Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 марта 2023 г. N 09АП-10444/23 по делу N А40-189287/2022

г. Москва

23 марта 2023 г.

Дело N А40-189287/22

Резолютивная часть постановления объявлена 22 марта 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 марта 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Фриева А.Л.,

судей: Порывкина П.А., Титовой И.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Платоновым Д.М.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу АО "МОСИНЖПРОЕКТ" на Решение Арбитражного суда г.Москвы от 11.01.2023 по делу N А40-189287/22, по иску АО "МОСИНЖПРОЕКТ" (ОГРН 1107746614436) к ответчику ООО ПКП "ВЭЛКО-2000" (ОГРН 1027739386938) о взыскании 1 200 000 руб.

При участии в судебном заседании:

от истца: Гильманова В.Н. по доверенности от 24.08.2022,

от ответчика: Каюмов Р.Р. по доверенности от 21.03.2023.

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о взыскании штрафов по договору N 535-1020-ОКЭФ-1/Н от 21.12.2020 в размере 1 200 000 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы то 11.01.2023 исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 300 000 руб. неустойки.

Истец, не согласившись с решением суда, обратился с апелляционной жалобой, в которой просил решение суда в части отказа в удовлетворении иска отменить, удовлетворив исковые требования в полном объеме.

Истец в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы и просил ее удовлетворить.

Представитель ответчика в судебном заседании просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии с главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу, а также исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства считает, что основания для отмены или изменения решения Арбитражного суда г. Москвы 11.01.2023 в обжалуемой части отсутствуют по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между АО "Мосинжпроект" (далее - Застройщик) и ООО ПКП "Вэлко-2000" (далее - Подрядчик) заключен договор от 21.12.2020 N 535-1020-ОКЭФ-1/Н (далее - Договор) на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку фасадных систем по объекту -Многофункциональный комплекс "Мневники" в составе "Транспортнопересадочного узла Мневники" (далее - Объект).

В соответствии с п. 16.6 Договора за нарушения условий, указанных в Приложении N 9 "Ответственность Подрядчика за нарушение требований по безопасности строительства, культуре производства и охране труда" Застройщик имеет право наложить штрафы на Подрядчика, размер которых указан в Приложении N 9 к Договору.

Застройщиком была проведена проверка Объекта на предмет выполнения на строительной площадке мероприятий по обеспечению безопасности строительства, культуры производства, охраны труда, по результатам составлен акт от 15.11.2021 N 1-1035-34028-Ф/2021 (далее - Акт) о том, что Подрядчиком ненадлежащим образом исполнялись обязанности, определённые п. 8.1.28 Договора, в том числе, требований, указанных в Приложении N 9 к Договору.

Общая сумма штрафных санкций за нарушение требований по безопасности строительства, культуре производства и охране труда составила 1 200 000 руб.

Правомерность начисления истцом суммы неустойки ответчиком в суде апелляционной инстанции не оспаривается.

Ответчиком в суде первой инстанции заявлено ходатайство об уменьшении размера заявленной неустойки.

Согласно ст. 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно не соразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Также и согласно п. 69 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление N 7) подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке. В соответствии с п. 73 Постановления N 7 бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.

В соответствии п. 75 Постановления N 7 доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период.

Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о несоразмерности заявленной суммы неустойки с учетом компенсационного характера неустойки по смыслу норм действующего законодательства.

Учитывая чрезмерно высокий размер взыскиваемой неустойки, суд первой инстанции правомерно на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации снизил размер пени до 300 000 руб.

Суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для иной оценки критериев несоразмерности неустойки, примененных судом первой инстанции.

Доводы апелляционной жалобы отклоняются, как не основанные на законе, разъяснениях Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 22.12.2011 N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации", Пленума Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 N 17 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации", поскольку неустойка начислена за неденежное обязательство.

При таких обстоятельствах приведенные в апелляционной жалобе доводы не нашли правового и документального обоснования, и не могут являться основанием к отмене судебного акта.

Судом первой инстанции исследованы обстоятельства, имеющие значение для настоящего дела, дана надлежащая оценка имеющимся в деле доказательствам.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 11.01.2023 по делу N А40-189287/22 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

А.Л. Фриев

Судьи

П.А. Порывкин И.А. Титова