Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 мая 2024 г. N 09АП-21717/24 по делу N А40-183534/2023

г. Москва

20 мая 2024 г.

Дело N А40-183534/23

Резолютивная часть постановления оглашена: 07 мая 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен: 20 мая 2024 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Семёновой А.Б.,

судей Семикиной О.Н., Кузнецовой Е.Е.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Пулатовой К.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу АО "Тесли"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 19.02.2024

по делу N А40-183534/23

по иску АО "Тесли" (115088, г Москва, Южнопортовая ул, д. 9Б, ОГРН: 1047796106269, ИНН: 7723505528)

к ИП Непомнящий А.Е. (694450,Сахалинская область, пгт. Ноглики, ул. Н. Бошняка, д. 11, кв. 1, ОГРНИП 318650100009402, ИНН 651300411643)

о взыскании 1 514 863,4 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца: Сокольский С.А. по доверенности от 15.12.2023,

от ответчика: не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

АО "Тесли" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ИП Непомнящий А. Е. (далее - ответчик) о взыскании неустойки за период с 30.09.2021 по 31.12.2022 в сумме 515 309,33 руб., неустойки в сумме 230 017,05 руб., убытков в сумме 735 924,27 руб.

Решением от 19.02.2024 с ИП Непомнящего А.Е. в пользу АО "Тесли" взыскано 745 326 руб. 38 коп. неустойки, 13 995 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с судебным актом, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит суд (с учетом принятых уточнений) отменить решение Арбитражного суда города Москвы по делу А40-183534/23-126-1458 в части отказа в удовлетворении требования истца о взыскании с ответчика убытков в размере 735 944 руб. 27 коп. и взыскать с ответчика указанную сумму.

С учетом разъяснений, изложенных в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", и отсутствия возражений относительно проверки судом апелляционной инстанции только части судебного акта, законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверяется апелляционным судом в обжалуемой части, в соответствии с пунктом 5 статьи 268 АПК РФ.

В судебном заседании апелляционного суда истец поддержал доводы апелляционной жалобы, ответчик явку не обеспечил.

Рассмотрев дело в порядке ст.ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), изучив материалы дела, судебная коллегия установила следующее.

Как следует из материалов дела, с целью исполнения условий муниципального контракта от 21.11.2019 N ОСиА-4/2019, заключенного между истцом и Администрацией муниципального образования "Городской округ Ногликский" (далее -Администрация), между АО "Тесли" и ИП Непомнящий А. Е. были заключены ряд взаимосвязанных сделок, направленных на выполнение части работ по реализации проекта "Строительство школы на 300 мест в пгт. Ноглики" по адресу: Сахалинская область, пгт. Ноглики, ул. Советская, з/у 44 (далее - объект), в том числе: договор подряда на выполнение работ от 23.06.2022 N 588/2022-ГО; договор подряда на выполнение работ от 24.11.2021 N 1593/2021-ГО; договор подряда на выполнение монолитно-бетонных работ от 01.03.2021 N232/2021-ГО; договор подряда на выполнение работ от 12.04.2022 N 373/2022-ГО; договор об оказании услуг от 15.04.2021 N 606/2022-ГО; договор подряда на выполнение работ от 28.06.2022 N 615/2022-ГО.

Согласно иску в ходе выполнения перечисленных сделок ответчиком был допущен ряд нарушений их условий, в результате чего у ответчика перед истцом первоначально образовалась задолженность в общем размере 4 036 206,40 руб.

По договору подряда на выполнение работ N 588/2022-ГО от 23.06.2022 (далее- договор подряда N 588) ответчик (подрядчик) обязался выполнить работы по обустройству полов на объекте в подвальных помещениях блоков А, Б, В, Г, в том числе, включающие в себя укладку песчано-бетонной смеси, и сдать результат их выполнения истцу (заказчик).

При выполнении указанного договора подряда N 588 ответчиком были нарушены сроки завершения выполнения отдельных работ, а именно: работы в объеме 881,8 кв.м. стоимостью 617 260 руб., в нарушение пункта 3.2 договора подряда N 588, были сданы истцу с просрочкой 6 дней, что следует из акта о приемке выполненных работ от 06.09.2022 г. N 2 по форме КС-2 и справки о стоимости работ от 06.09.2022 г. N 2; по работам объемом 758,90 кв.м. стоимостью 531 230 руб. ответчик результат работ истцу не передавал, вследствие чего просрочка по ним составила 122 дня на дату передачи Объекта к сдаче Администрации (31.12.2023) по акту N 1 по форме КС-11.

