Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 сентября 2023 г. N 15АП-13877/23 по делу N А53-41705/2022

город Ростов-на-Дону

27 сентября 2023 г.

дело N А53-41705/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 26 сентября 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 сентября 2023 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Барановой Ю.И.

судей Величко М.Г., Шапкина П.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Матвейчук А.Д.,

при участии:

от истца - представитель Филонова А.В. по доверенности от 09.01.2023, паспорт;

от ответчика - представитель Танделов Л.Б. по доверенности от 01.01.2023, паспорт;

от третьего лица - представитель Тареев С.П. по доверенности от 19.10.2022, паспорт,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону; Администрации города Ростова-на-Дону

на решение Арбитражного суда Ростовской области

от 13.07.2023 по делу N А53-41705/2022 по иску Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону к ПАО "Газпром Газораспределение Ростов-на-Дону" при участии третьего лица Администрации города Ростова-на-Дону об обязании заключить договор,

УСТАНОВИЛ:

Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону обратился в суд с исковым заявлением к публичному акционерному обществу "Газпром Газораспределение Ростов-на-Дону" с требованием об обязании заключить договор.

Решением суда от 13.07.2023 приняты условия договора на эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог местного значения города Ростова-на-Дону в следующей редакции.

2.1.2. Департамент обязан при проведении ремонта или реконструкции автомобильной дороги обеспечивать исправное состояние инженерных коммуникаций; в случае причинения вреда третьим лицам, возникшего в связи с нарушением состояния инженерных коммуникаций, компенсировать третьим лицам, причиненный вред в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Департамент обязан, если при проведении ремонта автомобильной дороги повреждаются инженерные коммуникации, незамедлительно принимать меры но восстановлению за свой счет инженерных коммуникаций.

2.1.4. Департамент обязан в случае реконструкции или капитального ремонта автомобильной дороги (участков автомобильной дороги) обеспечить демонтаж, перенос или переустройство инженерных коммуникаций за свой счет.

2.2.3. Департамент имеет право реализовывать по отношению к Владельцу инженерных коммуникаций меры ответственности в соответствии с действующим законодательством й условиями Договора за нарушение им обязательств по Договору.

2.2.5. Департамент имеет право осуществлять мониторинг соблюдения владельцем инженерных коммуникаций технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению при эксплуатации инженерных коммуникаций в границах автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, а также выдавать владельцу инженерных коммуникаций обязательные для исполнения требования в форме претензии об устранении выявленных нарушений технических требований и условий.

2.3.8. Владелец инженерных коммуникаций обязан выполнять за свой счет, своими силами и средствами (механизмами, оборудованием и т.д.) или с привлечением третьих лиц в установленный срок требования, изложенные в претензии устранению выявленных недостатков при эксплуатации инженерной коммуникаций.

3.3. Владелец инженерных коммуникаций уведомляет МКУ "Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на- Дону" о завершении работ, связанных с доступом коммуникациям в границах автомобильной дороги, для получения справки о восстановлении конструктивных слоев дорожного покрытия с предоставлением следующих сведений и документов о завершенных работах:

- фотоотчет о поэтапном производстве работ;

- акты освидетельствования скрытых работ, акт ответственных конструкций - подписанные между представ подрядной организации осуществляющего ремонтные работы;

- паспорта (документы о качестве) сертификаты на применяемые материалы (битумная эмульсия, битум, битумно ленты, битумно-полимерные ленты, полимерно-битумные мастики, щебень, асфальтобетон);

- справка об утилизации или переработке грунта и строительных отходов.

По требованию МКУ "Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону" владелец подземных коммуникаций предоставляет отчет по лабораторному контролю качества дорожных работ, выполненных в течение отчетного календарного месяца на картах площадью от 5 до 25 м2 в количестве 5% от общего количества произведенных работ. На картах площадью 25 м2 и более - лабораторный контроль обязателен.

