Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 октября 2023 г. N 09АП-39364/23 по делу N А40-223958/2022

г.Москва

25 октября 2023 г.

Дело N А40-223958/22

Резолютивная часть постановления оглашена: 25 октября 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен: 25 октября 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Семёновой А.Б.,

судей: Бодровой Е.В., Кузнецовой Е.Е.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Платоновым Д.М.,

рассматривает в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Специализированный застройщик "Староселье" на решение Арбитражного суда города Москвы от 26.04.2023 по делу N А40-223958/22,

по иску ООО "Специализированный застройщик "Староселье" (ИНН:7708322752 ОГРН:1177746745362) к ООО "Ардис строй" (ИНН:7728642775 ОГРН:1077763933004) об обязании осуществить демонтаж с последующим взысканием стоимости выполненных работ; о взыскании неосновательного обогащения в размере 53 950 940 руб. 90 коп., неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса в размере 12 275 983 руб., процентов за период с 11.08.2022 по 10.10.2022 в размере 160 428 руб. 60 коп., начиная с 11.10.2022 по дату фактического исполнения решения, судебной неустойки

по встречному иску ООО "Ардис строй" (ИНН:7728642775) к ООО "Специализированный застройщик "Староселье" (ИНН:7708322752) о взыскании денежных средств.

При участии в судебном заседании:

от истца Курсков А.В. по доверенности от 05.12.2022, Иванова А.О. по доверенности от 23.11.2023,

от ответчика: Егоров М.С. по доверенности от 03.07.2023, Швачкин А.Л. по доверенности от 01.11.2022.

УСТАНОВИЛ:

ООО "Специализированный застройщик "Староселье" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "Ардис строй" об обязании осуществить демонтаж и вывоз построенных канализационной насосной станции и наружные сети хозяйственно-бытовой канализации, в случае неосуществления вышеперечисленных действий, осуществить указанные действия с последующим взысканием стоимости выполненных работ; о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 66 226 923 руб. 90 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 160 428 руб. 60 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 11.10.2022 по дату фактического исполнения решения и судебной неустойки в размере 10 000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения решения суда по договору N 08-21-У/С от 23.04.2021.

ООО "Ардис строй" обратилось со встречным иском о взыскании 95 297 577 руб. 00 коп. задолженности, 16 654 460 руб. 00 коп. неустойки и 2 266 254 руб. 71 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по договору N 08-21-У/С от 23.04.2021.

Решением от 26.04.2023 требования ООО "Специализированный застройщик "Староселье" по первоначальному иску оставлены без удовлетворения; требования ООО "Ардис Строй" по встречному иску удовлетворены: с ООО "Специализированный застройщик "Староселье" в пользу ООО "Ардис Строй" взыскано 95 297 577 руб. 00 коп. задолженности, 16 654 460 руб. 00 коп. неустойки, 2 266 254 руб. 71 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных по ст. 395 ГК РФ, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 200 000 руб. 00 коп.

ООО "Специализированный застройщик "Староселье" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда города Москвы от 26.04.2023 по делу N А40-223958/2022 отменить полностью, принять по делу новый судебный акт, которым исковое заявление ООО "Специализированный застройщик Староселье" удовлетворить полностью, в удовлетворении встречного искового заявления ООО "АрдисСтрой" отказать полностью.

В судебном заседании апелляционного суда ООО "Специализированный застройщик Староселье" и ООО "АрдисСтрой" ходатайствовали об утверждении мирового соглашения. К материалам дела приобщен текст мирового соглашения, подписанный сторонами. Полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, проверены судом в порядке ст.63 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Согласно ч.1 ст.139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

В соответствии с ч. 1 ст.141 АПК РФ мировое соглашение утверждается арбитражным судом, в производстве которого находится дело.

В силу ч. 6 ст.141 АПК РФ арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Рассмотрев заявленное ходатайство сторон, исследовав условия мирового соглашения, суд апелляционной инстанции считает возможным утвердить мировое соглашение, поскольку его условия не противоречат закону и не нарушают права и законные интересы других лиц.

На основании ч.2 ст.150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

Согласно абзацу второму подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении) на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции возврату истцу подлежит 50 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.