Письмо истца от 14.12.2022 N 1009-ГО о вызове ответчика (его уполномоченного представителя) на объект для передачи подлежавших выполнению по Договору подряда N 588 работ и подписания соответствующих актов (в порядке соблюдения досудебного порядка урегулирования) оставлено ответчиком без ответа и исполнения.

Согласно пункту 5.2 договора подряда N 588, в случае нарушения ответчиком сроков выполнения и сдачи работ, истец вправе требовать от ответчика уплату неустойки в размере 0,25% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки. Согласно расчету истца сумма неустойки по договору подряда на выполнение работ N 588/2022-ГО от 23.06.2022 составила 171 284,05 руб.

По договору подряда на выполнение работ N 1593/2021-ГО от 24.11.2021 (далее -договор подряда N 1593) ответчик (подрядчик) обязался выполнить работы по обустройству кровли на объекте и сдать результат их выполнения истцу (заказчик).

В ходе производства работ по договору подряда N 1593 ответчик допустил просрочку по следующим работам:

- по пункту 1.2.2 договора подряда N 1593 работы в объеме 1500 кв.м стоимостью 2 100 000 руб. были выполнены ответчиком и сданы истцу с просрочкой в количестве 166 дней;

- по дополнительному соглашению N 1 к договору подряда N 1593 работы в объеме 634 кв.м стоимостью 621 320 руб. были выполнены ответчиком и сданы истцу с просрочкой на 55 дней, что следует из акта о приемке выполненных работ от 10.03.2022 N 1 по форме КС-2 и справки о стоимости работ от 10.03.2022 N 1

- часть работ по дополнительному соглашению N 2 к договору подряда N 1593 работы в объеме 788 кв.м стоимостью 772 240 руб. была выполнена ответчиком и ее результат сдан истцу с просрочкой на 16 дней, что следует из акта о приемке выполненных работ от 15.06.2022 N2 по форме КС-2 и справки стоимости работ от 15.06.2022 N 2;

- часть работ по дополнительному соглашению N 3 к договору подряда N 1593 работы в общем объеме 379,3 кв.м суммарной стоимостью 202 810 руб. была выполнена ответчиком и ее результат сдан истцу с просрочкой на 30 дней, что следует из акта о приемке выполненных работ от 30.09.2022 N 1 по форме КС-2 и справки о стоимости работ от 30.09.2022 N 1;

- результат части работ по дополнительному соглашению N 3 к договору подряда N 1593 в объеме 693 кв. м стоимостью 291 060 руб. ответчик истцу не передавал, вследствие чего просрочка по ним на дату передачи объекта к сдаче Администрации (31.12.2023) составила 122 дня.

Согласно расчету истца общая сумма неустойки по договору подряда на выполнение работ от 24.11.2021 N 1593/2021-ГО составила 1 091 804,95 руб.

Указанное требование об уплате неустойки по договору подряда N 1593, в порядке соблюдения досудебного порядка урегулирования, предъявлено истцом ранее претензией от 10.10.2022 N 735-ГО и в дальнейшем, в числе иных требований по взаимосвязанным сделкам, письмом от 23.06.2023 N 536-ГО, но было оставлено ответчиком без удовлетворения.

По договору подряда на выполнение монолитно-бетонных работ N 232/2021-ГО от 01.03.2021 (далее - договор подряда N 232) ответчик (подрядчик) обязался выполнить работы по монтажу на объекте железобетонных конструкций, результат части которых ответчик истцу в полном объеме не передавал, в том числе:

- часть работ по дополнительному соглашению N 2 к договору подряда N232 (устройство косоуров) в объеме 6,8 т стоимостью 122 400 руб., количество дней просрочки на дату передачи объекта к сдаче Администрации (31.12.2023) составило 519 дней;

- работы по дополнительному соглашению N 3 к договору подряда N232 (дополнительный монтаж железобетонных конструкций) в объеме 157,95 куб. м стоимостью 995 085 руб., количество дней просрочки на дату передачи объекта к сдаче Администрации (31.12.2023) составило 458 дней;

- часть работ по дополнительному соглашению N 4 к договору подряда N 232 (устройство внутренних стен из газоблока) в объеме 82,32 куб.м стоимостью 246 960 руб., количество дней просрочки на дату передачи объекта к сдаче Администрации (31.12.2023) составило 427 дней.

Согласно расчету истца, общая сумма неустойки по договору подряда N 232 в целом составила 1 369 389,38 руб. Указанное требование об уплате неустойки по договору подряда N 232, в числе иных требований по взаимосвязанным сделкам, в порядке соблюдения досудебного порядка урегулирования предъявлено истцом письмом от 23.06.2023 N 536-ГО, но было оставлено ответчиком без удовлетворения.

