Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 мая 2024 г. N 09АП-24288/24 по делу N А40-141593/2023

г. Москва

22 мая 2024 г.

Дело N А40-141593/23

Резолютивная часть постановления объявлена 15 мая 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 мая 2024 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Кузнецовой Е.Е.

Судей Семёновой А.Б., Тетюка В.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Платоновым Д.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Ответчика на решение Арбитражного суда г. Москвы от 01.03.2024 г. (резолютивная часть от 08.02.2024 г.) по делу N А40-141593/23

по иску ООО "ВОЛГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" (ОГРН: 1092130007265)

к ответчику: АО "ГУОВ" (ОГРН: 1097746390224)

о взыскании,

при участии в судебном заседании от истца: Москвитина Е.Н. по доверенности от 22.12.2023, от ответчика: Копытова И.С. по доверенности от 19.10.2023

УСТАНОВИЛ:

ООО "ВОЛГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" (подрядчик) предъявило АО "ГУОВ" (заказчик) иск о взыскании задолженности в размере 8 547 364 руб. 19 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 340 970 руб. 16 коп., а также с 09.02.2024 по день фактической оплаты, исходя из ставки рефинансирования Банка России, действующей в соответствующие периоды (с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ, т. 5 л.д. 131-133).

Решением Арбитражного суда г. Москвы, объявленным в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ 08.02.2024 г., изготовленным в полном объеме 01.03.2024 г. исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с решением, Ответчик подал апелляционную жалобу, в которой указал на несогласие с решением суда в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции Ответчик требования и доводы своей жалобы поддержал, Истец по ним возражал.

Суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, установил следующие обстоятельства.

Установлено, 12 ноября 2015 г. между АО "ГУОВ" (генподрядчик) и ООО "ВСК" (подрядчик) заключен договор N 1516187388342090942000000/2015/2-765 на полный комплекс работ по объекту: "Устройство тентовых мобильных укрытий с учетом подготовки площадок под установку ТМУ, н.п. Каблуково (ДСК Слава), Щелковский р-н МО" (шифр объекта Т-41/15- 103) в редакции дополнительных соглашений NN1-3 (далее - договор).

Договор заключён в рамках исполнения государственного оборонного заказа (идентификационный код 15161873 88342090942000000).

Цена договора установлена в п. 3.1. договора в размере 26 253 458 руб.

В период с 15.04.2016 по 16.02.2018 генподрядчиком оплачен аванс на общую сумму 16 171 001,57 руб. (по платежным поручениям N 37117 от 15.04.2016 на 13 126 729,00 руб.; N9273 от 16.02.2018 на 3 044 272,57 руб.)

На основании соглашения об оплате генподрядных услуг в размере 5% от стоимости выполненных работ (п. 4.21 договора) сторонами подписаны акты оказания генподрядных услуг на общую сумму 1 300 966,63 руб. (N 31152 от 12.11. 2019 на сумму 177 871,24 руб.; N 1983 от 07.02.2023 на сумму 1 086 705,84 руб.; N 8727 от 18.04.2023 на сумму 28 348,55 руб.; N8728 от 21.04.2023 на сумму 8 041,00 руб.).

ООО "ВСК" свои обязательства по договору выполнило в полном объеме и надлежащим качеством, что подтверждают следующие документы: подписанные уполномоченными органами Министерства обороны РФ:

-положительное заключение Государственной экспертизы МО РФ проектной документации и результатов инженерных изысканий без сметы на строительство N 50-1-4-0034-19 от 19.09.2019;

-положительное заключение Государственной экспертизы МО РФ проверки достоверности определения сметной стоимости строительства N 50-1-3-0003-21 от 28.01.2021;

-акт приемки законченного строительством объекта (форма N КС-14), утвержденный 01.07.2022;

а также подписанные между генподрядчиком и подрядчиком:

-акты индивидуальных испытаний систем автоматического пожаротушения, электромонтажных работ и оборудования, охранной сигнализации, отопления, пожарной сигнализации, вентиляции и дымоудаления, подписанные в 2020 г.;

-акты приемки оборудования после комплексного опробования электромонтажных работ, автоматической установки водяного пожаротушения, системы отопления, системы вентиляции и дымоудаления, охранной сигнализации, пожарной сигнализации, подписанные в 2022 г.;

-Итоговый акт приемки выполненных работ от 21.04.2023.

