, что работы должны быть начаты не позднее 01.06.2020, а результат сдан не позднее 15.08.2020. Дополнительными соглашениями к договору N NEVA-0213 изменены сроки выполнения работ - до 05.10.2020.

В соответствии с пунктом 4.1 договора N NEVA-0213 стоимость всех работ, выполняемых подрядчиком по договору, составляет 3 592 539 руб. 56 коп., в т.ч. НДС 20% - 598 756 руб. 59 коп.

Обязательства по договору N NEVA-0213 и дополнительному соглашению к нему исполнены, результаты работ переданы заказчику подрядчиком своевременно и в полном объеме, что подтверждается: счет-фактурой от 14.08.2020 N 37, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 14.08.2020 N ГК/КС-2/37, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 14.08.2020 N ГК/КС-3/37; счет-фактурой от 05.10.2020 N 47, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 05.10.2020 N ГК/КС-2/47, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 05.10.2020 N ГК/КС-3/47. Претензий по качеству и срокам выполнения работ от заказчика не поступало.

По пункту 5.2 договора N NEVA-0213 сумма окончательного расчета составляет 5% от стоимости всех работ по договору. Сроки выплаты суммы окончательного расчета согласованы сторонами в дополнительном соглашении N 3 к договору N NEVA- 0213.

Заказчиком перечислена частичная оплата в размере 3 529 670 руб. 13 коп. Сумма окончательного расчета 62 869 руб. 43 коп. не произведена до сих пор, несмотря на то, что срок ее оплаты наступил 25.11.2021.

Стороны 01.07.2020 заключили договор подряда N NEVA-0224 в пунктах 3.1, 3.2 которого указано, что работы должны быть начаты не позднее 01.07.2020, а результат сдан не позднее 10.09.2020.

Дополнительными соглашениями к договору N NEVA-0224 изменены сроки выполнения работ - не позднее 15.11.2020 и стоимость выполненных работ, которая составила 3 086 041 руб. 21 коп.

Обязательства по договору N NEVA-0224 и дополнительными соглашениями к нему исполнены, результаты работ переданы заказчику подрядчиком своевременно и в полном объеме, что подтверждается: счет-фактурой от 14.08.2020 N 36, подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 14.08.2020 N ГК/КС-2/36, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 14.08.2020 N ГК/КС-3/36; счет-фактурой от 05.10.2020 N 45, актом о приемке выполненных работ от 05.10.2020 N ГК/КС-2/45, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 05.10.2020 N ГК/КС-3/45; счет-фактурой от 15.11.2020 N 60, актом о приемке выполненных работ от 15.11.2020 N ГК/КС-2/60, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 15.11.2020 N ГК/КС-3/60. Претензий по качеству и срокам выполнения работ от заказчика не поступало.

По пункту 5.2. договора N NEVA-0192 сумма окончательного расчета составляет 5% от стоимости всех работ по договору. Сроки выплаты суммы окончательного расчета согласованы сторонами в дополнительном соглашении N 2 к договору N NEVA-0192.

Заказчиком была перечислена частичная оплата в общей сумме 2 931 739 руб. 14 коп. Сумма окончательного расчета в размере 154 302 руб. 07 коп. не произведена до сих пор, несмотря на то, что срок ее оплаты наступил 11.01.2022.

Заказчик принял выполненные работы без замечаний. Данный факт подтверждается актом передачи исполнительной документации и журналом учета выполнения работ от 06.04.2021, актом сверки взаимных расчетов за период с января 2019 года по декабрь 2020 года.

Пунктами 6.34, 6.35 указанных договоров предусмотрено, что заказчик обязан производить приемку выполненных подрядчиком работ, в соответствии с условиями настоящего договора или предоставить мотивированный отказ, а также производить оплату выполненных работ в соответствии с условиями договора. Однако указанные обязательства заказчиком не исполнены, а выполненные работы подрядчиком заказчиком оплачены частично, за заказчиком значится задолженность в общей сумме 3 605 294 руб. 71 коп. (724 829 руб. 04 коп. + 134 054 руб. 71 коп. + 276 584 руб. 92 коп. + 1 156 935 руб. 02 коп. + 436 619 руб. 16 коп. + 390 850 руб. 54 коп. + 68 711 руб. 95 коп. + 199 537 руб. 85 коп. + 62 869 руб. 44 коп. + 154 302 руб. 08 коп.).

В адрес ответчика истцом направлены претензии об оплате задолженности, оставление претензий без ответа и удовлетворения послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на жалобу, апелляционный суд пришел к выводу о том, что обжалуемое решение не подлежит отмене.

Суд, руководствуясь положениями, предусмотренными статьями 106, 112, АПК РФ, статьей 395, пунктом 1 статьи 711, пунктом 1 статьи 720, пунктом 1 статьи 746, статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", пунктом 48 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", установив факт выполнения истцом работ по договору, что подтверждается материалами дела и отсутствия ответчиком оплаты указанных работ, пришел к правомерному выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик, как в отзыве, так и в апелляционной жалобе сослался на то, что заказчик приостановил оплату работ до окончания мероприятий налогового контроля за период 2019 - 2020 гг., а также до устранения подрядчиком нарушений законодательства о налогах и сборах в части несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) в целях принятия к вычету сумм НДС, а также компенсации всех убытков, причиненных данными нарушениями. Данные обстоятельства подтверждаются Информационным письмом от 04.03.2022 N 10-14/01592@ Межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам N 7.

Судом установлено и как пояснил истец, в адрес ответчика направлялось письмо от 30.04.2021 исх. N GC-30042021 с приложением необходимой документации, в том числе справки о состоянии расчетов по налогам и копий всех налоговых деклараций по НДС. Таким образом, на стороне истца отсутствует задолженность по НДС, налоговые декларации предоставлялись ежеквартально, что подтверждается справками об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов Инспекции ФНС N 33 по г. Москве.

При таких обстоятельствах суд обоснованно нашел доводы ответчика несостоятельными, в связи с этим оснований для удержания сумм по договорам не имеется.

Доводы апелляционной жалобы повторяют аргументы ответчика, положенные в основу обоснования возражений по иску. Они рассмотрены судом первой инстанции и им дана надлежащая правовая оценка. В связи с изложенным доводы жалобы отклоняются апелляционной инстанцией как несостоятельные. Новых доводов в обоснование жалобы заявителем не приведено.

На основании изложенного, апелляционный суд полагает, что суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, оценил в совокупности и взаимосвязи представленные сторонами доказательства, правильно применив нормы материального и процессуального права принял законное и обоснованное решение. Оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции апелляционным судом не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.12.2022 по делу N А56-30358/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Черемошкина

Судьи

И.В. Масенкова Н.С. Полубехина