3.5. Обязательным условием подписания Департаментом Акта о восстановлении конструктивных слоев дорожного покрытия автомобильной дороги является наличие справки о восстановлении конструктивных слоев дорожного покрытия автомобильной дороги, выданной владельцу инженерных коммуникаций, и оборудование Владельцем инженерных коммуникаций автомобильной дороги техническими средствами регулирования дорожного движения в соответствии с проектом (схемой) организации дорожного движения.

Пункты 2.3.11, 2.3.13, 5.2, 5.4, 5.5 исключены.

Не согласившись с указанным судебным актом, Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону и Администрация города Ростова-на-Дону обжаловали его в порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В апелляционных жалобах заявители указали на незаконность решения, просили отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

В судебном заседании апелляционного суда представители истца и ответчика заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения на следующих условиях:

"1. Стороны признают взаимные обязательства по заключению договора на эксплуатацию находящихся во владении ответчика инженерных коммуникаций в границах автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог местного значения города Ростов-на-Дону (далее - Договор).

2. С учетом разногласий сторон при определении указанных ниже условии Договора стороны пришли к согласию урегулировать спорные условия в следующей редакции:

Пункт догов ора	Согласованная редакция
Пункт 2.1. Департамент обязан:
Пункт 2.1.2	При проведении ремонта или реконструкции автомобильной дороги обеспечивать исправное состояние инженерных коммуникаций: в случае причинения вреда третьим лицам, возникшего в связи с нарушением состояния инженерных коммуникаций, компенсировать третьим лицам, причиненный вред в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Пункт 2.1.3	Если при проведении ремонта автомобильной дороги повреждаются инженерные коммуникации, незамедлительно принимать меры но восстановлению за свой счет инженерных коммуникаций.
Пункт 2.1.4	В случае реконструкции или капитального ремонта автомобильной дороги (участков автомобильной дороги) обеспечить демонтаж, перенос или переустройство инженерных коммуникаций за свой счет.
2.2. Департамент имеет право:
Пункт 2.2.5	Осуществлять мониторинг соблюдения владельцем инженерных коммуникаций технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению при эксплуатации инженерных коммуникаций в границах автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, а также выдавать владельцу инженерных коммуникаций обязательные для исполнения требования в форме претензии об устранении выявленных нарушений технических требований и условий.
Пункт 2.3 Владелец инженерных коммуникаций обязан:
Пункт 2.3.11	Пункт исключить.
Пункт 2.3.13	Пункт исключить.
Пункт 3.3	Владелец инженерных коммуникаций в течение 3 рабочих дней после завершения работ, уведомляет Департамент и МКУ "Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону" о завершении работ по настоящему договору для получения справки о восстановлении конструктивных слоев дорожного покрытия автомобильной дороги в порядке предусмотренном постановлением Администрации города Ростова-на-Дону об утверждении организационно-правового порядка прокладки, переустройства, переноса и ремонта подземных инженерных коммуникаций, их эксплуатации в городе Ростове-на-Дону и контроля качества благоустройства территории после выполнения указанных работ. Владелец инженерных коммуникаций одновременно с уведомлением о завершении работ направляет в МКУ "Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону" документы, указанные в пункте 4.21 постановления Администрации города Ростова-на-Дону N 1043 от 14.10.2022 года. МКУ "Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону" в течение 20 рабочих дней выдает справку о восстановлении конструктивных слоев дорожного покрытия автомобильной дороги или отказ в выдаче справки в порядке, предусмотренном постановлением Администрации города Ростова-на-Дону об утверждении организационно-правового порядка прокладки, переустройства, переноса и ремонта подземных инженерных коммуникаций, их эксплуатации в городе Ростове-на-Дону и контроля качества благоустройства территории после выполнения указанных работ.
Пункт 5.2	Владелец инженерных коммуникаций за каждый день просрочки, допущенной при производстве работ, в том числе работ, выполняемых в рамках гарантийных обязательств, уплачивает штраф. В случае, если период просрочки составляет 3 (три) дня. размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый день просрочки, в случае же, если период просрочки составляет более 3 (трех) дней, размер штрафа устанавливается в размере 10000 (десяти тысяч) рублей за каждый день просрочки.
Пункт 5.4	Владелец инженерных коммуникаций несет ответственность перед Департаментом за допущенные отступления от условий Договора. За каждое выявленное нарушение технических требований при восстановлении конструктивных слоев дорожной одежды автомобильной дороги Владелец инженерных коммуникаций уплачивает штраф в размере 40000 (сорока тысяч) рублей. Владелец инженерных коммуникаций несет административную, материальную и уголовную ответственность в случае нарушения им требований действующего законодательства, в том числе технических регламентов и стандартов, настоящего Договора, разрешения на производство земляных работ, а также в случаях фактов дорожно-транспортных происшествий, произошедших в результате ненадлежащей эксплуатации инженерных коммуникаций их Владельцем в границах полосы отвода автомобильной дороги.
Пункт 5.5	За каждый факт нарушения условий настоящего договора, не связанного с нарушением технических требований при восстановлении конструктивных слоев дорожной одежды, Владелец инженерных коммуникаций уплачивает штраф в размере 20000 (двадцати тысяч) рублей.

