Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 июня 2023 г. N 09АП-28119/23 по делу N А40-3498/2023

г. Москва

09 июня 2023 г.

Дело N А40-3498/23

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе судьи: Тетюка В.И.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "СЕТЕВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ" на Решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.04.2023, принятое в порядке упрощенного производства по делу N А40-3498/23,

по исковому заявлению публичного акционерного общества "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"

к обществу с ограниченной ответственностью "СЕТЕВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ"

о взыскании 344 749,52 руб. неустойки за период с 01.01.2020 по 06.12.2022 по договору подряда N П28/2019 от 10.09.2019

Без вызова сторон.

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СЕТЕВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ" о взыскании 344 749,52 руб. неустойки за период с 01.01.2020 по 06.12.2022 по договору подряда N П-28/2019 от 10.09.2019.

Определением суда от 19 января 2023 года было назначено рассмотрение дела в порядке упрощенного производства по правилам гл. 29 АПК РФ.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.04.2023 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с вышеуказанным решением, ООО "СЕТЕВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ" обратилось с апелляционной жалобой, в которой считает обжалуемый акт незаконным и необоснованным, просит отменить решение суда и принять новый судебный акт.

В своей жалобе заявитель указывает, что при определении размера неустойки судом первой инстанции не приняты во внимание положения моратория о начислении штрафных санкций.

Определение Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.04.2023 о принятии апелляционной жалобы к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства размещено на официальном сайте https://kad.arbitr.ru/, что является надлежащим извещением в силу статей 121, 122, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Дело рассматривается в порядке упрощенного производства в соответствии со ст. 228 АПК РФ без вызова сторон, извещенных о месте и времени рассмотрения дела.

Рассмотрев дело в порядке ст.ст. 266, 268 АПК РФ, изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, судебная инстанция приходит к выводу, что решение суда первой инстанции подлежит отмене.

Как усматривается из материалов дела, между ПАО "Россети Московский регион" (Заказчик) и ООО "Сетевые инженерные сооружения" (Подрядчик) заключен Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ N П-28/2019 от 10.09.2019 по выполнению изыскательских работ, разработке и согласованию со всеми заинтересованными организациями проектно-сметной документации на стадии ПИР по титулу: "Строительство 6КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ N 16942 до границ участка в сторону ВРЩ-0,4кВ N 1, N 3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Орлово-Давыдовский пер., вл. 2А, стр. 1,2, 3, 4 для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Московские кабельные сети" (далее - Договор)".

В соответствии с п. 3.1 Договора стоимость работ составляет 321 894 руб. 98 коп., в т.ч. НДС 20% - 53 649 руб. 16 коп.

Согласно п. 4.1 Договора сроком окончания работ является 31 декабря 2019 года.

По состоянию на 28 декабря 2022 года работы по Договору Подрядчиком не выполнены.

В соответствии с п. 5.4. Договора при нарушении Подрядчиком сроков сдачи разработанной документации (в том числе промежуточных по каждому этапу), установленных Графиком производства этапов работ, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательства.

Период просрочки составляет 1071 день (с 01.01.2020 г. по 06.12.2022 г.). Исходя из изложенного, размер неустойки рассчитан следующим образом:

321 894 руб. 98 коп. * 0,1 % * 1071 день = 344 749 руб. 52 коп.

Согласно представленному расчету размер неустойки по Договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ N П-28/2019 от 10.09.2019 г. составляет 344 749 руб. 52 коп.

В адрес Ответчика Истцом была направлена претензия (исх. N МКС/01/15413 от 31.10.2022 г.) с предложением оплатить неустойку.

Как установлено судом первой инстанции, размер неустойки по Договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ N П-28/2019 от 10.09.2019 г. составляет 344 749 руб. 52 коп.

При указанных обстоятельствах иск признан подлежащим удовлетворению.

Между тем, апелляционный суд не может согласиться с данным выводом суда первой инстанции.

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев. Датой официального опубликования является 01.04.2022.

Согласно подпункту 2 пункта 3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется 2) наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 данного Федерального закона.

Пунктом 1 статьи 63 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в том числе установлено, что не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

Как разъяснено в п. 7 Постановления N 44, в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ), неустойка (ст. 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (ст.75 НК РФ), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подп. 2 п. 3 ст. 9.1, абз. десятый п. 1 ст. 63 Закона N 127-ФЗ).

В частности, это означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в общеисковом порядке заявление кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за период действия моратория. Лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе заявить возражения об освобождении от уплаты неустойки и в том случае, если в суд не подавалось заявление о его банкротстве-

Таким образом, по общему правилу не могут быть начислены и взысканы финансовые (штрафные) санкции с должников, на которых распространяется действие моратория, введенного Постановлением N 497 (фактически со всех должников, за исключением застройщиков домов-долгостроев), за период с 01.04.2022 г. до 01.10.2022 г.

С учетом изложенного, являются правомерными требования истца о взыскании пени, начисленные на сумму долга за период с 01.01.2020 по 06.12.2022, исключив период действия моратория, введенного Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 (ред. от 13.07.2022) "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами".

Таким образом, размер неустойки, подлежащий взысканию, составляет:

За период с 01.01.2020 г. по 31.03.2022 г. - 264 275,78 руб. (321 894,98 руб. х 0,1% х 821 день);

За период с 02.10.2022 г. по 06.12.2022 г. - 21 245,07 руб. (321 894,98 руб. х 0,1% х 66 дней);

Общий размер неустойки составляет 285 520 руб. 85 коп.

Учитывая изложенное, исковые требования подлежат удовлетворению в части взыскания неустойки в размере 285 520 руб. 85 коп., в связи с чем решение суда первой инстанции подлежит изменению.

Расходы по госпошлине подлежат распределению в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 110, 267, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.04.2023 по делу N А40-3498/23 изменить.

Взыскать с ООО "СЕТЕВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ" в пользу ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" неустойку в размере 285 520 руб. 85 коп., расходы по оплате государственной пошлины по иску в сумме 8 195 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" в пользу ООО "СЕТЕВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ" расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в сумме 515 руб.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.И. Тетюк