Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 сентября 2023 г. N 09АП-57088/23 по делу N А40-93985/2023

г. Москва

22 сентября 2023 г.

Дело N А40-93985/23

Резолютивная часть постановления объявлена 19 сентября 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 сентября 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Семикиной О.Н.,

судей: Бодровой Е.В., Тетюка В.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Пулатовой К.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ"

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 14.07.2023

по делу N А40-93985/23,

по иску ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ" (ИНН 7710661801)

к обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙСТАНДАРТ СЕРВИС" (ИНН 7705798896)

о взыскании,

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: Жаворонкова Н.В. по доверенности от 01.10.2022,

УСТАНОВИЛ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ" обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙСТАНДАРТ СЕРВИС" о взыскании с ответчика неустойки по государственному контракту N 79/21 от 25.05.2021 в размере 201.436 руб. 73 коп.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.07.2023 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с решением Арбитражного суда города Москвы 14.07.2023, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, находит решение Арбитражного суда города Москвы от 14.07.2023 не подлежащим изменению или отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между Государственным казенным учреждением города Москвы "Технический центр Департамента культуры города Москвы" и ООО "СТРОИСТАНДАРТ СЕРВИС" был заключен государственный контракт контракту от 25 мая 2021 г. N 79/21 на выполнение работ по капитальному ремонту системы вентиляции и дымоудаления в ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. И.С.Козловского" по адресу: г. Москва, ул. Крылатская, д. 23, корп. 2.

Определенный контрактом срок выполнения работ - 23 августа 2021 г. работы по контракту выполнены 20 декабря 2021 г. Просрочка составляет 119 календарных дней.

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Размер пени по контракту составляет:

(7 194 390, 34 - 0,00) х 1/300 х 8,5% х 91 + (7 194 390, 34-5 184 973,76) х 1/300 х 8,5% х 28 = 201 436 (Двести одна тысяча четыреста тридцать шесть) рублей 73 копейки.

Заказчиком направлены в адрес подрядчика требования от 31.08.2021 N ТЦ-08-1621/21 и от 30.12.2021 N ТЦ-08-4298/21-1, которые были оставлены последним без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, исходит из следующего.

Суд отклоняет доводы заявителя, как противоречащие обстоятельствам дела, в частности, применительно к пункту 40 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017), списание неустоек (штрафов, пеней) является обязанностью заказчика.

Названный подход соответствует правовой позиции Верховного суда Российской Федерации, изложенной в определении от 19.04.2022 N 302-ЭС21-25561.

Вместе с тем судом первой инстанции установлено, что обязательства по контракту исполнены, размер неустойки не превышает 5% от цены контракта. Обращая внимание на признание ответчиком факта допущенной просрочки, на заказчика в силу пункта 40 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017) возлагалась обязанность по списанию предъявленной к взысканию неустойки в порядке, предусмотренном подпунктом "а" пункта 3 Правил N 783.

При таких обстоятельствах, апелляционная инстанция приходит к выводу, что судом первой инстанции дана надлежащая оценка фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права. В свою очередь, доводы истца, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены или изменения решения суда от 14.07.2023.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 14.07.2023 по делу N А40-93985/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

О.Н. Семикина

Судьи

Е.В. Бодрова В.И. Тетюк