Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 мая 2024 г. N 09АП-23208/24 по делу N А40-130575/2023

14 мая 2024 г.

дело N А40-130575/23

Резолютивная часть постановления объявлена 14 мая 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 14 мая 2024 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Кузнецовой Е.Е.

Судей Бодровой Е.В., Семикиной О.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Саидмурадовым А.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Ответчика

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.02.2024 г. (резолютивная часть от 23.01.2024 г.) по делу N А40-130575/23

по иску ФКР Москвы (ОГРН 1157700003230) к ООО "СПЕЦЛАБОРАТОРИЯ-НК" (ОГРН:1187746029470) о взыскании,

при участии в судебном заседании:

от истца: Несина А.С. по доверенности от 08.11.2022,

от ответчика: Федорищева П.Ю. по доверенности от 01.11.2023

УСТАНОВИЛ:

ФКР Москвы (заказчик) предъявило ООО "СПЕЦЛАБОРАТОРИЯ-НК" (подрядчик) иск о взыскании суммы штрафа за досрочное расторжение договора N КР-006788-22 от 09.03.2022 в размере 3 502 053,71 р.

Решением Арбитражного суда г. Москвы, объявленным в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ 23.01.2024 г., изготовленным в полном объеме 29.02.2024 г. исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с решением, Ответчик подал апелляционную жалобу.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции Ответчик требования и доводы своей жалобы поддержал, Истец по ним возражал.

Суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, полагает его подлежащим оставлению без изменения.

Установлено, между ФКР Москвы (далее также - Заказчик, Истец) и ООО "СПЕЦЛАБОРАТОРИЯ-НК" (далее также - Генподрядчик, Ответчик) заключен договор N КР-006788-22 от 09.03.2022 (далее - Договор) на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г. Москвы, С АО, Ленинградский проспект, 50

По условиям пункта 4.1. Договора Генподрядчик обязуется выполнить работы по Договору, как в целом, так и по отдельным элементам (системам) здания по каждому Объекту, включая выполнение этапов работ по отдельным элементам (системам) здания в соответствии с Графиком производства и стоимости работ (Приложение N 1 к настоящему Договору). Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Генподрядчика о продлении сроков выполнения работ, как в целом, так и по отдельным элементам (системам) здания, включая сроки выполнения этапов работ по отдельным элементам (системам) здания, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре, либо предусмотренных нормами действующего законодательства РФ.

Сроки начала и окончания выполнения работ по отдельным элементам (системам) здания по каждому Объекту, включая сроки выполнения этапов работ по отдельным элементам (системам) здания, а также работ в целом, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Генподрядчиком сроков производства Работ.

Однако в нарушение вышеуказанных требований законодательства и условий Договора Генподрядчик не исполнил/ненадлежаще исполнил свои обязательства по Договору.

В связи с указанными обстоятельствами, руководствуясь п. 14.7.6, п. 14.7.9 Договора Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения договора N КР-006788-22 от 09.03.2022

Руководствуясь п. 14.9 и 14.11 Договора Заказчик направил Генподрядчику уведомление о принятии решения об одностороннем отказе от исполнения договора с приложением указанного решения.

Таким образом, договор N КР-006788-22 от 09.03.2022 считается расторгнутым.

В адрес Ответчика направлена претензия с требованием оплатить Истцу штраф, однако денежные средства истцу не возвращены, в связи с чем истец обратился в суд с настоящим иском.

Согласно положениям статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии с п. 14.7.6 Договора за нарушение Генподрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 дней по любому из объектов являются основаниями для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

В силу п. 1 ст. 450.1 ГК РФ право на односторонний отказ от договора может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В связи с указанными обстоятельствами, руководствуясь п. 14.7.6 Договора Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения договора N КР-006788-22 от 09.03.2022.

Пунктом 14.17. Договора установлено, что расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

В соответствии с условиями п. 12.7.12. Договора в случае досрочного расторжения договоров в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, по основаниям, указанным в п. 14.7. Договора, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере, предусмотренном п. 228 постановления Правительства РФ N 615-ПП. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Генподрядчик обязан будет возместить Заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).

Пунктом 3.1 Договора в редакции дополнительного соглашения от 22.08.2019 N 1 предусмотрено, что на основании Сметы (Приложение N 10 к настоящему Договору), Адресного перечня (Приложение N 2 к настоящему Договору), которым определена предельная стоимость выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества, определена цена Договора, которая составляет 35 020 537,05 рублей.

Согласно п. 228 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" договор о проведении капитального ремонта должен предусматривать условие, в соответствии с которым в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 228 Положения, подрядная организация уплачивает заказчику штраф в размере 10 процентов стоимости договора о проведении капитального ремонта в порядке, установленном договором о проведении капитального ремонта. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые подрядная организация обязана будет возместить заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).

В соответствии со ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Судом установлено, что истец свои обязательства по оплате работ полностью исполнил, общество свои обязательства по выполнению работ в установленный срок не исполнило, сумма штрафа ответчиком не уплачена, в связи с чем требование истца о взыскании с ответчика штрафа за досрочное расторжение договора N КР-006788-22 от 09.03.2022 в размере 3 502 053,71 р. является правомерным.

Ссылка ответчика на частичное выполнение работ по договору и не допуск на объект со стороны жильцов как на фактор, повлиявший на нарушение сроков выполнения работ, не состоятельна, поскольку Ответчиком не представлено каких-либо доказательств, подтверждающих как частичную сдачу работ, так и их приостановление в установленном порядке после не допуска со стороны жильцов.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным и подлежит оставлению без изменения.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 29.02.2024 г. (резолютивная часть от 23.01.2024 г.) по делу N А40-130575/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.Е. Кузнецова

Судьи

Е.В. Бодрова О.Н. Семикина