Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 июня 2024 г. N 09АП-22285/24 по делу N А40-257540/2023

г. Москва

04 июня 2024 г.

Дело N А40-257540/23

Резолютивная часть постановления объявлена 03 июня 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 04 июня 2024 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Новиковой Е.М.,

судей Порывкина П.А., Фриева А.Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Саидмурадовым А.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "ЛИМА ИНЖИНИРИНГ"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от "26" февраля 2024 года

по делу N А40-257540/23

по иску ООО "ЛИМА ИНЖИНИРИНГ" (ОГРН: 1187746395396, ИНН: 9709030516)

к ООО "ТИТАН-СЕРВИС" (ИНН 4726002502, ОГРН 1164704052424)

о взыскании, по встречному иску о взыскании,

при участии в судебном заседании:

от истца: Лях В.В. по доверенности от 02.02.2024,

от ответчика: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

ООО "ЛИМА ИНЖИНИРИНГ" (далее - первоначальный истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "ТИТАН-СЕРВИС" (далее - первоначальный ответчик) убытков по Договору подряда N 0000-040715 от 20.10.2022 в размере 393 295,18 рублей, пени в размере 5 899,43 рублей, убытков по Договору поставки N 0000-45089 от 26.05.2022 в размере 4 168 126,37 рублей, пени в размере 64 258, 61 рублей.

ООО "ТИТАН-СЕРВИС" представило встречное исковое заявление к ООО "ЛИМА ИНЖИНИРИНГ" о взыскании неотработанного аванса по договору подряда N 0000-040715 от 20.10.2022 в размере 2 518 349,41 рублей, неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору подряда N 0000-040715 от 20.10.2022 в размере 783 271,10 рублей, неотработанного аванса по договору подряда N 0000-044333 от 25.11.2022 в размере 6 067 107,46 рублей; процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 359 206,01 рублей, начисленные за период с 27.05.2023 по 07.12.2023 на размер неотработанного аванса по договору подряда N 0000-044333 от 25.11.2022.

Определением от 12 декабря 2023 Арбитражный суд г.Москвы принял встречное исковое заявление ООО "ТИТАН-СЕРВИС" к ООО "ЛИМА ИНЖИНИРИНГ" о взыскании неотработанного аванса по договору подряда N 0000-040715 от 20.10.2022 в размере 2 518 349,41 рублей, неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору подряда N 0000- 040715 от 20.10.2022 в размере 783 271,10 рублей, неотработанного аванса по договору подряда N 0000-044333 от 25.11.2022 в размере 6 067 107,46 рублей; процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 359 206,01 рублей, начисленные за период с 27.05.2023 по 07.12.2023 на размер неотработанного аванса по договору подряда N 0000-044333 от 25.11.2022 к производству для его совместного рассмотрения с первоначальным иском в рамках дела NА40-257540/23-67-2076.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 26 февраля 2024 года в удовлетворении первоначальных исковых требований отказано; встречные исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с решением, Истец подал апелляционную жалобу.

К началу судебного заседания в суде апелляционной инстанции сторонами представлены ходатайства об утверждении мирового соглашения.

От Ответчика поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения в его отсутствие.

Мировое соглашение соответствует требованиям ст.ст. 139-141 АПК РФ, поскольку оно заключено в письменной форме и подписано лицами, уполномоченными на заключение мирового соглашения от имени сторон спора, содержит сведения об условиях, размере и сроках исполнения сторонами обязательств, закону не противоречит и прав и законных интересов других лиц не нарушает.

Согласно абзацу 2 п. п. 3 п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов.

