Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 мая 2024 г. N 09АП-70858/23 по делу N А40-96537/2023

г. Москва

30 мая 2024 г.

Дело N А40-96537/23

Резолютивная часть постановления объявлена "29" мая 2024 г.

Постановление изготовлено в полном объеме "30" мая 2024 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи: В.И. Тетюка,

Судей: А.Б. Семёновой, О.Н. Семикиной

при ведении протокола судебного заседания А.Ф. Саидмурадовым

рассмотрев в открытом судебном заседании дело N А40-96537/23

по иску АО "Управление по строительству N 111"

к ООО "АЛЬБАТРОС"

о взыскании денежных средств

при участии в судебном заседании:

от истца: Мальцев С.В. - дов. от 09.01.2024

от ответчика: Терновой В.В. - дов. от 18.09.2023

УСТАНОВИЛ:

АО "МОСПРОМСТРОЙ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "АЛЬБАТРОС" с требованиями о взыскании неотработанного аванса по договору N ППТ2-3/00105-2019/МПС от 28.08.2019 г. в размере 129 355 руб. и неустойки в размере 371 942 руб. 29 коп.; неотработанного аванса по договору N ППТ2-3/00162-2019/МПС от 10.10.2019 г. в размере 140 330 руб. 40 коп. и неустойки в размере 3 664 289 руб. 79 коп.; неотработанного аванса по договору N ППТ1-4/Д/086/2020/МПС от 10.04.2020 г. в размере 204 963 руб. 53 коп. и неустойки в размере 1 883 585 руб. 62 коп.; неотработанного аванса по договору N ППТ2-4/153-2020/МПС от 17.07.2020 г. в размере 3 937 227 руб. 20 коп. и неустойки в размере 7 183 583 руб. 96 коп.; неотработанного аванса по договору N ППТ2-5/Д/224-2021/МПС от 07.07.2021 г. в размере 1 688 652 руб. 02 коп., штрафа в размере 215 000 руб., компенсации затрат по оплате электроэнергии в размере 77 532 руб. 39 коп. и неустойки в размере 3 096 143 руб. 86 коп.

В ходе рассмотрения дела истцом представлено заявление об изменении размера исковых требований, а именно о взыскании:

- по договору N ППТ2-3/00105-2019/МПС от 28.08.2019 г. неотработанного аванса в размере 129 355 руб. и неустойки в размере 22 375 362 руб. 16 коп.;

- по договору N ППТ2-3/00162-2019/МПС от 10.10.2019 г. неотработанного аванса в размере 140 330 руб. 40 коп. и неустойки в размере 3 664 289 руб. 79 коп.;

- по договору N ППТ1-4/Д/086/2020/МПС от 10.04.2020 г. неотработанного аванса в размере 204 963 руб. 53 коп. и неустойки в размере 1 963 718 руб. 42 коп.;

- по договору N ППТ2-4/153-2020/МПС от 17.07.2020 г. неотработанного аванса в размере 3 937 227 руб. 20 коп. и неустойки в размере 7 529 671 руб. 96 коп.;

- по договору N ППТ2-5/Д/224-2021/МПС от 07.07.2021 г. неотработанного аванса в размере 1 688 652 руб. 02 коп., штрафа за нарушение требований техники безопасности в размере 215 000 руб., компенсации потребленной электроэнергии в размере 77 532 руб. 39 коп. и неустойки в размере 3 363 549 руб. 87 коп.

Судом на основании ст.ст. 49, 184, 185 АПК РФ, представленные изменения размера исковых требований приняты.

Решением суда от 24.08.2023 г. взысканы с ООО "АЛЬБАТРОС" в пользу АО "МОСПРОМСТРОЙ" 5.960.197 руб. 75 коп. неосновательного обогащения, 3.680.293 руб. 40 коп. договорной неустойки, 215.000 руб. 00 коп. штрафа, 77.532 руб. 39 коп. компенсации потребленной электроэнергии, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 72.665 руб. 00 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований, отказано.

Взыскана с АО "МОСПРОМСТРОЙ" в доход Федерального бюджета РФ государственная пошлина в сумме 64.036 руб. 97 коп.

