Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 4 октября 2023 г. N 02АП-6397/23 по делу N А82-17459/2022

г. Киров

04 октября 2023 г.

Дело N А82-17459/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 28 сентября 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 04 октября 2023 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Хорошевой Е.Н.,

судей Дьяконовой Т.М., Калининой А.С.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ахмедовой О.Р.,

без участия в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего Потребительского кооператива строительных инноваций "Социальный капитал" Стадченко Дмитрия Дмитриевича

на определение Арбитражного суда Ярославской области от 05.07.2023 по делу N А82-17459/2022

по заявлению Белоусова Сергея Владимировича

о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная компания" (ИНН 7604358955, ОГРН 1197627019215) требования в размере 2 048 875,66 руб.,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Югаткин Игорь Сергеевич обратился в Арбитражный суд Ярославской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная компания" (далее - ООО "РСК", должник) как ликвидируемого должника.

Определением суда от 28.10.2022 заявление принято к производству, назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления.

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 05.12.2022 (резолютивная часть от 01.12.2022) ООО "РСК" признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство в отношении имущества должника как ликвидируемого должника. Конкурсным управляющим должника утверждена Беляева Анна Александровна, член Ассоциации арбитражных управляющих "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса".

Сообщение о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 230 от 10.12.2022.

13.01.2023 Белоусов Сергей Владимирович обратился в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная компания" требования в размере 1 549 437,83 руб., в том числе 949 437,83 руб. основной долг, 500 000 руб. неустойка, 100 000 руб. компенсация морального вреда.

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 05.07.2023 признано обоснованным и включено в реестр требований кредиторов ООО "РСК" требование Белоусова Сергея Владимировича в составе третьей очереди в размере 300 000 руб. штрафа; производство по делу в части суммы 100 000 руб. морального вреда прекращено; в остальной части требования отказано.

Единственный участник должника - Потребительский кооператив строительных инноваций "Социальный капитал" в лице конкурсного управляющего Стадченко Дмитрия Дмитриевича с принятым определением суда не согласен, обратился во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит отменить судебный акт в части включения в соответствующий реестр требование Белоусова С.В. в размере 300 000 штрафа, отказать заявителю во включении в реестр требования полностью.

Заявитель жалобы указывает, что обязанность по возврату суммы основного долга наступила не в силу заключения соглашения о расторжении договора, так как кредитором не были представлены банковские реквизиты, а в силу введения в отношении должника процедуры конкурсного производства, что не подпадает под действие статьи 13 Закона Российской Федерации от 09.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей). Штраф в размере 50% от взыскиваемой суммы по пункту 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей также является финансовой санкцией, поэтому тоже подпадает под действие моратория и не подлежит начислению и включению в реестр. Дело о банкротстве ООО "РСК" возбуждено в трехмесячный срок после окончания моратория, возможные нарушения были в период моратория, следовательно штраф по пункту 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей не подлежит включению в реестр в силу положений пункта 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N44.

Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 18.08.2023 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 19.08.2023.

Муравьева Ю.Б. в отзыве на апелляционную жалобу указывает, что сумма свободных денежных средств, имевшихся в распоряжении должника в период действия моратория, более чем в три раза превышает объем требований кредиторов. В целом, за 2022 год должник произвел перечисления денежных средств на общую сумму 696 357 352,98 руб., из которых для размещения на депозите было направлено 553 858 000,00 руб. Соответственно, по мнению Муравьевой Ю.Б., в действительности должник не пострадал от обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, и ссылки должника на указанные обстоятельства являются проявлением заведомо недобросовестного поведения. Просит суд удовлетворить требования конкурсных кредиторов ООО "РСК", не ограничивая их применением моратория.

Лица, участвующие в деле, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дело рассматривается в отсутствие неявившихся лиц.

Муравьева Ю.Б. ходатайствует об истребовании из ФНС России сведений о руководителе должника в период с 19.08.2019 до 06.04.2020.

Согласно части 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Следовательно, при рассмотрении ходатайства об истребовании доказательств суд должен проверить обоснованность данного процессуального действия с учетом принципов относимости и допустимости доказательств, и при отсутствии соответствующей необходимости, вправе отказать в его удовлетворении.

В настоящем случае обстоятельства, подтверждающие необходимость получения запрашиваемой документации в рамках обособленного спора о включении требования заявителя в реестр требований кредиторов, не названы Муравьевой Ю.Б.

Принимая во внимание предмет и основание заявления, предмет доказывания, учитывая, что ходатайство об истребовании доказательств не было заявлено в суде первой инстанции, обоснование невозможности заявления подобного ходатайства в суде первой инстанции отсутствует, суд апелляционной инстанции не усматривает правовых оснований для удовлетворения заявленного Муравьевой Ю.Б. ходатайства.