3. Стороны пришли к соглашению о сохранении иных пунктов Договора в редакции формы договора на эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог местного значения города Ростов-на-Дону, типовых технических требований и условий по восстановлению конструктивных слоев дорожной одежды при производстве аварийных работ, утвержденных постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону от 14.10.2022 N 1043 "Об утверждении организационно-правового порядка прокладки, переустройства, переноса и ремонта подземных коммуникаций, их эксплуатации в городе Ростове-на-Дону и контроля качества благоустройства на территории после выполнения указанных работ" (приложения N 5 и N 6 к организационно-правовому порядку прокладки, переустройства, переноса и ремонта подземных инженерных коммуникаций, их эксплуатации и контроля качества благоустройства территории после выполнения указанных работ в городе Ростове-на-Дону).

4. Ответчик обязуется не позднее одного месяца со дня утверждения мирового соглашения в письменном виде предоставить истцу подписанный перечень находящихся во владении ответчика инженерных коммуникаций, расположенных в границах автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог местного значения города Ростова-на-Дону. Стороны пришли к соглашению о том, что указанный перечень после его предоставления истцу будет являться неотъемлемой частью Договора.

5. Мировое соглашение определяет факт заключения сторонами Договора на определенных в нем согласованных сторонами условиях.

6. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела 7 АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого по ходатайству одной их сторон настоящего мирового соглашения.

7. Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу статьи 142 АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и сроки, которые предусмотрены этим соглашением, что им известны правовые последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу.

8. Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента утверждения его Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом.

9. Настоящее мировое соглашение составлено в трёх экземплярах. Один экземпляр - для Ответчика, один - для Истца и один экземпляр для суда, при этом каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

10. На основании ст. 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны просят суд утвердить настоящее мировое соглашение и прекратить производство по делу."

В судебном заседании представитель третьего лица не возражал против удовлетворения заявленного ходатайства.

В порядке ст. 163 АПК РФ в судебном заседании 19 сентября 2023 года объявлялся перерыв до 26 сентября 2023 года.

После окончания перерыва от Администрации города Ростова-на-Дону поступило заявление об отказе от апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Ростовской области от 13.07.2023 по делу N А53-41705/2022.

Ходатайство об отказе от апелляционной жалобы подписано представителем администрации Тареевым С.П. по доверенности N 59.1/2113 от 22.09.2023.

Согласно части 1 статьи 265 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд прекращает производство по апелляционной жалобе, если от лица, ее подавшего, после принятия апелляционной жалобы к производству поступило ходатайство об отказе от апелляционной жалобы и отказ принят судом в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

В части 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации закреплено, что арбитражный суд не принимает отказ от иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

Рассмотрев заявленное ходатайство, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что отказ Администрации города Ростова-на-Дону от апелляционной жалобы не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем, он подлежит принятию, а производство по апелляционной жалобе прекращению.

Изучив материалы дела и текст мирового соглашения, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что ходатайства истца и ответчика об утверждении по делу мирового соглашения подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 4 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 Кодекса.