Дополнительным решением суда от 21.02.2024 г. взысканы с ООО "АЛЬБАТРОС" в пользу АО "МОСПРОМСТРОЙ" 87.566 руб. 17 коп. неустойки по договору от 10.10.2019 г., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 438 руб. 00 коп.

АО "МОСПРОМСТРОЙ", ООО "АЛЬБАТРОС" обратились с апелляционными жалобами на указанное решение.

Определением от 04.04.2024 г. Девятый арбитражный апелляционный суд перешел к рассмотрению дела N А40-96537/23 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

Определением от 04.04.2024 г. Девятый арбитражный апелляционный суд произвел процессуальное правопреемство на стороне истца, заменив АО "МОСПРОМСТРОЙ" на АО "Управление по строительству N 111".

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда стороны заявили ходатайство об утверждении Мирового соглашения.

В Мировом соглашения стороны согласовали его условия, решили вопрос о распределении судебных расходов.

Учитывая, что данное Мировое соглашение не противоречит законам и иным нормативным актам и не нарушает права и законные интересы других лиц, апелляционный суд считает возможным утвердить Мировое соглашение.

Руководствуясь ст.ст. 49, 110, 138, 139, 140, 141, 265, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 24 августа 2024 года по делу N А40-96537/23 отменить.

Утвердить Мировое соглашение, по условиям которого:

Акционерное общество "Управление по строительству N 111" (ИНН 7729380970, ОГРН 1027739085846, адрес: 108814, г. Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарска, ул. Фитаревская, д. 13, стр. 1) (далее - Истец) в лице Генерального директора Туркова Павла Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Альбатрос" (ИНН 7714726263, ОГРН 1087746091993, адрес: 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 50/2, стр. 1, эт. 1, помещ. III) (далее - Ответчик) в лице Генерального директора Рубцова Олега Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в целях прекращения спора, заключили настоящее мировое соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами на основании ст. 139 и ст. 140 АПК РФ по делу N А40-9653 7/2023, находящемуся в производстве Девятого арбитражного апелляционного суда.

2. АО "Моспромстрой" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Ответчику о взыскании задолженности: по договору N ППТ2-3/00105-2019/МПС от 28.08.2019 г. (далее -Договор N105), по договору N ППТ2-3/00162-2019/МПС от 10.10.2019 г. (далее - Договор N 162), по договору N ППТ1-4/Д/086/2020/МПС от 10.04.2020 г. (далее -Договор N 086), по договору N ППТ2-4/153-2020/МПС от 17.07.2020 г. (далее - Договор N 153), по договору N ППТ2-5/Д/224-2021/МПС от 07.07.2021 г. (далее - Договор N 224).

3. В соответствии с договором N СУ230001637 от 29.05.2023 г. возмездной уступки прав (требования) права (требования) по вышеуказанным договорам перешло к АО "СУ-111".

4. АО "Моспромстрой" имело перед Ответчиком встречные обязательства по возврату сумм обеспечения Договоров в сумме 3 386 174,57 рублей, в т.ч.: по Договору N 105-2 343 071,96 рублей, по Договору N 162-614 749,60 рублей, по Договору N 086 - 141 771,01 рублей, по Договору N 153 - 93 632,00 рублей, по Договору N 224 - 192 950,00 рублей.

5. Стороны признают сальдо встречных предоставлений, установленные согласно уведомлениям АО "Моспромстрой" (N ИСХ-3510-01-ОГ от 26.12.2022 г., N ИСХ-0929-01-ОГ от 26.04.2023 г.), в соответствии с которым АО "Моспромстрой" удержало часть неустойки в размере 3 386 174,57 рублей из сумм обеспечения договоров.

