Постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 9 октября 2023 г. N 21АП-4225/23 по делу N А84-6316/2023

09 октября 2023 г.

дело N А84-6316/2023

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Баукиной Е.А., рассмотрев без вызова лиц, участвующих в деле, и без проведения судебного заседания апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Севастопольэнерго" на решение Арбитражного суда города Севастополя от 14.08.2023 (резолютивная часть от 07.08.2023), принятое в порядке упрощенного производства, по иску общества с ограниченной ответственностью "Севастопольэнерго" (ОГРН 1179204000964, ИНН 9201519473, 299040, город Севастополь, Хрусталева улица, дом 44) к государственному бюджетному учреждению города Севастополя "Парки и скверы" (ОГРН 1169204061443, ИНН 9204563390,299020, г. Севастополь, ул. Мельникова, зд. 56) о взыскании убытков и неустойки.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Севастопольэнерго" (далее - ООО "Севастопольэнерго") обратилось в Арбитражный суд города Севастополя к государственному бюджетному учреждению города Севастополя "Парки и скверы" (далее - ГБУ "Парки и скверы") с иском о взыскании убытков в виде возмещения затрат в сумме 12880,61 руб. за строительство сетей и в сумме 6964,09 руб. за разработку технических условий и договора, о взыскании неустойки в соответствии с пунктом 17 договора за неисполнение обязательств по договору в размере 501,88 руб., а всего - в сумме 20346,58 руб.

Определением от 13.06.2023 дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Решением Арбитражного суда города Севастополя от 14.08.2023 (резолютивная часть от 07.08.2023) в удовлетворении иска ООО "Севастопольэнерго" отказано.

Не согласившись с решением суда от 14.08.2023, ООО "Севастопольэнерго" обратилось в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска. Апелляционная жалоба мотивирована тем, что решение суда первой инстанции принято с нарушением норм материального права, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Апеллянт указывает, что заключенный сторонами договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.06.2019 N 25019-0382 не может быть квалифицирован ни как договор оказания услуг, ни как смешанный договор, включающий в себя элементы договора возмездного оказания услуг и подряда. Срок действия договора технологического присоединения зависит от срока действия технических условий, поскольку прекращение действия последних влечет прекращение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения. Технические условия от 05.03.2019 N 0382-19 действуют два года, следовательно, срок их действия истекает 05.03.2021. В установленный Договором срок ООО "Севастопольэнерго" выполнило свои обязательства по строительству сетей на сумму 12880,61 руб., а также разработало технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, стоимость которых составляет 6964,09 руб. ГБУ "Парки и скверы" свои обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения не исполнило, в связи с чем должно оплатить неустойку в размере 501,88 руб. и возместить понесенные сетевой организацией убытки. Обязательства сторон по договору об осуществлении технологического присоединения прекратились 05.03.2021 с истечением срока действия технических условий. Именно с указанной даты истец должен был узнать о нарушении своего права. Таким образом, срок исковой давности по заявленным истцом требованиям истекает 05.03.2024. С исковым заявлением истец обратился в суд 02.06.2023, то есть в пределах срока исковой давности.

Определением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2023 апелляционная жалоба принята к производству.

В отзыве на апелляционную жалобу ГБУ "Парки и скверы" возразило против её удовлетворения, указало, что срок исковой давности исчислен судом первой инстанции правильно, исходя из требований пункта 21 Договора (с учетом протокола разногласий к договору от 26.03.2019 N 25019-0382), где изложен срок действия договора до 31.12.2019, следовательно, заявленные истцом требования должны быть предъявлены в срок до 31.12.2022. Пунктом 10 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям согласована плата за технологическое присоединение в размере 550 руб. Указанная сумма была полностью и своевременно перечислена истцу. Технические условия к договору были выданы 05.03.2019 до заключения договора, следовательно, ООО "Севастопольэнерго" считало цену договора в 550,00 руб. обоснованной и покрывающей все издержки истца. Работы на сумму 12880,61 руб. за строительство сетей и на сумму 6964,09 руб. за разработку технических условий ГБУ "Парки и скверы" по актам приема передачи не сдавались; уведомление о выполнении работ не поступало.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в соответствии с положениями главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

При повторном рассмотрении дела судом апелляционной инстанции в порядке упрощенного производства в пределах, предусмотренных статьями 266, 268, 272.1 АПК РФ, установлены следующие обстоятельства, имеющие значение для дела.