Общая стоимость выполненных подрядчиком работ по договору составила 26 019 332,39 руб. и подтверждена подписанными АО "ГУОВ" и ООО "ВСК" в двустороннем порядке Актами о приемке выполненных работ (форма N КС-2), Справками о стоимости выполненных работ (форма N КС-3) и иными документами бухгалтерского учета, а именно:

-КС-3 N 1, КС-2 N N 1-2 от 29.10.2019 на сумму 3 557 424,60 руб. (т. 1 л.д. 95-99),

-КС-3 N 2, КС-2 N 3-11 от 07.02.2023 на сумму 21 734 116,82 руб. (т. 1 л.д. 101-108, т. 2 л.д. 1-39);

-КС-3 N 3, КС-2 N 3 от 18.04.2023, Акта N 1 сдачи-приемки выполненных проектно- изыскательских работ на сумму 566 970,97 руб. (т. 2 л.д. 41-42, 44);

-КС-3 N 4, КС-2 N 12 от 21.04.2023 на сумму 160 820,00 руб. (т. 2 л.д. 46-50);

-счета - фактуры N N 489/1 от 29.10.2019; 29 от 07.02.2023; 92/1 от 18.04.2023; 98 от 21.04.2023.

Изменение стоимости работ, выполненных подрядчиком, в сторону уменьшения от цены договора, произошло по причине уменьшения фактических объемов работ по устройству проездов и площадок, протяженности инженерных сетей, определенных в договоре в ориентировочном объеме (п. 1.9 Технического задания - Приложение N 4 к договору).

Согласно выпискам из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, Строительный результат работ по договору в период 18-19 августа 2022 г. зарегистрирован на праве собственности государства под кадастровыми номерами: 50:14:0020351:680; 50:14:0020351:681; 50:14:0020351:682; 50:14:0020351:679; 50:14:0020351:677.

При соотнесении стоимости выполненных работ, поставленного оборудования, с учетом оплаченного аванса и иных произведенных в двустороннем порядке финансовых операций, задолженность АО "ГУОВ" по окончательной оплате в пользу ООО "ВСК" по договору составила 8 547 364,19 руб. (26 019 332,39 - 16 171 001,57 (аванс) - 1 300 966,63 = 8 547 364,19), которая подлежит взысканию с ответчика в пользу истца на основании ст.ст. 309, 310, 702, 711 ГК РФ в судебном порядке.

Порядок проведения расчетов определен сторонами в разделе 4 договора, согласно которому:

-оплата выполненных Подрядчиком работ по проведению обследований, инженерных изысканий, разработке проектной документации, осуществляется Генподрядчиком после получения положительного заключения государственной/Экспертизы проектной документации в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ этапа "Разработка проектной документации" (п. 4.4 договора);

-оплата выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ производится генподрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания генподрядчиком оформленных подрядчиком Актов о приемке выполненных работ по форме N КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3 и Актов о приемке выполненных работ (услуг) (Приложение N3 к договору), оригиналов счета и счета-фактуры (п. 4.6 договора);

-оплата выполненных подрядчиком работ производится генподрядчиком в порядке, установленном договором до предела, не превышающего 95% от цены договора. Оставшаяся часть цены договора выплачивается при окончательном расчете (п. 4.9 договора).

-окончательный расчет по договору производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Итогового акта приемки выполненных работ (п.4.10 договора).

Подрядчик указывает, что Акт сдачи-приемки выполненных работ N 1 на выполнение проектно- изыскательских работ по объекту подписан генподрядчиком 18.04.2023, по истечении 2х лет после выдачи положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства N 50-1-3-0003-21 от 28.01.2021; Акты выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на полный комплекс подписаны генподрядчиком в период с 07.02.2023 по 21.04.2023, по истечении более 6 месяцев после подписания приемочной комиссией и утверждения акта формы КС-14 01.07.2022, а также регистрации права собственности РФ на строительный результат выполненных работ 18-19 августа 2022.

Данное обстоятельство, по мнению подрядчика, свидетельствует о том, что обязанность по оплате у заказчика наступила не с момента подписания Актов приемки работ. а ранее, с момента их выполнения подрядчиком.

Данный довод подрядчика признается судом апелляционной инстанции необоснованным, т.к. он противоречит буквальному толкованию п. 4.4. договора.

В силу ст. 10 ГК РФ, если бы заказчик необоснованно уклонился от подписания предъявленного ему подрядчиком Акта приемки работ или подписал его за пределами срока, отведенного заказчику по условиям договора на приемку работ, то в таком случае 30-дневный срок на оплату следовало бы исчислять с даты, когда заказчик должен был бы подписать Акт.

Однако по настоящему делу подрядчиком не представлено доказательств того, когда именно подрядчик передал заказчику на рассмотрение те Акты, которые заказчик впоследствии подписал.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции полагает, что обязанность по оплате возникла у заказчика не ранее истечения 30-дневного срока после подписания Актов; соответственно, и неустойка за просрочку в оплате должна быть начислена со следующего дня после истечения вышеуказанного срока.

