Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 мая 2024 г. N 16АП-230/24 по делу N А20-3317/2023

г. Ессентуки

13 мая 2024 г.

Дело N А20-3317/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 23.04.2024.

Полный текст постановления изготовлен 13.05.2024.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Луговой Ю.Б., судей: Жукова Е.В. и Семенова М.У., при ведении протокола судебного заседания секретарем Наниковым Д.А., при участии в судебном заседании представителя общества с ограниченной ответственностью "Элмед" - Лещенко В.А. (доверенность от 06.06.2023) в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Республиканский детский клинический многопрофильный центр" Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики на решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 07.12.2023 по делу N А20- 3317/2023, по иску общества с ограниченной ответственностью "Элмед" (ОГРН 1022601947180, ИНН 2635037800) к государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Республиканский детский клинический многопрофильный центр" Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (ОГРН 1030700212619, ИНН 0711033187) о взыскании задолженности,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Элмед" (далее - истец, общество, ООО "Элмед") обратилось в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с исковым заявлением к государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Республиканский детский клинический многопрофильный центр" Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (далее - ответчик, учреждение, ГБУЗ "РДКМЦ" МЗ КБР) о взыскании 5 588 476 руб. 52 коп., из которых: 5 509 959 руб. 60 коп. - задолженность по контракту N 05-09/РКСТ от 05.09.2022 на выполнение работ по монтажу системы газоснабжения, неустойку за период с 11.05.2023 по 06.07.2023 в сумме 78 516 руб. 92 коп., с последующим начислением неустойки начиная с 07.07.2023 по день фактической оплаты долга.

Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 07.12.2023 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, учреждение обратилось в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просило решение суда первой инстанции в части взыскания неустойки отменить, принять по делу новый судебный акт. Податель жалобы полагает, что заявленный истцом размер неустойки несоразмерен возможным последствиям нарушения обязательства и подлежит снижению в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В отзыве на апелляционную жалобу истец просил решение суда первой инстанции в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель истца возражал относительно доводов, изложенных в апелляционной жалобе, просил суд решение суда в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, будучи надлежащим образом извещенными о времени и месте рассмотрения заявления, своих представителей для участия в судебном заседании не направили.

Информация о времени и месте судебного заседания с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на общедоступных сайтах http://arbitr.ru// в разделе "Картотека арбитражных дел" и Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда http://16aas.arbitr.ru в соответствии положениями статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) и с этого момента является общедоступной.

В соответствии с частью 5 статьи 268 АПК РФ в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Обжалуемый судебный акт проверен судом апелляционной инстанции в порядке статей 266, 268 АПК РФ в пределах доводов апелляционной жалобы.

Как следует из материалов дела, 30.01.2023 между ООО "ЭЛМЕД"" (далее - исполнитель) и ГБУЗ "РДКМЦ" МЗ КБР (далее - заказчик,) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечение государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) заключен контракт N 05-09/РКСТ от 05.09.2022 на выполнение работ по монтажу системы лечебного газоснабжения (далее - контракт).

По условиям пунктов 1.1, 1.2 контракта заказчик поручает и оплачивает, а подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу системы лечебного газоснабжения в ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР по адресам Заказчика: г. Нальчик, ул. Шогенова, д.32/1, г. Нальчик, ул. Шогенова, д.30в.

Содержание, объем и стоимость работ определены в согласованной сторонами Смете, являющейся неотъемлемой частью заключенного контракта.

Расчет между сторонами осуществляется по факту выполненных работ в течение 7 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ заказчиком по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 (пункты 3.2, 3.5 контракта).

Согласно локальному сметному расчету сметная стоимость работ по контракту составляет 5 509 959 руб. 60 коп.

Свои обязательства в объеме, предусмотренном локальным сметным расчетом к контракту, подрядчик выполнил в установленный контрактом срок, о чем сторонами без возражений и замечаний подписан акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) N 1 от 26.04.2023 на сумму 5 509 959 руб. 60 коп. и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) N 1 от 26.04.2023 на сумму 5 509 959 руб. 60 коп., в том числе НДС 20% в сумме 918 326 руб. 30 коп.