В соответствии с заявкой ГБУ "Парки и скверы" на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, ООО "Севастопольэнерго" выданы технические условия от 05.03.2019 N 0382-19 и заключен с заявителем договор от 26.03.2019 N 25019-0382 по типовой форме, закрепленной в приложении N 9 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила N 861).

Согласно пункту 1 договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) контрольно-пропускного пункта (КПП) не земельном участке, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 12 кВт;

категория надежности: III категория;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,38 кВ;

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения КПП, расположенного по адресу: площадь 50-летия СССР (кад. N 91:02:002008:2122).

В соответствии с пунктом 3 Договора точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия).

Согласно пункту 4 Договора технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении N 1.

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

В пункте 5 Договора стороны определили срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению в 6 месяцев со дня заключения настоящего Договора.

Согласно пункту 8 Договора заявитель обязан:

- надлежащим образом исполнить обязательства по Договору, в том числе, по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению;

- уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий в своей части;

- принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией;

- после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания;

- надлежащим образом исполнять указанные в разделе 3 договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.

В соответствии с пунктом 9 Договора заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

Пунктом 10 Договора установлен размер платы за технологическое присоединение, который определяется в соответствии Приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя от 28.12.2018 г. N 601-ОД и составляет 550 (Пятьсот пятьдесят рублей) 00 копеек, в том числе НДС (20%) - 91,67 (девяносто один руб. 67 копеек).

Согласно пункту 17. Договора сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный Договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

Согласно пункту 21 Договора (с учетом протокола разногласий к договору от 26.03.2019 N 25019-0382) срок действия договора до 31.12.2019, а в отношении обязательств - до полного исполнения их сторонами.

ООО "Севастопольэнерго" изготовило и выдало ГБУ "Парки и скверы" технические условия от 05.03.2019 N 0382-19, срок действия которых составляет 2 года с момента заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно пункту 10 Технических условий ООО "Севастопольэнерго" необходимо:

10.1. Установить РЩ-0,4кВ у наружной стены ТП-82, который запитать через автоматический выключатель Iном=63А от шин 380В в РУ-0,4кВ ТП-82. Проектируемый РЩ-0,4кв предусмотреть на возможность установки не менее 4-х автоматических выключателей 380В. Для возможности присоединения ЭПУ объекта заявителя в проектируемом РЩ-0,4кВ установить автоматический выключатель 380В Iном=25А.

10.2.Выполнить обязательные мероприятия по технологическому присоединению ЭПУ объекта к электрическим сетям:

10.2.1.проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий;

10.2.2. осмотр (обследование) присоединяемых ЭПУ заявителя сетевой организацией;

10.2.3. осуществление сетевой организацией фактического присоединения ЭПУ заявителя.

Согласно пункту 11 Технических условий заявителю необходимо:

11.1.Установить вводно-учетный щит - ВУЩ-0,4кВ на границе балансовой принадлежности сетей.

11.2.Выполнить мероприятия по организации учета электроэнергии в соответствии с требованиями раздела 10 Постановления Правительства РФ N 442 от 04.05.2012.

11.3.Установить в ВУЩ-0,4кВ устройство, обеспечивающее защиту ЭПУ и контроль величины максимальной мощности в соответствии с требованиями действующего законодательства.