Законность определения Арбитражного суда Ярославской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 АПК РФ в пределах, определяемых доводами апелляционной жалобы с учетом доводов отзыва на нее.

Как следует из материалов дела, 02.09.2021 между Белоусовым С.В. и ООО "РСК" заключен договор подряда на отделку внутренних помещений N ОТ-Л193-09/21, согласно условиям которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный договором срок выполнить работы по п. 1.2 договора на объекте, находящемся на участке по адресу: Ярославская область, р-н Ярославский, с/о Рютневский, д.Малые Жарки, ул.Спасская д. 30, кадастровый N 76:17:033901:4778, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить цену договора.

По акту приема-передачи от 12.04.2022 Подрядчиком сданы, Заказчиком приняты работы по смете на сумму 634862,17 руб. Выявленных замечаний по части выполненных работ нет, неосвоенные денежные средства Заказчик просил Подрядчика возвратить, направлял претензии.

28.06.2022 сторонами подписано соглашение о расторжении договора подряда на отделку внутренних помещений N ОТ-Л193-9/21 от 02.09.2021, согласно условиям которого оставшиеся работы выполняться не будут, а оставшаяся сумма не освоенных средств в размере 949437,83 руб. подлежит возврату Заказчику в полном объеме частями: по 237359,25 руб. в срок до 15.09.2022, 15.10.2022, 15.11.2022 и 237360,08 руб. в срок до 15.12.2022.

Денежные средства не возвращены должником, заявитель начислил неустойку, штраф по Закону о защите прав потребителей, определил сумму морального вреда и обратился в суд с настоящим заявлением о включении суммы в реестр требований кредиторов должника.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения определения суда, исходя из нижеследующего.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и статьей 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Установление требований кредиторов осуществляется арбитражным судом в зависимости от процедуры банкротства, введенной в отношении должника в порядке, определенном статьями 71 и 100 Закона о банкротстве.

Согласно пункту 6 статьи 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом.

Согласно статье 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. Договор бытового подряда является публичным договором (статья 426). К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 03.05.2023 (резолютивная часть от 25.04.2023) признано обоснованным и включено в реестр требований кредиторов ООО "Ремонтно-строительная компания" требование Белоусова Сергея Владимировича в составе третьей очереди в размере 949 738,83 руб. основной долг. При рассмотрении требования по основному долгу, судом установлены фактические обстоятельства, а именно: факт оплаты заявителем должнику 1 584 300 руб.; выполнение должником работ на сумму 634 862,17 руб.; заключение сторонами 28.06.2022 Соглашения о расторжении договора подряда на отделку внутренних помещений N ОТ-Л193-9/21 от 02.09.2021. Судебный акт вступил в законную силу (статья 69 АПК РФ).

По общему правилу, закрепленному в абзаце втором пункта 1 статьи 4 Закона о банкротстве, состав и размер денежных обязательств, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и заявленных после принятия арбитражным судом такого заявления, определяются на дату введения первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

Однако иной порядок определения размера денежных обязательств определен законодателем для дел о банкротстве, возбужденных в период и после прекращения моратория, предусмотренного статьей 9.1 Закона о банкротстве.

Пленумом Верховного Суда РФ в постановлении от 24.12.2020 N 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление Пленума N 44) в целях единообразного применения судами положений статьи 9.1 Закона о банкротстве даны разъяснения по вопросам, касающимся целей введения моратория, круга лиц, на которых распространяются правила о моратории, и последствиях введения моратория.

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" (начало действия документа - 01.04.2022) введен мораторий сроком на 6 месяцев (до 01.10.2022) на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами.

Из материалов дела следует, что дело о банкротстве ООО "РСК" было возбуждено 28.10.2022, то есть в трехмесячный срок после окончания моратория на возбуждение дел о банкротстве, введенного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497.

Согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 9.1 Закона о банкротстве в делах о банкротстве, возбужденных в трехмесячный срок, состав и размер требований кредиторов (включая проценты, подлежащие уплате за пользование денежными средствами, предоставленными по договору займа, кредитному договору либо в качестве коммерческого кредита) определяются на день введения моратория, а не на день введения первой судебной процедуры банкротства. По смыслу указанной нормы при установлении требований кредиторов по делам о банкротстве, возбужденным в трехмесячный срок, финансовые санкции и договорные проценты не учитываются с начала действия моратория, в том числе в период с момента окончания моратория и до момента возбуждения дела о банкротстве, а также в период банкротства. К соответствующим требованиям применяются общие положения пункта 4 статьи 63 и пункта 2 статьи 213.19 Закона о банкротстве со дня введения моратория (пункт 10 Постановления Пленума N 44).

