Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 июня 2023 г. N 09АП-34676/23 по делу N А40-209158/2022

г. Москва

22 июня 2023 г.

Дело N А40-209158/22

Резолютивная часть постановления оглашена: 15 июня 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен: 22 июня 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Семёновой А.Б.,

судей: Порывкина П.А., Бодровой Е.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Платоновым Д.М.,

рассматривает в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" на решение Арбитражного суда города Москвы от 07.04.2023 по делу N А40- 209158/22

по иску (заявлению) общества с ограниченной ответственностью "Строй регион развитие" (295022, Республика Крым, Симферополь город, Бородина улица, дом 18Д, офис 209 литер А, ОГРН: 1159102071622, Дата присвоения ОГРН: 11.03.2015, ИНН: 9102174958)

к обществу с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" (119415, город Москва, Вернадского проспект, дом 53, ОГРН: 1107746473284, Дата присвоения ОГРН: 09.06.2010, ИНН: 7729657870),

о взыскании 3 057 105 руб. 73 коп.

При участии в судебном заседании:

от истца: Ермолина Л.Ю. по доверенности от 14.12.2021,

от ответчика: Дзиов Д.Р. по доверенности от 03.03.2023.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Строй регион развитие" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" о взыскании пени в размере 3 057 105 руб. 73 коп.

Решением от 07.04.2023 исковые требования удовлетворены.

Ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда города Москвы от 07.04.2023 отменить; принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении исковых требований в части взыскании пени за период 06.04.2020-06.10.2020 в размере 561 242,59 руб. отказать.

С учетом разъяснений, изложенных в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", и отсутствия возражений относительно проверки судом апелляционной инстанции только части судебного акта, законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверяется апелляционным судом в обжалуемой части, в соответствии с пунктом 5 статьи 268 АПК РФ.

В судебном заседании апелляционного суда ответчик поддержал апелляционную жалобу. Истец с доводами жалобы не согласен, решение суда считает законным и обоснованным, просит оставить его без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Рассмотрев дело в порядке ст.ст. 266, 268 АПК РФ, заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия установила следующее.

Как следует из материалов дела, 09.01.2019 между ООО "ССК "Газрегион" и ООО "Строй Регион Развитие" заключен договор N 1-А-РЕК-2019/СГМ 18-012 на выполнение работ по строительству объекта.

В соответствии с п. 4.2 договора ООО "ССК "Газрегион" приняло на себя обязательство принять работы и оплатить их в течение 20 календарных дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3.

п.2 ст. 69 АПК РФ не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. Указанные решением установлен факт заключения 09.01.2019 спорного договора, выполнения работ на сумму 36 320 236,81 руб., частичной оплаты в сумме 17 560 040,21 руб.; наличия задолженности в сумме 18 760 196,60 руб. Решение суда не обжаловано, вступило в силу 22.10.2021.

ООО "Строй Регион Развитие" выполнило работы на сумму 36 320 236,81 руб.: по акту приемки работ от 18.06.2019 на сумму 17 491 790,21 руб., по акту приемки работ от 29.08.2019 на сумму 8 995 678,90 руб. и по акту приемки работ от 23.09.2019 на сумму 9 832 768,70 руб.

ООО "ССК "Газрегион" оплатило платежным поручением N 11021 от 14.08.2019 только работы по акту от 18.06.2019 на сумму 17 491 790,21 руб. и стороны по договору произвели актом N 137 зачет встречных однородных требований от 30.09.2019 на сумму 68 250,00 руб., что не покрыло имеющейся задолженности ответчика по актам от 29.08.2019 на сумму 8 995 678,90 руб. и от 23.09.2019 на сумму 9 832 768,70 руб.

Согласно п. 4.2 договора оплата за выполненные работы производится в течение 20 календарных с даты предоставления и подписания форм КС-2, КС-3.

Указанные документы были подписаны сторонами 28.08.2019, срок оплаты истек 18.09.2019 (20 календарных дней).

Таким образом, начало срока неисполнения обязательства по оплате выполненных строительно-монтажных работ на сумму 8 927 428,90 (8 995 678,90 руб. - 68 250 руб.) - 19.09.2019, на сумму 9 832 768,70 рублей - с 15.10.2019.