11.4. Построить питающую ЛЭП-0,4кВ от точки присоединения электроустановки объекта ВУЩ-0,4кВ и далее к Р/Щ-0,4кВ объекта.

11.5. В случае необходимости, разработать проектную документацию объекта в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил устройства электроустановок и другой нормативно-технической документации. Принимаемые на стадии проектирования технические решения, а так же сам проект электроснабжения согласовать с ООО "Севастопольэнерго" и другими заинтересованными организациями, собственниками земли (землепользователями).

Платежным поручением от 29.05.2019 N 210215 ГБУ "Парки и скверы" перечислило ООО "Севастопольэнерго" плату за технологическое присоединение в размере 550,00 рублей.

ООО "Севастопольэнерго" ссылается на то, что письмом от 13.08.2019 N 10690/0/219 уведомило ГБУ "Парки и скверы" о выполнении своих обязательств по Договору и предложило выполнить обязанности заявителя, предусмотренные пунктом 11 Технических условий, после чего обратиться с заявлением на проведение осмотра электроустановки.

Однако доказательства направления по адресу заявителя или вручения ГБУ "Парки и скверы" письма от 13.08.2019 N 10690/0/219 ООО "Севастопольэнерго" в материалы дела не представило.

ООО "Севастопольэнерго" представило также адресованное ГБУ "Парки и скверы" уведомление от 06.04.2021 с предложением о расторжении договора от 26.03.2019 N 25019-0382 (получено ГБУ "Парки и скверы" 09.04.2021 в заказном письме N 20004055013976).

ООО "Севастопольэнерго" направило ГБУ "Парки и скверы" претензию от 14.04.2022 о возмещении стоимости работ за строительство сетей в сумме 12880, 61 руб., за разработку технических условий и договора в сумме 6964,09 руб., неустойку в размере 501,88 руб. за просрочку исполнения обязательств заявителя по Договору.

В обоснование размера расходов, понесенных на строительство объектов электросетевого хозяйства во исполнение пункта 10 Технических условий ООО "Севастопольэнерго" представило акт о приемке выполненных работ за июль 2019 года от 15.07.2019 N 1/24261-дп на сумму 12880,61 руб.

В суде первой инстанции ГБУ "Парки и скверы" в возражениях на иск сослалось на пропуск ООО "Севастопольэнерго" исковой давности.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, применил статью 196 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и исходил из того, что с момента возникновения у истца спорного права требования истекла исковая давность, с учетом приостановления течения срока исковой давности на период досудебного урегулирования спора, поскольку срок действия Договора истек 31.12.2019, а истец обратился с иском в арбитражный суд 05.06.2023.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон об электроэнергетике) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих, сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, а также существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям установлен Правилами N 861.

По условиям договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения, а заявитель обязан помимо прочего внести плату за технологическое присоединение (пункт 4 статьи 23.1, пункт 2 статьи 23.2, пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, подпункт "е" пункта 16, пункты 16(2), 16(4), 17, 18 Правил N 861).

Согласно пункту 3 Правил N 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно подпункту "а" пункта 18 Правил N 861 мероприятия по технологическому присоединению включают в себя подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий.

Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что ООО "Севастопольэнерго" разработало и выдало ГБУ "Парки и скверы" технические условия от 05.03.2019 N 0382-19.

Согласно подпунктам "а" и "б" пункта 16 Правил N 861 существенными условиями Договора являются перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

Суд первой инстанции при рассмотрении спора пришел к ошибочному выводу о пропуске истцом исковой давности, учитывая следующее.

Статьей 196 ГК РФ установлен общий срок исковой давности - три года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 200 ГК РФ по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

В пункте 5 Договора стороны определили срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению в 6 месяцев со дня заключения настоящего Договора, следовательно, до 26.09.2019.

Между тем в пункте 21 Договора (с учетом протокола разногласий к договору от 26.03.2019 N 25019-0382) срок действия договора определен до 31.12.2019, а в отношении обязательств - до полного исполнения их сторонами.