Суд первой инстанции установил, что производство по делу о признании несостоятельным (банкротом) должника возбуждено определением от 28.10.2022, то есть трехмесячный срок после моратория, в связи с чем применил положения статьи 9.1 Закона о банкротстве, пунктов 10, 11 Постановления N 44.

Довод Муравьевой Ю.Б. о том, что должник в действительности не пострадал от обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, учитывая сумму вложенных денежных средств на депозит голословен и документально материалами данного обособленного спора не подтвержден.

Часть 2 статьи 9, часть 1 статьи 65 АПК РФ предусматривают, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые ссылается в обоснование своих требований и возражений, и несет риск непредставления доказательств.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом (часть 3 статьи 65 АПК РФ).

В силу части 1 статьи 66 АПК РФ доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

В данном случае, ссылаясь в отзыве на апелляционную жалобу на размещение свободных денежных средств должником на депозит, Муравьева Ю.Б. в нарушение части 1 статьи 65 АПК РФ не представила доказательств, подтверждающих заявленные доводы.

В пункте 14 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" (далее - Постановление N 35) разъяснено, что рассмотрение дела о банкротстве (в судах всех инстанций) включает, в том числе разрешение отдельных относительно обособленных споров (далее - обособленный спор), в каждом из которых непосредственно участвуют только отдельные участвующие в деле о банкротстве или в арбитражном процессе по делу о банкротстве лица.

Ссылка Муравьевой Ю.Б. на представление подобных доказательств в ином обособленном споре признается несостоятельной, поскольку суд исследует и оценивает доказательства, представленные в рамках конкретного обособленного спора.

Кроме того, на стадии апелляционного производства дополнительные доказательства принимаются при наличии у заявителя объективных препятствий представить их в суд первой инстанции (часть 1, 2 статьи 268 АПК РФ).

Вопреки требованиям процессуального законодательства Муравьева Ю.Б. не обосновала уважительность причин и объективную невозможность представления соответствующих доказательств в арбитражный суд первой инстанции по причинам, не зависящим от нее, учитывая, что ее заявление о включении в реестр требований кредиторов должника принято определением суда от 30.01.2023. Следовательно, с этого момента у нее появилось право на заявление возражений относительно требований иных кредиторов (пункт 30 постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 60 "О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)").

Таким образом, довод о том, что должник не пострадал от обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, в настоящем случае не доказан. Следовательно, вопреки позиции Муравьевой Ю.Б. у суда не имелось правовых оснований для ограничения применения моратория, введенного Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 N 497.

Апеллянт полагает, что штраф не подлежит включению в реестр требований кредиторов должника.

Претензии по договору подряда направлялись заявителем в адрес должника 30.03.2022, а также 06.05.2022 и 01.06.2022 (претензии приобщены в дело), не исполнены должником. В претензии от 30.03.2022 заказчик заявил о расторжении договора, в связи с чем заявитель начислил и предъявил к включению в реестр требований кредиторов штраф по статье 13 Закона о защите прав потребителей в сумме 999 437,83 руб.

Как следует из пункта 6 статьи 13 Закона N 2300-1, при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Суд взыскивает указанный штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 46 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей").

Заявление кредитора о включении в реестр требований кредиторов должника по существу аналогично исковому требованию о взыскании с ответчика задолженности. Кроме того, при рассмотрении такого заявления кредиторы - потребители, обратившиеся в суд за установлением своих требований на основании судебных решений, ранее принятых вне рамок дела о банкротстве, и без таковых, имеют равный объем прав, в том числе и в части взыскания штрафа. Иное законом прямо не предусмотрено и не следует из него (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 12.12.2022 N 305-ЭС22-19987 по делу N А40-39025/2021).

В отличие от общих правил начисления и взыскания неустойки (штрафа, пени) право на присуждение предусмотренного пункта 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей штрафа возникает не в момент нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) обязанности добровольно удовлетворить законные требования потребителя, а в момент удовлетворения судом требований потребителя и присуждения ему денежных сумм. При этом такой штраф взыскивается судом и без предъявления потребителем иска о его взыскании (пункт 15 Обзора судебной практики по делам о защите прав потребителей, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 14.10.2020).

Требования о присуждении потребителю штрафа не могут быть заявлены и удовлетворены отдельно от требований о присуждении ему денежных сумм.

Штраф имеет гражданско-правовую природу и по своей сути является предусмотренной законом мерой ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, то есть одной из форм неустойки (определение Верховного Суда Российской Федерации от 08.10.2019 N 18-КГ19-127).