Руководствуясь ст.ст. 110, 139-141, 150, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 26.04.2023 по делу N А40-223958/22 отменить, утвердить мировое соглашение, заключенное между ООО "Специализированный застройщик "Староселье" и ООО "Ардис строй", на следующих условиях:

"МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ООО "Специализированный застройщик "Староселье" в лице генерального директора Третьякова Владимира Александровича, действующего на основании Устава, именуемое далее "Истец" с другой стороны,

ООО "Ардис Строй" в лице генерального директора Кузнецова Максима Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое далее "Ответчик" с другой стороны, а вместе по тексту именуемые "Стороны",

для урегулирования судебного спора по арбитражному делу N А40-223958/22-19-1659, находящегося в производстве Девятого арбитражного апелляционного суда, приняли решение о заключении и просят арбитражный суд утвердить мировое соглашение на нижеследующих условиях:

1.1. "Настоящее мировое соглашение заключается Сторонами на основании ст.ст. 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса РФ в целях урегулирования рассматриваемого арбитражным судом спора, возникшего в рамках отношений, следующих из заключенного Договора N 08-21-У/С от 23.04.2021, предметом которого являлось оказание услуг, подготовка рабочей документации, а также выполнение строительно-монтажных работ в отношении канализационной насосной станции и наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации для строительства Жилого квартала "Цветочные Поляны" (далее - "Договор"), а равно любых иных возможных споров, прямо и/или косвенно связанных с заключением, исполнением и/или расторжением указанного Договора, либо следующих из него.

1.2. Стороны договорились о том, что по настоящему мировому соглашению:

1.2.1. ООО "Специализированный застройщик "Староселье" (Истец) отказывается от всех своих заявленных исковых требований к ООО "Ардис Строй" (Ответчику) по основному иску, включая требования о:

- взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 53 950 940,00 руб. (Пятьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят тысяч девятьсот сорок) руб.;

- взыскании суммы неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса в размере 12 275 983,00 (Двенадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят три) руб.;

- взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке статьи 395 ГК РФ за период с 11 августа 2022 г. по 10 октября 2022 г. в размере 160 428,60 (сто шестьдесят тысяч четыреста двадцать восемь) руб. 60 коп. и начиная с 11 октября 2022 г. по дату фактического исполнения решения;

- обязании демонтажа и вывоза построенных по Договору объектов (канализационной насосной станции и наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации);

- взыскании судебной неустойки в размере 10 000 рублей в день, начиная со дня, следующего за днём окончания установленного срока исполнения решения суда.

1.2.2. ООО "Специализированный застройщик "Староселье" (Истец) также отказывается от любых, не указанных в основном иске, материально-правовых и иных требований к ООО "АРДИС СТРОЙ" (Ответчику), прямо и/или косвенно связанных с заключением, исполнением и расторжением Договора либо иным образом касающихся его, в том числе требований о взыскании любых убытков (реального ущерба и/или упущенной выгоды), процентов за пользование денежными средствами, штрафов, любых иных видов ответственности, а равно требований об исполнении обязательств в натуре либо устранении каких-либо нарушений (негаторные требования).

Подписанием настоящего мирового соглашения Стороны подтверждают, что после утверждения арбитражным судом настоящего мирового соглашения, не имеют взаимных претензий к друг другу, прямо и/или косвенно связанных с заключением, исполнением и расторжением Договора, либо иным образом касающихся его, и не вправе предъявлять друг другу любые претензии и требования, а также подавать друг к другу иски, связанные прямо или косвенно с неисполнением или ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по указанному выше Договору.

1.2.3. ООО "Ардис Строй" (Ответчик) отказывается от всех своих заявленных исковых требований к ООО "Специализированный застройщик "Староселье" (Истец) по встречному иску, включая требования о взыскании:

- задолженности по оплате работ в размере 95 297 577,00 (девяносто пять миллионов двести девяносто семь тысяч пятьсот семьдесят семь) руб.;

- неустойки в размере 16 654 460,00 (шестнадцать миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят) руб.;

- процентов за пользование денежными средствами в размере 2 266 254 (два миллиона двести шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят четыре) руб. 71 коп.;

1.2.4. ООО "Ардис Строй" (Ответчик) также отказывается от любых, не указанных во встречном иске, материально-правовых и иных требований к ООО "Специализированный застройщик "Староселье" (Истец), прямо и/или косвенно связанных с заключением, исполнением и расторжением Договора либо иным образом касающихся его, в том числе требований о взыскании любых убытков (реального ущерба и/или упущенной выгоды), процентов за пользование денежными средствами, штрафов, любых иных видов ответственности, а равно требований об исполнении обязательств в натуре либо устранении каких-либо нарушений (негаторные требования).