В связи с тем, что у ответчика к истцу имелись встречные требования, частично признанные истцом, истец в порядке 410 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) заявлением от 31.07.2023 N 601-ГО произвел с ответчиком зачет встречных однородных требований на общую сумму 2 045 966 руб.

В результате проведения указанного зачета встречных однородных требований, требования истца к ответчику были частично зачтены на сумму 2 045 966 руб., в число которых вошли следующие требования:

- неустойка в сумме 9 258,90 руб., начисленная истцом ответчику за нарушение сроков по договору подряда на выполнение работ от 23.06.2022 N 588/2022-ГО, в связи со сдачей части работ в объеме 881,8 кв.м стоимостью 617 260 руб. с просрочкой на 6 дней;

- неустойка в сумме 162 025,15 руб., начисленная истцом ответчику за нарушение сроков по договору подряда на выполнение работ от 23.06.2022 N 588/2022-ГО, в связи с непередачей результата части работ в объеме 758,90 кв.м стоимостью 531 230,00 руб., просрочка по которым составила 122 дня;

- неустойка в сумме 871 500 руб., начисленная истцом ответчику за нарушение сроков по пункту 1.2.2 договора подряда на выполнение работ от 24.11.2021 N 1593/2021-ГО в связи со сдачей части работ в объеме 1500 кв.м стоимостью 2 100 000,00 руб. с просрочкой на 166 дней;

- неустойка в сумме 85 431,50 руб., начисленная истцом ответчику за нарушение сроков по дополнительному соглашению N 1 к договору подряда на выполнение работ от 24.11.2021 N 1593/2021-ГО, в связи со сдачей части работ в объеме 634 кв.м стоимостью 621 320,00 руб. с просрочкой на 55 дней;

- неустойка в сумме 30 889,60 руб., начисленная истцом ответчику за нарушение сроков по дополнительному соглашению N 2 к договору подряда на выполнение работ от 24.11.2021 N 1593/2021-ГО, в связи со сдачей части работ в объеме 788 кв.м стоимостью 772 240,00 руб. с просрочкой на 16 дней;

- неустойка в сумме 15 210,75 руб., начисленная истцом ответчику за нарушение сроков по дополнительному соглашению N 3 к договору подряда на выполнение работ от 24.11.2021 N 1593/2021-ГО, в связи со сдачей части работ в объеме 379,3 кв.м стоимостью 202 810 руб. с просрочкой на 30 дней;

- неустойка в сумме 88 773,10 руб., начисленная истцом ответчику за нарушение сроков по дополнительному соглашению N 3 к договору подряда на выполнение работ от 24.11.22021 г. N 1593/2021-ГО, в связи с непередачей результата части работ в объеме 693 кв.м стоимостью 291 060 руб., просрочка по которым составила 122 дня;

- неустойка в сумме 158 814 руб., начисленная истцом ответчику за нарушение сроков по дополнительному соглашению N 2 к договору подряда на выполнение работ от 01.03.2021 N 232/2021-ГО, в связи с непередачей результата части работ (устройство косоуров) в объеме 6,8 т стоимостью 122 400 руб., просрочка по которым составила 519 дней;

- часть неустойки в сумме 624 063 руб., начисленной истцом ответчику за нарушение сроков по дополнительному соглашению N 3 к договору подряда на выполнение работ от 01.03.2021 N 232/2021-ГО, в связи с непередачей результата части работ (дополнительный монтаж железобетонных конструкций) в объеме 157,95 куб.м стоимостью 995 085 руб., просрочка по которым составила 458 дней.

После проведенного зачета, истец просил взыскать начисленную неустойку в размере 745 326 руб. 38 коп. (в том числе: оставшаяся часть неустойки в сумме 515 309,33 руб., начисленная за нарушение сроков по дополнительному соглашению N 3 к договору подряда на выполнение работ N 232/2021-ГО от 01.03.2021, в связи с непередачей результата части работ (дополнительный монтаж железобетонных конструкций) в объеме 157,95 куб.м стоимостью 995 085 руб., просрочка по которым составила 458 дней; неустойка в сумме 230 017,05 руб., начисленная за нарушение сроков по дополнительному соглашению N 4 к договору подряда на выполнение работ N 232/2021-ГО от 01.03.2021, в связи с непередачей результата части работ стоимостью 225 745 руб., просрочка по которым составила 426 дней по первой части работ и 396 дней по второй части работ) в судебном порядке, поскольку направленная в адрес ответчика претензия оставлена без удовлетворения.