Материалами дела подтверждается, что срок окончания работ по договору подряда на отделку внутренних помещений N ОТ-Л193-09/21 от 02.09.2021 наступил до возбуждения дела о банкротстве. В претензиях от 30.03.2022, от 06.05.2022 и от 01.06.2022 кредитор просил расторгнуть договор и возвратить денежные средства ввиду нарушения должником сроков выполнения работ.

Вопреки позиции апеллянта, поскольку штраф возник в связи с неисполнением должником обязательств именно по вышеназванному договору (основное обязательство), которое исполнено со стороны кредитора (что не оспаривается апеллянтом) и не связан с соглашением о его расторжении от 28.06.2022, ссылка на возникновение обязанности по возврату суммы основного долга в процедуре банкротства признается необоснованной.

Таким образом, причинение вреда кредитору действиями должника произошло до возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) последнего.

Поскольку установленный пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей штраф рассматривается в качестве законной неустойки (штрафа), размер которого изначально определен законом, то независимо от того, что указанный штраф подлежит взысканию в судебном порядке, вопрос о квалификации данного требования в деле о банкротстве надлежит разрешать с учетом срока возникновения и исполнения соответствующих обязательств со стороны должника, а не с учетом срока принятия решения суда о начислении и взыскании штрафа. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел о защите прав потребителей" не содержит иного толкования вышеназванной санкции, при том, что правоотношения сторон первоначально базируются на гражданско-правовом обязательстве, а законодательство о защите прав потребителей является составной частью гражданского права РФ и регулируемых им имущественных отношений.

Из разъяснений, изложенных в пункте 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 63 "О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве", следует, что требования о применении мер ответственности за нарушение денежных обязательств, относящихся к текущим платежам, следуют судьбе указанных обязательств. В свою очередь, требования о применении мер ответственности за нарушение денежных обязательств, подлежащих включению в реестр требований кредиторов, не являются текущими обязательствами и учитываются в реестре требований отдельно в порядке, установленном пунктом 3 статьи 137 Закона о банкротстве.

Учитывая, что настоящее дело о несостоятельности (банкротстве) ООО "РСК" возбуждено определением суда от 28.10.2022, а срок исполнения должником обязательств по договору наступил до возбуждения в отношении должника производства по делу о несостоятельности (банкротстве), следовательно, денежное обязательство должника по уплате штрафа перед кредитором также наступило до возбуждения в отношении ООО "РСК" процедуры несостоятельности (банкротства), в связи с чем не является текущим платежом и подлежит включению в реестр требований кредиторов должника.

Оценив размер заявленного к включению в реестр штрафа, признанных судом обоснованными требований в сумме 949738,83 руб. х 50% = 474869,41 руб., учитывая заявление учредителя об уменьшении штрафа, характер деятельности должника, конкретные обстоятельства данного спора, компенсационную природу штрафа, необходимость соблюдения баланса между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного ущерба потерпевшей стороны, конкретные обстоятельства дела,, суд первой инстанции пришел к выводу, что размер штрафа явно не соразмерен последствиям допущенного нарушения обязательств, в связи с чем размер штрафа снизил до 300 000 руб.

Возражений относительно снижения размера штрафа в суде апелляционной инстанции лицами, участвующими в деле, не заявлено.

При этом штраф, подлежащий взысканию за нарушение прав потребителя, не относится к мерам ответственности, подлежащим периодичному начислению, а при взыскании в пользу потребителя денежных сумм, связанных с восстановлением нарушенных прав последнего, в силу прямого указания закона взыскивается единовременно судом с виновного лица за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя.

Ссылка апеллянта на судебную практику не может быть принята апелляционным судом при рассмотрении настоящего дела, так как преюдициального значения для настоящего дела не имеет, судебный акт принят судом по конкретным делам, фактические обстоятельства которых отличны от фактических обстоятельств настоящего дела.

Таким образом, оспариваемый судебный акт принят судом первой инстанции при правильном применении норм материального и процессуального права, с учетом конкретных обстоятельств дела, оснований для его отмены или изменения по приведенным доводам не имеется.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Согласно статье 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче апелляционной жалобы по данной категории дел государственная пошлина не уплачивается.

Руководствуясь статьями 258, 268, 269 (пункт 1), 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Ярославской области от 05.07.2023 по делу N А82-17459/2022 оставить без изменения, а апелляционную жалобу конкурсного управляющего Потребительского кооператива строительных инноваций "Социальный капитал" Стадченко Дмитрия Дмитриевича - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в течение одного месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Ярославской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Арбитражный суд Волго-Вятского округа.

Председательствующий

Е.Н. Хорошева

Судьи

Т.М. Дьяконова А.С. Калинина