Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 апреля 2023 г. N 13АП-3760/23 по делу N А56-101479/2022

г. Санкт-Петербург

04 апреля 2023 г.

Дело N А56-101479/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 23 марта 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 04 апреля 2023 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Савиной Е.В., судей Мельниковой Н.А., Новиковой Е.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Пановой А.М.

при участии:

- от истца: Самойлова С.П. (доверенность от 03.10.2022)

- от ответчика: Боровская О.В. (доверенность от 20.12.2022)

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-3760/2023) общества с ограниченной ответственностью "Симметрия"

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.12.2022 по делу N А56-101479/2022,

принятое по иску акционерного общества "Концерн "Энерготехнологии" к обществу с ограниченной ответственностью "Симметрия"

о взыскании,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Концерн "Энерготехнологии" (далее - Концерн) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Симметрия" (далее - ООО "Симметрия") 1 385 479,80 руб. неосновательного обогащения, 106 127,97 руб. процентов.

Решением суда от 14.12.2022 заявленные исковые требования удовлетворены.

В апелляционной жалобе представитель ответчика просит решение отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование жалобы ее податель сослался на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, нарушение судом первой инстанции норм процессуального и материального права.

Указывает, что неисполнение обязательств по договору вызвано просрочкой со стороны заказчика (не переданы рабочие чертежи, давальческие материалы); из расчетов, представленных истцом, невозможно установить период, за который начислена неустойка; заказчик злоупотребляет правом, поскольку продолжал вести переговоры о сотрудничестве после расторжения договора.

10.03.2023 от истца поступил отзыв с возражениями на доводы жалобы.

Поступившие документы приобщены к материалам дела.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы, приведенные в апелляционной жалобе, а представитель истца доводы жалобы отклонил и просит оставить без изменения решение суда первой инстанции.

Законность и обоснованность судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, отзыва на жалобу, суд апелляционной инстанции не находит оснований для ее удовлетворения и отмены судебного акта.

Как следует из материалов дела, между Концерном (заказчик) и ООО "Симметрия" (исполнитель) заключен договор от 07.10.2019 N 3096/19 на выполнение работ по изготовлению, подъему, сборке, монтажу и установке изделий в соответствии со Спецификацией к договору, заказчик обязуется принять и оплатить изделия, выполненные работы.

Ссылаясь на неисполнение подрядчиком обязательств по договору в срок 15 дней с даты получения авансового платежа (пункт 2 спецификации), заказчик письмом от 02.03.2020 уведомил подрядчика о расторжении договора в порядке части 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и заявил требование о возврате 1 385 479, 80 руб. уплаченного по платежному поручению 07.10.2019 N 2563 аванса.

Неудовлетворение требования повлекло обращение концерна в арбитражный суд с иском о взыскании с предпринимателя" неотработанного аванса, процентов.

Суд первой инстанции признал предъявленные требования обоснованными как по праву, так и по размеру.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, суд первой инстанции, всесторонне исследовав имеющие значение для дела обстоятельства, верно оценил в порядке статьи 71 АПК РФ имеющиеся в деле доказательства, правильно применил нормы материального, процессуального права и сделал выводы, соответствующие обстоятельствам дела.

Спорные правоотношения по своей правовой природе возникли из договора на выполнение подрядных работ, в силу чего подпадают под правовое регулирование общих норм обязательственного права части первой ГК РФ, и подлежат специальному регулированию нормами главы 37 части второй ГК РФ.

В силу статьи 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Согласно статье 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Доказательством сдачи подрядчиком результата работ и приемки его заказчиком является акт или иной документ, удостоверяющий приемку выполненных работ (пункт 2 статьи 720 ГК РФ).

В соответствии с правилами статьи 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу статьи 68 АПК РФ, обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Согласно статье 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Факт перечисления истцом аванса ответчику подтверждается материалами дела и ответчиком не оспаривается. При этом доказательств выполнения работ на полученную сумму ответчиком не представлено.

Истец уведомил ответчика об одностороннем отказе от исполнения договора и необходимости возврата неотработанного аванса.

В соответствии с пунктом 3 статьи 715 ГК РФ если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 453 ГК РФ в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения, если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В силу статьи 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1103 ГК РФ правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения подлежат применению к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 1 информационного письма от 11.01.2000 N 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении" разъяснил, что положения пункта 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала.

Поскольку доказательства выполнения ответчиком работ на сумму полученного аванса не представлено, требование истца о взыскании с ответчика неотработанного аванса обоснованно удовлетворено судом первой инстанции.

Суд первой инстанции установив неправомерное удержание подрядчиком полученной предоплаты, присудил к взысканию с него проценты за пользование чужими денежными средствами за период после расторжения договора, что составляет 106 127,97 руб.

В данном случае в материалах настоящего дела отсутствуют доказательства того, что подрядчик в порядке, предусмотренном статьями 716, 719 ГК РФ не приостанавливал выполнение работ по договору по причине обнаружения обстоятельств, которые создают невозможность начала работы в срок.

Таким образом, поскольку факт нарушения ответчиком сроков выполнения работ установлен, доказательств того, что нарушение сроков выполнения работ допущено по вине истца, суду не представлено, при этом заказчиком соблюден порядок одностороннего отказа от договора, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу об обоснованности отказа истца от договора в соответствии с положениями статьи 715 ГК РФ.

Принцип эстоппель означает лишение стороны в споре права ссылаться на какие-либо факты, оспаривать или отрицать их ввиду ранее ею же сделанного заявления об обратном в ущерб противоположной стороне. В результате такого поведения сторона может лишиться права оспорить или расторгнуть договор.

Согласно правовой позиции, сформулированной в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165 "Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными" при наличии спора о договоре суд должен оценивать обстоятельства дела в их взаимосвязи в пользу сохранения, а не аннулирования обязательств, а также исходя из презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 ГК РФ.

В настоящем случае те обстоятельства, на который ссылается податель жалобы, надлежащими доказательствами не подтверждены и имеют предположительный характер.

Расчет задолженности и пени проверен судом, признан не противоречащим действующему законодательству.

Суд первой инстанции в соответствии со статьей 71 АПК РФ исследовал в совокупности представленные в материалы дела документы и правомерно удовлетворил исковые требования.

Доводы жалобы не опровергают правомерности выводов суда, а лишь выражают несогласие с ними, в связи с чем не могут служить основанием для отмены состоявшегося судебного акта.

Судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства и исследованы доказательства, представленные сторонами по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального права, обстоятельства, установленные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве оснований для отмены либо изменения судебного акта, апелляционным судом не установлены.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.12.2022 по делу N А56-101479/2022 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Е.В. Савина

Судьи

Н.А. Мельникова Е.М. Новикова