Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 апреля 2023 г. N 09АП-17861/23 по делу N А40-126014/2022

г. Москва

20 апреля 2023 г.

Дело N А40-126014/22

Резолютивная часть постановления объявлена 20 апреля 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 апреля 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Новиковой Е.М.,

судей: Порывкина П.А., Титовой И.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Платоновым Д.М.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ТАЛОС КОНСТРАКШН", на решение Арбитражного суда г. Москвы от "16" февраля 2023 года по делу N А40-126014/22, по иску ООО "ЛАНИТ-ИНТЕГРАЦИЯ" (ИНН 7701793872, ОГРН 1087746887634) к ООО "ТАЛОС КОНСТРАКШН" (ИНН 7743130122, ОГРН 5157746108890 ) о взыскании, по встречному иску о взыскании

При участии в судебном заседании:

от истца: Серегина Е.Е. по доверенности от 01.02.2022,

от ответчика: Сергеев А.Ю. по доверенности от 12.01.2023.

УСТАНОВИЛ:

ООО "ЛАНИТИНТЕГРАЦИЯ" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "ТАЛОС КОНСТРАКШН" (далее - ответчик) о взыскании неотработанного аванса по Договорам N 16-01/БЕ от 04.03.2020, N 16-02/БЕ от 01.09.2020 в размере 74 558 963 руб. 17 коп., неустойки за просрочку выполнения работ по Договору N 16-01/БЕ от 04.03.2020. за период с 30.07.2020 по 24.01.2022 в размере 136 305 526 руб.46 коп., штрафа по Договору N 16- 01/БЕ от 04.03.2020. в размере 4 501 440 руб. 40 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за удержание аванса по договорам по Договору N 16-01/БЕ от 04.03.2020, N 16-02/БЕ от 01.09.2020 за период с 25.01.2022 по 22.03.2022 в размере 1 558 588 руб. 74 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами на основании статьи 395 ГК РФ, начисленные на сумму основного долга в размере 74 558 963, 17 руб. за период с 23.03.2022 по дату фактической оплаты долга.

В процессе рассмотрения дела ООО "ТАЛОС КОНСТРАКШН" в порядке статьи 132 АПК РФ подано встречное исковое заявление к ООО "ЛАНИТ-ИНТЕГРАЦИЯ" о взыскании задолженности по Договору субподряда N 16-01/БЕ от 04.03.2020 в размере 14 335 966 руб. 34 коп., пени за просрочку оплаты выполненных работ за период с 14.10.2021 по 24.01.2022 в размере 147 660 руб. 45 коп,. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 25.01.2022 по 01.11.2022 в размере 1 265 296 руб. 32 коп.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 08 ноября 2022 года встречное исковое заявление принято для совместного рассмотрения с первоначальным иском.

ст. 395 ГК РФ на сумму 74 558 963 руб. 17 коп., начиная с 23.03.2022 до 31.03.2022, затем с 02.10.2022 до фактической оплаты. В удовлетворении остальной части иска отказано. В удовлетворении встречного иска отказано.

Не согласившись с решением, Ответчик подал апелляционную жалобу.

К началу судебного заседания в суде апелляционной инстанции сторонами заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Мировое соглашение соответствует требованиям ст.ст. 139-141 АПК РФ, поскольку оно заключено в письменной форме и подписано лицами, уполномоченными на заключение мирового соглашения от имени сторон спора, содержит сведения об условиях, размере и сроках исполнения сторонами обязательств, закону не противоречит и прав и законных интересов других лиц не нарушает.

Согласно абзацу 2 п. п. 3 п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов.

Руководствуясь ст.ст. 150, 269, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить заключенное между ООО "ЛАНИТ-ИНТЕГРАЦИЯ" (Истец) и ООО "ТАЛОС КОНСТРАКШН" (Ответчик) по делу N А40-126014/22 мировое соглашение на согласованных сторонами условиях, а именно:

"Общество с ограниченной ответственность "ЛАНИТ-Интеграция", именуемое в дальнейшем "Истец",в лице Офтина Сергея Васильевича, действующего на основании доверенности N 1 от 15.08.2022с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью "ТалосКонстракшн", именуемое в дальнейшем "Ответчик", в лицеГенерального директора Управляющей компании ООО "СДВМ" МутЙылдырым, действующего на основании Устава и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа N 1 от 26.02.2021 г., с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",

в целях урегулирования спора по делу N А40-126014/22-27-852и в целях прекращения спора, возникшего в связи с требованиями

Истца по основному иску о взыскании суммы неотработанного аванса по Договорам N 16-01/БЕ от 04.03.2020, N 16-02/БЕ от 01.09.2020 в размере 74 558 963 руб. 17 коп., неустойки за просрочку выполнения работ по Договору N 16-01/БЕ от 04.03.2020. за период с 30.07.2020 по 24.01.2022 в размере 136 305 526 руб.46 коп., штрафа по Договору N 16- 01/БЕ от 04.03.2020. в размере 4 501 440 руб. 40 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за удержание аванса по договорам по Договору N 16-01/БЕ от 04.03.2020, N 16-02/БЕ от 01.09.2020 за период с 25.01.2022 по 22.03.2022 в размере 1 558 588 руб. 74 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами на основании статьи 395 ГК РФ, начисленные на сумму основного долга в размере 74 558 963, 17 руб. за период с 23.03.2022 по дату фактической оплаты долга.,

а также требованиями Ответчика по встречному иску о взыскании задолженности по Договору субподряда N 16-01/БЕ от 04.03.2020 в размере 14 335 966 руб. 34 коп., пени за просрочку оплаты выполненных работ за период с 14.10.2021 по 24.01.2022 в размере 147 660 руб. 45 коп,. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 25.01.2022 по 01.11.2022 в размере 1 265 296 руб. 32 коп.,

руководствуясь ст. ст. 138 - 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:

1. По настоящему мировому соглашению Ответчик признает обоснованной и возмещает Истцу сумму задолженности по Договорам N 16-01/БЕ от 04.03.2020, N 16-02/БЕ от 01.09.2020 в размере 40 000 000 (сорок миллионов) руб. 00 коп.