26.04.2023 ООО "ЭЛМЕД" составлены счет-фактура N 50 и счет на оплату N 53, которые переданы ответчику с сопроводительным письмом и получены ответчиком 26.04.2023, что подтверждается отметкой на письме о получении.

Согласно пункту 2.2 контракта заказчик обязан обеспечить оплату подрядчику согласно акту выполненных работ, предусмотренных пунктом 1.1 контракта.

В нарушение принятых обязательств заказчик оплату выполненных работ не произвел.

Пунктом 10.4 контракта предусмотрено, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) за каждый день просрочки исполнения, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) от неуплаченной в срок суммы.

В порядке досудебного урегулирования спора, 20.06.2023 ООО "ЭЛМЕД" направило в адрес ответчика претензию с требованием уплатить задолженность и неустойку в срок не позднее 5 банковских дней с момента получения.

Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 35503884006633 претензия получена учреждением 01.07.2023.

Поскольку меры досудебного порядка урегулирования спора не привели к его разрешению, общество обратилось в суд с рассматриваемым иском.

К рассматриваемым правоотношениям подлежат применению положения главы 39 ГК РФ, общие положения об обязательствах, а также положения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ).

В соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

На основании пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения; по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

В силу пункта 4 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии с пунктом 6 названной статьи в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно пункту 7 статьи 34 Закона N 44-ФЗ пени начисляются за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливаются контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Факт просрочки исполнения учреждением обязательства по контракту подтвержден материалами дела, и подателем жалобы не оспаривается.

Таким образом, суд апелляционной инстанции признает обоснованным начисление обществом неустойки по пункту 10.4 контракта.

Апелляционная инстанция отклоняет доводы апелляционной жалобы ответчика относительно неприменения судом положений статьи 333 ГК РФ по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 333 ГК РФ суд вправе уменьшить неустойку, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 69 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление N 7) подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Статья 333 ГК РФ применяется судом в том случае, когда неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. К последствиям нарушения обязательства могут быть отнесены не полученные истцом имущество и денежные средства, понесенные убытки (в том числе упущенная выгода), другие имущественные или неимущественные права, на которые истец вправе рассчитывать в соответствии с законодательством и договором.

Для применения статьи 333 ГК РФ арбитражный суд должен располагать данными и доказательствами, позволяющими установить явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства.

Согласно статье 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Поскольку ответчик заявил требование о применении статьи 333 ГК РФ, обязанность по доказыванию обстоятельств, подтверждающих явную несоразмерность неустойки последствиям нарушенного обязательства, возлагается на него.

С учетом компенсационного характера гражданско-правовой ответственности под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Гражданский кодекс Российской Федерации понимает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.

Снижение неустойки судом возможно только в одном случае - в случае явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения права.

Иные фактические обстоятельства (финансовые трудности должника, его тяжелое экономическое положение и т.п.) не могут быть рассмотрены судом в качестве таких оснований.

Как разъяснено в пункте 77 Постановления N 7, снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).

Вместе с тем, заявляя о необходимости снижения размера неустойки, податель жалобы не привел каких-либо доказательств несоразмерности взысканной с него судом неустойки последствиям неисполнения обязательства.

Судом учтено, что в расчете неустойки общество применило ставку банковского процента 7,5%, однако на день вынесения решения суда ключевая ставка ЦБ РФ составляла 15% годовых.

Учитывая, что при рассмотрении дела суд первой инстанции правильно установил фактические обстоятельства, всесторонне и полно исследовав представленные сторонами доказательства, не допустил нарушений норм материального права и процессуального права, апелляционная инстанция не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Согласно статье 110 АПК РФ государственная пошлина за рассмотрение апелляционной жалобы относится на заявителя, но взысканию в федеральный бюджет не подлежит, поскольку в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации податель жалобы освобожден от ее уплаты.

Руководствуясь статьями 110, 268, 269, 271, 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 07.12.2023 по делу N А20- 3317/2023 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Ю.Б. Луговая

Судьи

Е.В. Жуков М.У. Семенов