Тогда как истцом произведен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 28.02.2021 по 08.02.2024, т.е. неправильно.

Суд первой инстанции пришел к выводу об обоснованности расчета процентов.

Апелляционный суд приходит к выводу о наличии оснований для изменения решения суда первой инстанции в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, в силу следующего.

Как указано выше, в период с 15.04.2016 по 16.02.2018 генподрядчиком оплачен аванс на общую сумму 16 171 001,57 руб. (п. 4.13 договора) по платежным поручениям N 37117 от 15.04.2016 на 13 126 729,00 руб.; N9273 от 16.02.2018 на 3 044 272,57 руб.

На основании соглашения об оплате генподрядных услуг в размере 5% от стоимости выполненных работ (п. 4.21 договора) сторонами подписаны акты оказания генподрядных услуг на общую сумму 1 300 966,63 руб. (N 31152 от 12.11.2019 на сумму 177 871,24 руб.; N 1983 от 07.02.2023 на сумму 1 086 705,84 руб.; N 8727 от 18.04.2023 на сумму 28 348,55 руб.; N8728 от 21.04.2023 на сумму 8 041,00 руб.).

Между сторонами подписаны следующие Акты:

Акты КС-2 N N 1-2 от 29.10.2019 на сумму 3 557 424,60 руб. (т. 1 л.д. 95-99).

Акты КС-2 N 3-11 от 07.02.2023 на сумму 21 734 116,82 руб. (т. 1 л.д. 101-108, т. 2 л.д. 1-39).

Акты КС-2 N 3 от 18.04.2023, Акт N 1 от 18.04.2023 сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ на сумму 566 970,97 руб. (т. 2 л.д. 41-42, 44).

Акт КС-2 N 12 от 21.04.2023 на сумму 160 820,00 руб. (т. 2 л.д. 46-50).

Истец начисляет проценты за пользование чужими денежными средствами ранее даты подписания Актов КС-2.

С учетом условия об оплате в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания заказчиком Актов о приемке выполненных работ по форме N КС-2, расчет процентов за пользование чужими денежными средствами должен быть следующим:

- по Актам КС-2 N N 1-2 от 29.10.2019 на сумму 3 557 424,60 руб. - просрочки в оплате не имеется (16 171 001,57 руб. (аванс) - 3 557 424,60 руб. - 177 871,24 руб. (генподрядные услуги) = 12 435 705,73 руб.);

- по Актам КС-2 N 3-11 от 07.02.2023 на сумму 21 734 116,82 руб. - имеется просрочка в оплате за период с 10.03.2023 по 08.02.2024 на сумму долга в размере 8 211 705,25 руб. (21 734 116,82 руб. - 12 435 705,73 руб. (остаток аванса) - 1 086 705,84 руб. (генподрядные услуги) = 8 211 705,25 руб.), что соответствует размеру процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 841 934,91 руб.

- по Акту КС-2 N 3 от 18.04.2023, Акту N 1 от 18.04.2023 сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ на сумму 566 970,97 руб. - имеется просрочка в оплате за период с 19.05.2023 по 08.02.2024 на сумму долга в размере 538 622,42 руб. (566 970,97 руб. - 28 348,55 руб. (генподрядные услуги) = 538 622,42 руб.), что соответствует размеру процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 47 476,92 руб.

- по Актам КС-3 N 4, КС-2 N 12 от 21.04.2023 на сумму 160 820,00 руб.- имеется просрочка в оплате за период с 22.05.2023 по 08.02.2024 на сумму долга в размере 152 779 руб. (160 820,00 руб. - 8 041 руб. (генподрядные услуги) = 152 779 руб.), что соответствует размеру процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 13 372,55 руб.

Итого, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами в общем размере 902 784,38 руб. на основании ст. 395 ГК РФ в судебном порядке.

Учитывая изложенное, решение суда подлежит изменению.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 01.03.2024 г. (резолютивная часть от 08.02.2024 г.) по делу N А40-141593/23 изменить, изложив резолютивную часть следующим образом.

Взыскать с АО "ГУОВ" (ОГРН: 1097746390224) в пользу ООО "ВОЛГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" (ОГРН: 1092130007265) задолженность в размере 8 547 364 руб. 19 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 902 784,38 руб., а также с 09.02.2024 по дату фактической оплаты долга, расходы по оплате госпошлины в размере 68 991 руб.

Взыскать с АО "ГУОВ" (ОГРН: 1097746390224) в доход федерального бюджета РФ госпошлину в размере 241 руб.

Взыскать с ООО "ВОЛГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" (ОГРН: 1092130007265) в доход федерального бюджета РФ госпошлину в размере 3 210 руб.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.Е. Кузнецова

Судьи

А.Б. Семёнова В.И. Тетюк