Подписанием настоящего мирового соглашения Стороны подтверждают, что после утверждения арбитражным судом настоящего мирового соглашения, не имеют взаимных претензий к друг другу, прямо и/или косвенно связанных с заключением, исполнением и расторжением Договора, либо иным образом касающихся его, и не вправе предъявлять друг другу любые претензии и требования, а также подавать друг к другу иски, связанные прямо или косвенно с неисполнением или ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по указанному выше Договору.

1.2.5. ООО "Ардис Строй" принимает на себя обязанность после утверждения настоящего мирового соглашения в счет урегулирования взаимных претензий и разногласий выплатить ООО "Специализированный застройщик "Староселье" денежные средства в размере 66 226 923 (шестьдесят шесть миллионов двести двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать три) рубля равными ежемесячными платежами согласно следующему графику:

- 11 037 820, 50 рублей - в срок до 01 ноября 2023 года, но не ранее даты утверждения мирового соглашения арбитражным судом (изготовления определения в итоговой форме);

- 11 037 820, 50 рублей - в срок до 01.12.2023 года;

- 11 037 820, 50 рублей - в срок до 09.01.2024 года;

- 11 037 820, 50 рублей - в срок до 01.02.2024 года;

- 11 037 820, 50 рублей - в срок до 01.03.2024 года;

- 11 037 820, 50 рублей - в срок до 01.04.2024 года;

1.2.5.1. Оплата осуществляется ООО "Ардис Строй" по следующим банковским реквизитам ООО "Специализированный застройщик "Староселье":

БАНК

ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"

Расчетный счет

40702810200000210907

К/счет

30101810400000000555

БИК

044525555

ОГРН

1177746745362

ОКПО

18039296

Назначение платежа:

"оплата по мировому соглашению в деле #А40-223958/22-19-1659"

Датой оплаты сумм (платежей), указанных в п. 1.2.5 мирового соглашения, считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка получателя средств.

1.3. Заключение указанного мирового соглашения не является признанием Сторонами каких-либо фактических обстоятельств, изложенных в основном и встречном исках, или правомерности доводов любой из Сторон полностью или в части, включая доводы о необходимости применения той или иной нормы права, а равно не является признанием ими какой-либо вины и/или наличия каких-либо обстоятельств, являющихся основанием для привлечения к ответственности в связи с заключением, исполнением и расторжением Договора.

1.4. Стороны подтверждают, что мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону. Последствия заключения мирового соглашения и утверждения его арбитражным судом сторонам известны и понятны.

1.5. Судебные расходы, расходы по оплате услуг представителей и любые иные расходы сторон, связанные прямо и/или косвенно с делом N А40-223958/22-19-1659, Истцом и Ответчиком друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

1.6. Вопросы возврата Истцу по первоначальному иску и Ответчику по встречному иску сумм государственной пошлины в связи с заключением мирового соглашения регулируются п. 3 ч. 7 ст. 141 АПК РФ.  

1.7. Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Девятым арбитражным апелляционным судом. Настоящее ходатайство мировое соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон и одно для Девятого арбитражного апелляционного суда.

Подписи сторон".

Производство по делу N А40-223958/22 прекратить.

Возвратить ООО "Специализированный застройщик "Староселье" (ИНН:7708322752 ОГРН:1177746745362) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 103 000 руб., перечисленную платежным поручением N 4867 от 13.10.2022.

Возвратить ООО "Ардис строй" (ИНН:7728642775 ОГРН:1077763933004) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 100 000 руб., перечисленную платежным поручением N 387 от 15.11.2022.

Настоящее постановление является основанием для перечисления государственной пошлины.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.Б. Семёнова

Судьи

Е.Е. Кузнецова Е.В. Бодрова