Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 мая 2024 г. N 09АП-21527/24 по делу N А40-251913/2023

г. Москва

15 мая 2024 г.

Дело N А40-251913/23

Резолютивная часть постановления оглашена: 07 мая 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен: 15 мая 2024 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Семёновой А.Б.,

судей Семикиной О.Н., Кузнецовой Е.Е.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Пулатовой К.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "МКМ"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 20.02.2024

по делу N А40-251913/23

по иску ООО "495 ССУ" (ИНН 5044059000)

к ООО "МКМ" (ИНН 7723436264)

о взыскании неосновательного обогащения в размере 27 214 490 рублей, неустойки в размере 6 000 000 рублей, штрафных санкций в размере 360 000 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 106 621,15 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактической уплаты,

при участии в судебном заседании:

от истца: Павлушкин Р.А. по доверенности от 10.01.2024,

от ответчика: не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

ООО "495 ССУ" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "МКМ" (далее - ответчик) о взыскании неосновательного обогащения в размере 27 214 490 руб., неустойки в размере 6 000 000 руб. за период с 17.03.2022 по 20.10.2023, штрафных санкций в размере 360 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 106 621,15 руб. за период с 21.10.2023 по 31.10.2023, процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактической уплаты.

Решением от 20.02.2024 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит суд отменить решение Арбитражного суда города Москвы от 20.02.2024 по делу N А40-251913/23-12-2068 и принять по делу новый судебный акт.

В судебном заседании апелляционного суда истец по доводам апелляционной жалобы возражал, просил оставить решение без изменения. Ответчик явку не обеспечил.

Рассмотрев дело в порядке ст.ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), изучив материалы дела, судебная коллегия установила следующее.

Как следует из материалов дела, в соответствии с условиями договора от 10.02.2022 N 755/СП-4 ответчик обязался выполнить комплекс работ по объекту строительства в срок до 16.03.2022 года стоимостью 34 775 249 рублей. В пользу подрядчика был перечислен аванс в сумме 27 214 490 руб.

Согласно иску, ответчик работы в установленные сроки не завершил, результат не сдал, в связи с чем, уведомлением от 22.09.2023 N 1756 истец отказался от исполнения договора в одностороннем порядке. Договор считается расторгнутым с 20.10.2023.

Поскольку аванс добровольно не возвращен, истец произвел начисление процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму неосновательного обогащения в размере 106 621,15 руб. за период с 21.10.2023 по 31.10.2023.

В соответствии с п. 8.2 договора истец начислил неустойку за нарушение сроков выполнения работ в сумме 6 000 000 руб. за период с 17.03.2022 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 20.10.2023. Также на основании п. 3.10 договора за неисполнение подрядчиком обязательств по договору начислен штраф в сумме 360 000 руб.

Удовлетворяя исковые требования в части неосновательного обогащения, суд первой инстанции руководствовался ст. 309, 310, 450.1, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и исходил из отсутствия доказательств выполнения обязательств надлежащим образом.

Согласно доводам апелляционной жалобы, работы ответчиком выполнены, что подтверждается решением суда по делу N А40-178890/23.

Отклоняя указанный довод, апелляционный суд исходит из того, что в рамках указанного спора ООО "Строительная компания буровые технологии" были заявлены требования к ООО "МКМ" о взыскании задолженности по договору от 20.01.2020 N СК 1221-7СМР. Между тем, в рамках настоящего дела рассматривались требования по договору от 10.02.2022 N 755/СП-4. При этом из текста договора не следует, что он заключен во исполнение договора от 20.01.2020 NСК 1221-7СМР. Более того, ООО "495 ССУ" не было участником дела N А40-178890/23, ввиду чего правила ст. 69 АПК РФ в настоящем деле неприменимы. При таких обстоятельствах, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил иск в части взыскания неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса.

Удовлетворяя исковые требования в части процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 106 621,15 руб. за период с 21.10.2023 по 31.10.2023, процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактической уплаты, суд первой инстанции руководствовался ст. 395 ГК РФ. В указанной части апелляционная жалоба доводов и возражений не содержит.

Удовлетворяя исковые требования в части неустойки и штрафов суд первой инстанции руководствовался ст. 330, 401 ГК РФ. В указанной части апелляционная жалоба доводов и возражений также не содержит.

Доводы апелляционной жалобы, по существу, сводятся к переоценке установленных судом обстоятельств дела и подтверждающих данные обстоятельства доказательств. При этом фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции в полном объеме на основании доказательств, оцененных в соответствии с правилами, определенными ст. 71 АПК РФ.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу ч. 4 ст. 270 АПК РФ безусловными основаниями для отмены решения, апелляционным судом не установлено.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 20.02.2024 по делу N А40-251913/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

А.Б. Семёнова

Судьи

О.Н. Семикина Е.Е. Кузнецова