Удовлетворяя иск в части неустойки, суд первой инстанции сослался на ст. 309, 310, 330 ГК РФ. В указанной части решение истцом не обжалуется.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 23 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2(2022), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.10.2022, суд апелляционной инстанции не вправе выходить за пределы рассмотрения апелляционной жалобы, ухудшая положение лица по сравнению с тем, которого оно добилось в суде первой инстанции.

Поскольку заявителем апелляционной жалобы является истец, а ответчиком не заявлены возражения в части размера взысканной неустойки, а также не обжаловано решение суда первой инстанции в данной части, у апелляционного суда отсутствую правовые основания для иных выводов, в том числе отсутствуют основания для применения Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497.

В удовлетворении остальной части иска судом первой инстанции, вопреки доводам апелляционной жалобы, отказано обоснованно.

Согласно доводам иска, по договору подряда на выполнение работ от 12.04.2022 N 373/2022-ГО (далее - договор подряда N 373) ответчик обязался выполнить работы по устройству полов на объекте, в том числе включающие в себя укладку пароизоляции, укладку пеноплекса, укладку армированной сетки, укладку песчано-бетонной смеси.

В соответствии с письмом N 1009-ГО от 14.12.2022 ответчик вызывался для принятия результатов работ. По результатам приёмки работ 20.12.2022 было выявлено, что во время проведения работ по устройству поэтажных стяжек, заливка стяжек пола 1-го, 2-го и 3-го этажей произведена всплошную, без устройства деформационных швов, в нарушение СНиП 2-7-81 "Строительство в сейсмических районах" (зарегистрирован Госстандартом в качестве СП 14.13330.2010), а также СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий". Факт выявления недостатков в выполненных ответчиком работах был зафиксирован соответствующим актом от 20.12.2022 г. и схемами устройства деформационных швов.

20.12.2021 был проведён комиссионный осмотр результатов работ. По итогам комиссионного осмотра места выполнения ответчиком работ по договору подряда N 373, с целью устранения недостатков по качеству выполненных работ по устройству поэтажных стяжек, был составлен акт о выявленных недостатках выполненных работ и демонтаже стяжки от 20.12.2022.

Ссылаясь на уклонении ответчика от их устранения, истец принял решение об исправлении устройства финишного покрытия и монтажа декоративного накладного деформационного шва выполнить с привлечением третьих лиц, которым поручил проведение работ по демонтажу стяжки в месте устройства деформационных швов, вывозу строительного мусора на полигон, выставлению опалубки и замоноличиванию демонтированных участков. Ответчик от подписания уведомления от 27.12.2022 о привлечении третьего лица отказался.

Согласно иску, непосредственное выполнение работ по устранению выявленных недостатков производилось индивидуальным предпринимателем Алешиным Сергеем Анатольевичем по техническому заданию от 01.02.2023 N 5 к договору на выполнение работ от 05.12.2022 N 940/2022-ГО, а сумма убытков истца в связи с устранением выявленных недостатков по качеству выполненных работ по договору подряда на выполнение работ от 12.04.2022 N 373/2022-ГО составила 735 924 руб. 27 коп..

Отказывая в данной части, суд первой инстанции руководствовался ст. 15, 393, 401, 721, 724, 756, 761, 1064, 1081 ГК РФ, п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", и обоснованно исходил из того, что заявленный размер убытков по договору 373/2022-ГО истцом не подтвержден, о претензиях к качеству работ и каких-либо работах по их устранению ответчику стало известно только из заявления о зачёте взаимных требований. При этом результат работ был принят без замечаний, более того, истец в заявлении о зачёте признал наличие долга АО "Тесли" перед ИП Непомнящий А.Е. за принятые работы в размере 470 896 руб.

В силу изложенного суд апелляционной инстанции считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела и конкретных обстоятельствах, доводы лиц, участвующих в деле правильно оценены, выводы сделаны при правильном применении норм действующего законодательства.

Доводы апелляционной жалобы, по существу, сводятся к переоценке установленных судом обстоятельств дела и подтверждающих данные обстоятельства доказательств. При этом фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции в полном объеме на основании доказательств, оцененных в соответствии с правилами, определенными ст. 71 АПК РФ.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловными основаниями для отмены решения, апелляционным судом не установлено.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 19.02.2024 по делу N А40-183534/23 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

А.Б. Семёнова

Судьи

О.Н. Семикина Е.Е. Кузнецова