Согласно п. 20.13 договора он действует до полного выполнения всех обязательств сторонами. Следовательно, в случае неисполнения обязательств стороны несут ответственность в соответствии с условиями договора.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 7.16 договора предусмотрено, что в случае неисполнения обязанностей по договору, подрядчик уплачивает пени, штрафы, в соответствии с п. 12.1 договора.

В соответствии с п. 12.1.2 субподрядчик вправе требовать уплаты неустоек (штрафы, пени), в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Согласно письму Газпромбанка N 02-3/1171 об оплате исполнительного листа от 18.02.2022, сумма основного долга в размере 18 760 196 рублей была оплачена ООО "ССК "Газрегион". Денежные средства поступили на счет ООО "СРР" 17.02.2022.

Согласно расчету истца, проверенному судом первой инстанции, сумма пени составила 3 057 105 руб. 73 коп.

В удовлетворении ходатайства о снижении размера неустойки суд первой инстанции отказал, в применении Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 428 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников" суд также отказал, указав, что ответчик не представил доказательств того, что пострадал от обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, ответчик не является банкротом и в отношении него не подано заявление о банкротстве.

Доводы жалобы о наличии оснований для применения моратория в соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 428 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников" признаются апелляционным судом обоснованными.

Согласно пункту 1 статьи 9.1. Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности" (далее - ФЗ N 127) для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами (далее для целей настоящей статьи - мораторий), на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом б) пункта 1 постановления Правительства РФ от 03.04.2020 N 428 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников" (далее - Постановление N 428) в отношении организаций, включенных в перечень (перечни) системообразующих организаций российской экономики, введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Мораторий вводится на срок со дня официального опубликования Постановления N 428 и действует в течение 6 месяцев (пункт 5 Постановления Кг 428), то есть на период с 06.04.2020 по 06.10.2020 включительно.

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" включено в перечень системообразующих организаций российской экономики (N п/п 183 в "Перечне системообразующих организаций российской экономики", утв. протоколом заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития Российской экономики от 20.03.2020 N 3, Письмо Минэкономразвития России от 23.03.2020 N 8952-РМ/Д18и "О перечне системообразующих организаций").

Таким образом, на период с 06.04.2020 по 06.10.2020 в отношении общества с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" введен мораторий на возбуждение дела о банкротстве.

На срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают последствия, предусмотренные абзацем 5, абзацами 7-10 пункта 1 статьи 63 ФЗ N 127 (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1. ФЗ N 127).

Согласно абзацу 10 пункта 1 статьи 63 ФЗ N 127 не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

Как разъяснено в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 2, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.04.2020 (вопрос N 10), одним из последствий введения моратория является прекращение начисления неустоек (штрафов и пеней) и иных финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежных обязательств и обязательных платежей по требованиям, возникшим до введения моратория (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац 10 пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).

Принимая во внимание изложенное, основания для требования выплаты неустойки за период с 06.04.2020 по 06.10.2020 отсутствуют.

Апелляционным судом произведен перерасчет неустойки, общий размер которой за период с 27.09.2019 по 05.04.2020 и с 07.10.2020 по 16.02.2022 составил 1 288 130,80 руб.

Оснований для снижения размера неустойки в соответствии со ст. 333 ГК РФ апелляционный суд не усматривает.

При таких обстоятельствах, решение Арбитражного суда города Москвы от 07.04.2023 по делу N А40-209158/22 подлежит изменению в части периода и размера неустойки.

Рассматривая вопрос о распределении бремени несения расходов по государственной пошлине за рассмотрение апелляционной жалобы, апелляционный суд приходит к выводу, что с учетом доводов, изложенных в апелляционной жалобе, судебные расходы за рассмотрение апелляционной жалобы подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 07.04.2023 по делу N А40-209158/22 в обжалуемой части изменить, изложить резолютивную часть решения в следующей редакции.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строй регион развитие" пени за период с 27.09.2019 по 16.02.2022 (за исключением периода с 06.04.2020 по 06.10.2020) в размере 1 288 130 руб. 80 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 16 132 руб. 05 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строй регион развитие" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 руб. 00 коп.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

А.Б. Семёнова

Судьи

П.А. Порывкин Е.В. Бодрова