В силу части 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону. В соответствии с частью 4 указанной статьи мировое соглашение утверждается арбитражным судом.

Согласно статье 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающем полномочия представителя.

Со стороны истца Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону мировое соглашение подписано директором Водопьяновым Д.В., со стороны ответчика ПАО "Газпром Газораспределение Ростов-на-Дону" мировое соглашение подписано генеральным директором Ревенко В.Ю.

Анализ материалов дела и условий заключенного сторонами мирового соглашения свидетельствует о том, что оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. Оснований для отказа в утверждении мирового соглашения апелляционный суд не усматривает.

В силу статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

Сторонам разъясняется, что в соответствии с частью 2 статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выданного арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.

В случае утверждения мирового соглашения, в соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по делу подлежит прекращению, в связи с чем, решение суда первой инстанции подлежит отмене.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае прекращения производства по делу (административному делу) или оставления заявления (административного искового заявления) без рассмотрения Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции или арбитражными судами.

Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону и Администрация города Ростова-на-Дону освобождены от уплаты государственной пошлины как по иску, так и за подачу жалобы (подпункт 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации).

На основании изложенного, руководствуясь частью 4 статьи 49, статьями 139, 141, частью 2 статьи 150, статьями 258, 265, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

принять отказ Администрации города Ростова-на-Дону от апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Ростовской области от 13.07.2023 по делу N А53-41705/2022.

Прекратить производство по апелляционной жалобе.

Решение Арбитражного суда Ростовской области от 13.07.2023 по делу N А53-41705/2022 отменить.

Утвердить мировое соглашение, заключенное между Департаментом автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону и ПАО "Газпром Газораспределение Ростов-на-Дону" на следующих условиях:

"1. Стороны признают взаимные обязательства по заключению договора на эксплуатацию находящихся во владении ответчика инженерных коммуникаций в границах автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог местного значения города Ростов-на-Дону (далее - Договор).

2. С учетом разногласий сторон при определении указанных ниже условии Договора стороны пришли к согласию урегулировать спорные условия в следующей редакции:

Пункт

догов

ора

Согласованная редакция

Пункт 2.1. Департамент обязан:

Пункт 2.1.2

При проведении ремонта или реконструкции автомобильной дороги обеспечивать исправное состояние инженерных коммуникаций: в случае причинения вреда третьим лицам, возникшего в связи с нарушением состояния инженерных коммуникаций, компенсировать третьим лицам, причиненный вред в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Пункт 2.1.3

Если при проведении ремонта автомобильной дороги повреждаются инженерные коммуникации, незамедлительно принимать меры но восстановлению за свой счет инженерных коммуникаций.

Пункт 2.1.4

В случае реконструкции или капитального ремонта автомобильной дороги (участков автомобильной дороги) обеспечить демонтаж, перенос или переустройство инженерных коммуникаций за свой счет.

2.2. Департамент имеет право:

Пункт 2.2.5

Осуществлять мониторинг соблюдения владельцем инженерных коммуникаций технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению при эксплуатации инженерных коммуникаций в границах автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, а также выдавать владельцу инженерных коммуникаций обязательные для исполнения требования в форме претензии об устранении выявленных нарушений технических требований и условий.

Пункт 2.3 Владелец инженерных коммуникаций обязан:

Пункт 2.3.11

Пункт исключить.

Пункт 2.3.13

Пункт исключить.

Пункт

3.3

Владелец инженерных коммуникаций в течение 3 рабочих дней после завершения работ, уведомляет Департамент и МКУ "Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону" о завершении работ по настоящему договору для получения справки о восстановлении конструктивных слоев дорожного покрытия автомобильной дороги в порядке предусмотренном постановлением Администрации города Ростова-на-Дону об утверждении организационно-правового порядка прокладки, переустройства, переноса и ремонта подземных инженерных коммуникаций, их эксплуатации в городе Ростове-на-Дону и контроля качества благоустройства территории после выполнения указанных работ.