2. По настоящему мировому соглашению Истец отказывается от требований по основному долгу в сумме 34 558 936 (тридцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать шесть) руб. 17 коп., неустойки за просрочку выполнения работ по Договору N 16-01/БЕ от 04.03.2020 за период с 30.07.2020 по 24.01.2022 в размере 136 305 526 (сто тридцать шесть миллионов триста пять тысяч пятьсот двадцать шесть) руб.46 коп., штрафа по Договору N 16- 01/БЕ от 04.03.2020. в размере 4 501 440 (четыре миллиона пятьсот одна тысяча четыреста сорок) руб. 40 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за удержание аванса по договорам по Договору N 16-01/БЕ от 04.03.2020, N 16-02/БЕ от 01.09.2020 за период с 25.01.2022 по 22.03.2022 в размере 1 558 588 (один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят восемь) руб. 74 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами на основании статьи 395 ГК РФ, начисленные на сумму основного долга в размере 74 558 963, 17 руб. за период с 23.03.2022 по дату фактической оплаты долга.

3. По настоящему мировому соглашению Ответчик отказывается от требований по встречному иску о взыскании задолженности по Договору субподряда N 16-01/БЕ от 04.03.2020 в размере 14 335 966 (четырнадцать миллионов триста тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) руб. 34 коп., пени за просрочку оплаты выполненных работ за период с 14.10.2021 по 24.01.2022 в размере 147 660 (сто сорок семь тысяч шестьсот шестьдесят) руб. 45 коп,. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 25.01.2022 по 01.11.2022 в размере 1 265 296 (один миллион двести шестьдесят пять тысяч двести девяносто шесть) руб. 32 коп.

4. Ответчик возмещает Истцу 50 % суммы государственной пошлины, что составляет 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп., оплаченной Истцом при подаче искового заявления, в порядке и в сроки, предусмотренные п. 6 настоящего мирового соглашения.

5. В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса РФ при заключении мирового соглашения на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции подлежит возврату стороне, уплатившей государственную пошлину, 50% суммы государственной пошлины, что составляет 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.

6. Ответчик производит выплаты, предусмотренные п. 1, п. 4 настоящего мирового соглашения в следующие сроки:

- в срок до 15.05.2023 сумму в размере 15 100 000 (пятнадцать миллионов сто тысяч) руб. 00 коп.;

- в срок до 15.06.2023 сумму в размере 5 000 000 (пять миллионов) руб. 00 коп.;

- в срок до 14.07.2023 сумму в размере 5 000 000 (пять миллионов) руб. 00 коп.;

- в срок до 15.08.2023 сумму в размере 5 000 000 (пять миллионов) руб. 00 коп.;

- в срок до 15.09.2023 сумму в размере 5 000 000 (пять миллионов) руб. 00 коп.;

- в срок до 13.10.2023 сумму в размере 5 000 000 (пять миллионов) руб. 00 коп.;

7. Ответчик производит выплаты, предусмотренные п. 1, п. 4 настоящего мирового соглашения в безналичном порядке на расчетный счет Истца по следующим реквизитам:

ООО "ЛАНИТ-Интеграция"

ИНН:

7701793872

КПП:

770301001

ОГРН:

1087746887634

ОКПО:

87620754

Расчетный счет:

40702810400000023165

Банк:

АО "Райффайзенбанк"

БИК:

044525700

Корр.счет:

30101810200000000700

8. Судебные расходы и издержки, прямо и/или косвенно понесенные Сторонами, в том числе, связанные с оплатой услуг представителей и/или адвокатов, взысканию/ возмещению не подлежат и лежат исключительно на Стороне, которая их понесла.

9. Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу ст. 142 АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

10. С момента утверждения настоящего мирового соглашения спор между Сторонами по делу N А40-126014/2022 считается прекращенным.

11. С момента заключения настоящего мирового соглашения Стороны подтверждают, что претензий по указанному спору друг к другу не имеют.

12. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству Истца. Истец вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с ходатайством о выдаче исполнительного листа в случае, если Ответчик нарушит срок перечисления платежа, предусмотренного п. 6 настоящего мирового соглашения.

13. Стороны подтверждают, что настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

14. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из Сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела N А40-126014/22-27-852.

15. Мировое соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 16.02.2023 по делу N А40-126014/22 отменить.

Производство по делу N А40-126014/22 прекратить.

Возвратить ООО "ЛАНИТ-ИНТЕГРАЦИЯ" (ИНН 7701793872, ОГРН 1087746887634) из федерального бюджета 100 000 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 24.03.2022 N 878770.

Постановление может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.М. Новикова

Судьи

П.А. Порывкин И.А. Титова