Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 мая 2023 г. N 09АП-20640/23 по делу N А40-210146/2022

г.Москва

22 мая 2023 г.

Дело N А40-210146/22

Резолютивная часть постановления объявлена 18 мая 2023 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 мая 2023 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Семикиной О.Н.,

судей: Бодровой Е.В., Тетюка В.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Платоновым Д.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью СК "ЛЮКС ИНЖИНИРИНГ",

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.02.2023 по делу N А40-210146/22,

по исковому заявлению общества с ограниченной отнесенностью СК "ЛЮКС ИНЖИНИРИНГ" (ОГРН: 1157746763767, ИНН: 7736251415)

к обществу с ограниченной отнесенностью "Научно-строительная компания АЛЬЯНССТРОЙ" (ОГРН: 1165024064974, ИНН: 5024171406)

о взыскании,

при участии в судебном заседании:

от истца: Кирина А.А. по доверенности от 06.09.2021,

от ответчика: Истомин А.М. по доверенности от 20.10.2022.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной отнесенностью СК "ЛЮКС ИНЖИНИРИНГ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы к обществу с ограниченной отнесенностью "Научно-строительная компания АЛЬЯНССТРОЙ" о взыскании по договору подряда N 2 69/19-НСК от 16.12.19 задолженности в размере 2.131.980 руб. 52 коп., пени в соответствии с пунктом 9.4. договора в размере 106.599 руб.03 коп., процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ, пунктом 9.18 договора в размере 317.574 руб. 50 коп. Ответчик заявил встречный иск о взыскании по договору подряда N 69/19-НСК с учетом увеличения исковых требований неустойки за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 9.263.455 руб. 36 коп. и неустойки за срыв сроков предоставления исполнительной документации в размере 48.375.000 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.02.2023 г. в удовлетворении встречного иска отказано, встречный иск удовлетворен частично.

Не согласившись с решением Арбитражного суда города Москвы 16.02.2023 г., истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит изменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

К началу судебного заседания в суде апелляционной инстанции сторонами заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения следующего содержания.

Общество с ограниченной ответственностью СК "Люкс Инжиниринг" ("ООО "СК "Люкс Инжиниринг""), именуемое в дальнейшем "Истец по первоначальному иску/Ответчик по встречному иску", в лице генерального директора Сербиной Н.К., действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Научно-строительная компания АльянсСтрой" ("ООО "НСК Альяснстрой"), именуемое в дальнейшем ответчик по первоначальному иску/Истец по встречному иску, в лице генерального директора Бадеяна Г.В., действующего на основании Устава с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", в целях прекращения спора по делу N А40-210146/22-126-1563 и мирного урегулирования разногласий между сторонами, руководствуясь п. 4 ст. 49, ст. 139, ст. 141 АПК РФ, учитывая частичное признание сторонами взаимных требований и частичный взаимный зачет указанных требований, заключили настоящее мировое соглашение по делу N А40-210146/22-126-1563 на следующих условиях:

1. Истец по первоначальному иску/ответчик по встречному иску ООО "СК "Люкс Инжиниринг" обязуется оплатить в пользу ответчика по первоначальному иску/Истца по встречному иску ООО "НСК Альянсстрой" денежные средства в размере 3 773 442 (три миллиона семьсот семьдесят три тысячи четыреста сорок два) рубля 00 коп. в срок до 01 июня 2023 года, а также обязуется оплатить в пользу ответчика по первоначальному иску/Истца по встречному иску ООО "НСК Альянсстрой" денежные средства в размере 1 270 000 (Один миллион двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек в срок до 31 июля 2023 года.

2. В остальной части исковых требований по первоначальному и встречному искам Стороны отказываются в полном объеме.

3. Стороны считают, что исполнение сторонами в полном объеме и в указанные сроки пункта 1 соглашения будет свидетельствовать об урегулировании спора по делу N А40-210146/22-126-1563, включая вопрос о распределении судебных расходов.

4. Судебные расходы, включая государственную пошлину, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

5. Стороны гарантируют, что настоящее соглашение не нарушает права и законные интересы третьих лиц и не противоречит закону.

6. Настоящее соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному для каждой из сторон и один - для приобщения к материалам дела арбитражным судом.

В силу положений ст.333.40 НК расходы по оплате государственной пошлины подлежат возврату из федерального бюджета в размере 50 % от уплаченной суммы.

Согласно ст. 142 АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 49, 104, 110, 138 - 142, ч. 2 ст. 150, 151, 266, 268, п. 3 ст. 269 и 271 АПК РФ, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 16.02.2023 по делу N А40-210146/22 отменить.

Утвердить мировое соглашение в следующей редакции.

Общество с ограниченной ответственностью СК "Люкс Инжиниринг" ("ООО "СК "Люкс Инжиниринг""), именуемое в дальнейшем "Истец по первоначальному иску/Ответчик по встречному иску", в лице генерального директора Сербиной Н.К., действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Научно-строительная компания АльянсСтрой" ("ООО "НСК Альяснстрой"), именуемое в дальнейшем ответчик по первоначальному иску/Истец по встречному иску, в лице генерального директора Бадеяна Г.В., действующего на основании Устава с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", в целях прекращения спора по делу N А40-210146/22-126-1563 и мирного урегулирования разногласий между сторонами, руководствуясь п. 4 ст. 49, ст. 139, ст. 141 АПК РФ, учитывая частичное признание сторонами взаимных требований и частичный взаимный зачет указанных требований, заключили настоящее мировое соглашение по делу N А40-210146/22-126-1563 на следующих условиях:

Истец по первоначальному иску/ответчик по встречному иску ООО "СК "Люкс Инжиниринг" обязуется оплатить в пользу ответчика по первоначальному иску/Истца по встречному иску ООО "НСК Альянсстрой" денежные средства в размере 3 773 442 (три миллиона семьсот семьдесят три тысячи четыреста сорок два) рубля 00 коп. в срок до 01 июня 2023 года, а также обязуется оплатить в пользу ответчика по первоначальному иску/Истца по встречному иску ООО "НСК Альянсстрой" денежные средства в размере 1 270 000 (Один миллион двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек в срок до 31 июля 2023 года.

В остальной части исковых требований по первоначальному и встречному искам стороны отказываются в полном объеме.

Стороны считают, что исполнение сторонами в полном объеме и в указанные сроки пункта 1 соглашения будет свидетельствовать об урегулировании спора по делу N А40-210146/22-126-1563, включая вопрос о распределении судебных расходов.

Судебные расходы, включая государственную пошлину, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

Стороны гарантируют, что настоящее соглашение не нарушает права и законные интересы третьих лиц и не противоречит закону.

Настоящее соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному для каждой из сторон и один - для приобщения к материалам дела арбитражным судом.

Возвратить обществу с ограниченной отнесенностью СК "ЛЮКС ИНЖИНИРИНГ" (ОГРН: 1157746763767, ИНН: 7736251415) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 19.390 руб., уплаченную платежными поручениями N N 1095 от 02.12.21, 1304 от 26.09.22.

Возвратить обществу с ограниченной отнесенностью "Научно-строительная компания АЛЬЯНССТРОЙ" (ОГРН: 1165024064974, ИНН: 5024171406) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 100.000 руб., уплаченную платежным поручением N 11 от 24.10.22.

Производство по делу прекратить.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

О.Н. Семикина

Судьи

Е.В. Бодрова В.И. Тетюк