Руководствуясь ст.ст. 150, 269, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить заключенное между ООО "ЛИМА ИНЖИНИРИНГ" (Истец) и ООО "ТИТАН-СЕРВИС" (Ответчик) по делу N А40-257540/23 мировое соглашение на согласованных сторонами условиях, а именно:

"ООО "ЛИМА ИНЖИНИРИНГ" (ИНН: 9709030516, ОГРН: 1187746395396), именуемое в дальнейшем "Истец", в лице Управляющего Тарасова Дмитрия Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны

и ООО "ТИТАН-Сервис", именуемое в дальнейшем "Ответчик", в лице Ланчева Александра Кирилловича, действующего на основании доверенности N 10 от 17.01.2024, с другой стороны,

в дальнейшем именуемые "Стороны", а по отдельности "Сторона", выступающие в качестве сторон по делу N А40-257540/2023, заключили в соответствии со ст. 139-141 АПК РФ в целях урегулирования по взаимному согласию спору по указанному делу, настоящее Мировое соглашение (далее - "Соглашение") о нижеследующем:

1. Настоящим Стороны признают следующие обстоятельства и осуществляют следующие взаиморасчеты по Договору подряда N 0000-040715 от 20.10.2022 (далее - "Договор N 1"):

1.1. Стороны признают факт прекращения Договора N 1, в соответствии с которым Истец принял на себя выполнить работы, а Ответчик - принять их и оплатить.

1.2. В связи с прекращением Договора N 1 на стороне Ответчика имеется обязательство по оплате Истцу стоимости надлежаще выполненных работ общей стоимостью 6 519 266,37 рублей.

1.3. В связи с прекращением Договора N 1 на стороне Истца имеется обязательство по возврату Ответчику уплаченного по Договору N 1 аванса в общем размере 7 441 075,45 рублей.

1.4. Настоящим, в соответствии с п. 3 ст. 407 ГК РФ, Стороны пришли к соглашению о прекращении обязательств Сторон, указанных в п. 1.2, п. 1.3 настоящего Соглашения, в размере 6 519 266,37 рублей.

1.5. В целях надлежащего оформления выполненных работ по Договору N 3, Истец обязуется в срок до 10 июня 2024 года направить подписанные со стороны Истца акты по форме КС-2, справки по форме КС-3 в отношении объема работ по Договору N 3, указанного в п. 1.3 настоящего Соглашения. Указанные акты подлежат выставлению текущим периодом. В случае просрочки исполнения указанного обязательства, Истец уплачивает Ответчику неустойку из расчета 10 000 рублей за каждый день просрочки.

1.6. Стороны подтверждают, что после прекращения обязательств, указанных в п. 1.4 настоящего Соглашения, на стороне Истца имеется обязательство по возврату Ответчику денежных средств в общем размере 921 809,08 рублей, представляющих собой разницу между суммой уплаченного Ответчиком аванса и стоимостью выполненных Истцом работ.

1.7. Настоящим Стороны отказываются от права на взыскание штрафных санкций, предусмотренных законом и Договором (за исключением предусмотренных п. 1.5 настоящего Соглашения), в связи с возможным нарушением любой из Сторон обязательств, предусмотренных Договором и законом.

2. Настоящим Стороны признают следующие обстоятельства и осуществляют следующие взаиморасчеты по Договору подряда N 0000-044333 от 25.11.2022 (далее - "Договор N 2"):

2.1. Стороны признают факт прекращения Договора N 2 на основании Дополнительного соглашения от 26.05.2023 к Договору N 2.

2.2. Стороны подтверждают, что в связи с прекращением Договора на стороне Истца имеется обязательство по возврату Ответчику денежных средств в общем размере 6 067 107,46 рублей, представляющих собой сумму уплаченного Ответчиком аванса.

2.3. Стороны подтверждают, что в связи с просрочкой исполнения обязательства по возврату неотработанного аванса на стороне Истца имеется обязательство по оплате Ответчику процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ) за период с 27.05.2023 по 07.12.2023 в общем размере 160 311,20 рублей.

3. Настоящим Стороны признают следующие обстоятельства и осуществляют следующие взаиморасчеты по Договору поставки N 0000-45089 от 25.11.2022 (далее - "Договор N 3")

3.1.Стороны признают, что в соответствии с Договором N 3 на стороне Ответчика имеется обязательство по оплате Истцу поставленного товара общей стоимостью 4 168 126,37 рублей по следующим универсальным передаточным документам:

N

Реквизиты УПД

Сумма

1

357 от 21.07.2023

223 337,04

2

359 от 21.07.2023

61 975,73

3

416 от 21.08.2023

509 839,84

4

438 от 31.08.2023

371459,16

5

454 от 13.09.2023

2 298 388,47

6

454 от 13.09.2023

703 126,13

Сумма задолженности

4 168 126,37 рублей

3.2. Настоящим Стороны отказываются от права на взыскание штрафных санкций, предусмотренных законом и Договором N 3, в связи с возможным нарушением любой из Сторон обязательств, предусмотренных Договором N 3 и законом.