Владелец инженерных коммуникаций одновременно с уведомлением о завершении работ направляет в МКУ "Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону" документы, указанные в пункте 4.21 постановления Администрации города Ростова-на-Дону N 1043 от 14.10.2022 года. МКУ "Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону" в течение 20 рабочих дней выдает справку о восстановлении конструктивных слоев дорожного покрытия автомобильной дороги или отказ в выдаче справки в порядке, предусмотренном постановлением Администрации города Ростова-на-Дону об утверждении организационно-правового порядка прокладки, переустройства, переноса и ремонта подземных инженерных коммуникаций, их эксплуатации в городе Ростове-на-Дону и контроля качества благоустройства территории после выполнения указанных работ.

Пункт 5.2

Владелец инженерных коммуникаций за каждый день просрочки, допущенной при производстве работ, в том числе работ, выполняемых в рамках гарантийных обязательств, уплачивает штраф.

В случае, если период просрочки составляет 3 (три) дня. размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый день просрочки, в случае же, если период просрочки составляет более 3 (трех) дней, размер штрафа устанавливается в размере 10000 (десяти тысяч) рублей за каждый день просрочки.

Пункт 5.4

Владелец инженерных коммуникаций несет ответственность перед Департаментом за допущенные отступления от условий Договора. За каждое выявленное нарушение технических требований при восстановлении конструктивных слоев дорожной одежды автомобильной дороги Владелец инженерных коммуникаций уплачивает штраф в размере 40000 (сорока тысяч) рублей.

Владелец инженерных коммуникаций несет административную, материальную и уголовную ответственность в случае нарушения им требований действующего законодательства, в том числе технических регламентов и стандартов, настоящего Договора, разрешения на производство земляных работ, а также в случаях фактов дорожно-транспортных происшествий, произошедших в результате ненадлежащей эксплуатации инженерных коммуникаций их Владельцем в границах полосы отвода автомобильной дороги.

Пункт 5.5

За каждый факт нарушения условий настоящего договора, не связанного с нарушением технических требований при восстановлении конструктивных слоев дорожной одежды, Владелец инженерных коммуникаций уплачивает штраф в размере 20000 (двадцати тысяч) рублей.

3. Стороны пришли к соглашению о сохранении иных пунктов Договора в редакции формы договора на эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог местного значения города Ростов-на-Дону, типовых технических требований и условий по восстановлению конструктивных слоев дорожной одежды при производстве аварийных работ, утвержденных постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону от 14.10.2022 N 1043 "Об утверждении организационно-правового порядка прокладки, переустройства, переноса и ремонта подземных коммуникаций, их эксплуатации в городе Ростове-на-Дону и контроля качества благоустройства на территории после выполнения указанных работ" (приложения N 5 и N 6 к организационно-правовому порядку прокладки, переустройства, переноса и ремонта подземных инженерных коммуникаций, их эксплуатации и контроля качества благоустройства территории после выполнения указанных работ в городе Ростове-на-Дону).

4. Ответчик обязуется не позднее одного месяца со дня утверждения мирового соглашения в письменном виде предоставить истцу подписанный перечень находящихся во владении ответчика инженерных коммуникаций, расположенных в границах автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог местного значения города Ростова-на-Дону. Стороны пришли к соглашению о том, что указанный перечень после его предоставления истцу будет являться неотъемлемой частью Договора.

5. Мировое соглашение определяет факт заключения сторонами Договора на определенных в нем согласованных сторонами условиях.

6. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела 7 АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого по ходатайству одной их сторон настоящего мирового соглашения.

7. Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу статьи 142 АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и сроки, которые предусмотрены этим соглашением, что им известны правовые последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу.

8. Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента утверждения его Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом.

9. Настоящее мировое соглашение составлено в трёх экземплярах. Один экземпляр - для Ответчика, один - для Истца и один экземпляр для суда, при этом каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

10. На основании ст. 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны просят суд утвердить настоящее мировое соглашение и прекратить производство по делу."

Производство по делу прекратить.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу постановления арбитражного суда.

Председательствующий

Ю.И. Баранова

Судьи

М.Г. Величко П.В. Шапкин