В результате указанного сальдирования:

обязательства Истца возврату суммы обеспечения договоров прекратились; задолженность Ответчика по вышеназванным договорам составляет 45 289 652,74 рублей, в т.ч.:

а) по Договору N 105 - 22 504 717,16 рублей (включая: 129 355,00 рублей - сумма неотработанного аванса; 22 375 362,16 рублей - сумма неустойки за просрочку выполнения работ);

б) по Договору N 162 - 3 804 620,19 рублей (включая: 140 330,40 рублей - сумма неотработанного аванса; 3 664 289,79 рублей - неустойка);

в) по Договору N 086 - 2 168 681,95 рублей (включая: 204 963,53 рублей - сумма неотработанного аванса; 1 963 718,42 рублей - сумма неустойки за просрочку выполнения работ);

г) по Договору N 153 - 11 466 899,16 рублей (включая: 3 937 227,20 рублей - сумма неотработанного аванса; 7 529 671,96 рублей - сумма неустойки за просрочку выполнения работ);

д) по Договору N 224 - 5 344 734,28 рублей (включая: 1 688 652,02 рублей - сумма неотработанного аванса; 215 000,00 рублей - сумма штрафа за нарушение требований техники безопасности и охраны труда; 77 532,39 рублей - компенсация потребленной электроэнергии; 3 363 549,87 рублей - сумма неустойки за просрочку выполнения работ).

В целях урегулирования спора Истец отказывается от требований к Ответчику, указанных в п. 5 Соглашения.

Стороны подтверждают, что отказываются от любых иных требований по договору N ППТ2-3/00105-2019/МПС от 28.08.2019 г., по договору N ППТ2-3/00162-2019/МПС от 10.10.2019 г., по договору N ППТ1-4/Д/086/2020/МПС от 10.04.2020 г., по договору N ППТ2-4/153-2020/МПС от 17.07.2020 г., по договору N ППТ2-5/Д/224-2021/МПС от 07.07.2021 г., погашение которых не предусмотрено настоящим Соглашением, а также от предъявления в будущем требований об уплате процентов, неустоек. Стороны согласны с тем, что расходы на оплату услуг представителя, в случае их наличия, взысканию с Истца и (или) Ответчика не подлежат.

Расходы по оплате государственной пошлины с учетом положений ст. 333.40 НК РФ о мировом соглашении распределяются на следующих условиях:

в соответствии со ст. 333.40 НК РФ о мировом соглашении 50% уплаченной Истцом государственной пошлины в размере 67 981,50 рублей подлежит возврату Истцу из федерального бюджета;

50% уплаченной Истцом государственной пошлины в размере 67 981,53 рублей подлежит оплате Ответчиком Истцу не позднее 20.06.2024 г.

Для исполнения настоящего Соглашения Ответчик осуществляет перевод денежных средств по следующим реквизитам:

Получатель - АО "СУ-111"

Наименование банка: РФ АО "Россельхозбанк" - "ЦКБ"

Расчетный счет: 40702810879000001295

Корреспондентский счет: 30101810645250000720

БИК: 044525720

Назначение платежа: "возмещение расходов по оплате государственной пошлины в соответствии с Мировым соглашением по делу N А40-96537/2023".

11. Заключая настоящее Соглашение, Стороны действуют добровольно, без всякого принуждения со стороны, сознают возникающие вследствие этого правовые последствия. При заключении настоящего Соглашения отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данную сделку на крайне невыгодных для них условиях.

12. Стороны подтверждают, что настоящее Соглашение не нарушают права и законные интересы других лиц, не является для Сторон крупной сделкой, в совершении настоящего Соглашения отсутствует заинтересованность, предусмотренная ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах".

13. Сторонам известно, что в силу ст. 142 АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим Соглашением.

14. Настоящее Соглашение составлено на 3 (трех) страницах в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон Соглашения, один экземпляр - для утверждения арбитражным судом Соглашения в соответствии с требованиями ст. 141 АПК РФ.

15. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Девятым арбитражным апелляционным судом и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

16. Стороны ходатайствуют перед Девятым арбитражным апелляционным судом об утверждении настоящего мирового соглашения и прекращении производства по делу в соответствии с п. 2 ст. 150 АПК РФ.

17. Положения статей 49, 138-142 АПК РФ Сторонам разъяснены и понятны.

18. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением настоящего Соглашения, предусмотренные п. 3 ст. 151 АПК РФ, сторонам известны.

Производство по делу N А40-222856/23 прекратить.

Возвратить АО "Управление по строительству N 111" из федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 67 981 руб. 50 коп.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий

В.И. Тетюк

Судьи

А.Б. Семёнова О.Н. Семикина