4. Настоящим стороны осуществляют следующие итоговые взаиморасчеты:

4.1. В соответствии с п. 3 ст. 407 ГК РФ, Стороны пришли к соглашению о прекращении обязательств Сторон, указанных в п. 2.2, п. 3.1 настоящего Соглашения, в размере 4 168 126,37 рублей.

4.2.Таким образом, итоговая задолженность Истца перед Ответчиком составляет 2 981 101 рублей 37 копеек, исходя из следующего расчета:

4.2.1. Задолженность Истца перед Ответчиком по возврату суммы неотработанного аванса в размере 921 809,08 рублей по Договору N 1 (п. 1.5 Соглашения);

4.2.2. Остаток задолженности Истца перед Ответчиком по возврату суммы неотработанного аванса в размере 1 898 981,09 рублей по Договору N 2 (п. 2.2, п. 4.1 Соглашения);

4.2.3. Проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 160 311,20 рублей за несвоевременный возврат аванса по Договору N 2 (п. 2.3 Соглашения)

4.2.4. Денежные средства в общем размере 2 981 101 (два миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча сто один) рубль 37 копеек подлежит уплате Истцом в пользу Ответчика в срок до 10 июля 2024 года по следующим банковским реквизитам Ответчика:

ООО "ТИТАН-Сервис"

ИНН: 4726002502, ОГРН: 1164704052424

Адрес: 188544, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Петра Великого, д. 9

Почтовый адрес: 188544, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, а/я 2/7

р/с 40702810212010029527

Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г. Москва

к/с 30101810445250000360

БИК 044525360

5. В соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации Сторонам подлежит возврату из бюджета Российской Федерации по 50% от уплаченных сумм государственных пошлин, что составляет для каждой из Сторон:

- 24 418,50 рублей в пользу Истца (общая сумма оплаченных государственных пошлин 45 847 при обращении в первую инстанцию, 3 000 рублей - при обращении в суд апелляционной инстанции);

- 35 820 рублей в пользу Ответчика (общая сумма оплаченной государственной пошлины 71 640 рублей).

6. Стороны признают, что с момента заключения настоящего Соглашения спор в отношении исковых требований сторон, заявленных в рамках настоящего дела, является полностью урегулированным.

7. Стороны пришли к соглашению, что Стороны самостоятельно несут судебные расходы, связанные с рассмотрением настоящего спора, указанные расходы не подлежат возмещению другой стороной.

8. Стороны гарантируют, что настоящее Соглашение не нарушает права, и законные интересы третьих лиц и не противоречит закону.

9. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его утверждения Девятым арбитражным апелляционным судом.

10. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и один экземпляр для приобщения к материалам дела N А40-257540/2023.

11. На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 139-141 АПК РФ Стороны просят суд: утвердить настоящее Соглашение, отменить Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.02.2024 по делу А40-257540/2023 и прекратить производство по делу N А40-257540/2023.

12.. Последствия заключения мирового соглашения, предусмотренные ст. 141 АПК РФ Сторонам известны и понятны".

Решение Арбитражного суда города Москвы от 26.02.2024 по делу N А40-257540/23 отменить.

Производство по делу N А40-257540/23 прекратить.

Возвратить ООО "ЛИМА ИНЖИНИРИНГ" (ОГРН: 1187746395396, ИНН: 9709030516) из федерального бюджета 22 918,50 рублей государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 31.10.2023 N 67, 1 500 рублей государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 19.03.2024 N 31.

Возвратить ООО "ТИТАН-СЕРВИС" (ИНН 4726002502, ОГРН 1164704052424) из федерального бюджета 35 820 рублей. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 06.12.2023 N 3771.

Постановление может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.М. Новикова

Судьи

П.А. Порывкин А.Л. Фриев