Срок действия Технических условий составляет 2 года с момента заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (пункт 12).

Следовательно, мероприятия по технологическому присоединению согласно Договору подлежали выполнению без просрочки до 26.09.2019, а с просрочкой - вплоть до 25.03.2021 (срок действия технических условий является пресекательным).

ООО "Севастопольэнерго" обратилось с иском через систему "Мой Арбитр" 02.06.2023, то есть в пределах трехлетнего срока исковой давности.

Между тем, исковое требование ООО "Севастопольэнерго" о взыскании с ГБУ "Парки и скверы" убытков удовлетворению не подлежит по следующим основаниям.

Статья 393 ГК РФ обязывает должника возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, в том числе реальный ущерб и упущенную выгоду (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

При доказанности факта причинения убытков размер возмещения должен быть установлен судом с разумной степенью достоверности (пункт 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Доказательства, обосновывающие размер фактических расходов, обязана представить в суд сетевая компания (статья 65 АПК РФ).

Истец ссылается на то, что он понес убытки возникли в связи с существенным нарушением ГБУ "Парки и скверы" условий Договора и неисполнением последним пункта 11 Технических условий.

В пункте 11 Технических условий предусмотрены мероприятия по технологическому присоединению, которые должно было выполнить ГБУ "Парки и скверы".

ГБУ "Парки и скверы" не представило доказательства выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 11 Технических условий к Договору, кроме перечисления платы за технологическое присоединение в размере 550,00 руб.

Из пункта 4 статьи 23.1, статьи 23.2 Закона об электроэнергетике, Правил N 861, действовавших в спорный период Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 29.08.2017 N 1135/17 (далее - Методические указания N 1135/17), следует, что плата за технологическое присоединение является регулируемой.

В силу правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2017 N 304-ЭС16-16246, размер затрат сетевых организаций на технологическое присоединение ограничивается тарифным органом до экономически обоснованных величин, в связи с чем расходы, подлежащие возмещению исполнителю в связи с расторжением договора технологического присоединения, не должны превышать стоимость услуг, рассчитанную с применением ставки тарифа.

Данное правило следует из основных целей государственного регулирования отношений, возникающих в электроэнергетике: ограничения монополистической деятельности и обеспечения недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в электроэнергетике.

Между тем в определении Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2017 N 304-ЭС16-16246 разъясняется, что предоставление сетевой организации права на возмещение расходов, понесенных ею в связи с осуществлением несостоявшегося технологического присоединения, в размере, превышающем стоимость возможного предоставления, которое было бы ею получено в случае надлежащего исполнения обязательств по договору, фактически ограничивает заявителя в реализации прямо предусмотренного законом права на безусловный отказ от договора, побуждая к формальному исполнению договора вопреки его воле и при отсутствии противоправного характера поведения заявителя.

Следовательно, размер платы, подлежащей внесению по договору об осуществлении технологического присоединения, представляет собой максимальный размер денежного предоставления ГБУ "Парки и скверы" сетевой организации, независимо от результатов исполнения сторонами обязательств по Договору, которое составляет 550,00 руб.

Указанную сумму ГБУ "Парки и скверы" оплатило платежным поручением от 29.05.2019 N 210215.

Дополнительная оплата заявителем затрат сетевой организации в размере 12880,61 руб. на возведение объектов электросетевого хозяйства (РЩ-0,4кВ у наружной стены ТП-82, который запитать через автоматический выключатель Iном=63А от шин 380В в РУ-0,4кВ ТП-82) и в размере 6964,09 руб. на разработку технических условий Договором не предусмотрена.

ООО "Севстопольэнерго" не представило в материалы дела доказательств того, что сумма 550,00 рублей не является полной платой за технологическое присоединение по Договору.

Взыскание с ответчика в пользу ООО "Севастопольэнерго" произведенных им затрат на возведение объектов электросетевого хозяйства привело бы к ситуации, при которой сетевая организация, взыскав с заявителя убытки в размере затрат, понесенных в связи с возведением РЩ-0,4кВ, сохранила бы в своей имущественной массе как сам РЩ- 0,4 кВ, которой в дальнейшем может быть использован с целью технологического присоединения других объектов, так и стоимость его возведения, взысканную в качестве убытков с ответчика, что противоречит основополагающему принципу эквивалентности экономического обмена ценностями субъектов обязательственных правоотношений (определения от 16.05.2018 N 306-ЭС17-2241, от 24.12.2020 N 306-ЭС20-14567).

Поскольку дело рассмотрено в порядке упрощенного производства, и истец не воспользовался в суде первой инстанции правом на предоставление в срок до 27.07.2023 дополнительных доказательств в порядке части 3 статьи 228 АПК РФ, суд на основании части 5 статьи 228 АПК РФ правомерно рассмотрел дело по имеющимся в деле доказательствам и отказал во взыскании убытков в размере 19844,70 руб. (12880,61 руб. + 6964,09 руб.).

ООО "Севастопольэнерго" просит взыскать с ответчика также неустойку в размере 501,88 руб. за неисполнение обязательств (мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных пунктом 11 Технических условий).

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Согласно абзацу 3 подпункта "в" пункта 16 Правил N 861 и пункту 17 Договора сторона, нарушившая строк осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном данным абзацем порядке за год просрочки.

Истец рассчитал неустойку за период с 01.01.2020 по 01.01.2021 (365 дней) по ставке 0,25% от стоимости технологического присоединения 550,00 руб.

Однако, обязательства ответчика, предусмотренные подпунктом 11.4 пункта 11 Технических условий, являются встречными по отношению к обязательствам ООО "Севастопольэнерго" по возведению РЩ-0,4 кВ.

В соответствии с частью 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно части 5 статьи 228 АПК РФ суд исследует изложенные в представленных сторонами документах объяснения, возражения и (или) доводы лиц, участвующих в деле, и принимает решение на основании доказательств, представленных в течение указанных в части 3 статьи 228 АПК РФ сроков.

ООО "Севастопольэнерго" не представило в материалы дела доказательства вручения ГБУ "Парки и скверы" письма от 13.08.2019 N 10690/0/219 с уведомлением о выполнении своих обязательств.

Неисполнение соответствующей процессуальной обязанности не позволяет суду определить период просрочки исполнения ГБУ "Парки и скверы" обязательства, за которую может быть начислена неустойка, предусмотренная пунктом 17 Договора.

Кроме того, поскольку истец указал конкретный период просрочки исполнения обязательств ответчиком с 01.01.2020 по 01.01.2021, а ответчик заявил о пропуске срока исковой давности, суд апелляционной инстанции в данном случае соглашается с выводом суда первой инстанции, что по требованию о взыскании неустойки за период с 01.01.2020 по 02.05.2020, с учетом приостановления срока исковой давности в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 202 ГК РФ, на 02.06.2023 исковая давность истекла.

Требование о взыскании пени за период с 03.05.2020 по 01.01.2021 суд апелляционной инстанции не удовлетворяет, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства получения ответчиком от истца уведомления об исполнении сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных пунктом 10 Технических условий, до завершения которых ответчик не имеет возможности исполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные пунктом 11 Технических условий.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции от 14.08.2023 (резолютивная часть от 07.08.2023).

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на её заявителя.

В соответствии с абзацем вторым части 4 статьи 229 АПК РФ постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцать первый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Севастополя от 14.08.2023 (резолютивная часть от 07.08.2023), принятое в порядке упрощенного производства, по делу N А84-6316/2023 оставить без изменения; апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Севастопольэнерго" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия в порядке, установленном статьей 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Постановление изготовлено в полном объеме 09.10.2023.

Судья

Е.А. Баукина