Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 июня 2024 г. N 13АП-15824/24 по делу N А21-688/2024

г. Санкт-Петербург

17 июня 2024 г.

Дело N А21-688/2024

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Богдановской Г.Н.,

рассмотрев без вызова сторон апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-15824/2024) общества с ограниченной ответственностью "КСК "Континенталь" на решение Арбитражного суда Калининградской области от 27.04.2024 по делу N А21-688/2024, рассмотренному в порядке упрощенного производства

по иску общества с ограниченной ответственностью "Западстройпроект"

к обществу с ограниченной ответственностью "КСК "Континенталь"

о взыскании,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Западстройпроект" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "КСК "Континенталь" (далее - ответчик) о взыскании 146 025 руб. неустойки за нарушение ввода в эксплуатацию по договору от 07.11.2023 N 233-ЗСП-09.22 (ГСН), 281 049 руб. 45 коп. неустойки за нарушение ввода в эксплуатацию по договору от 25.10.2022 N 193-ЗСП-07.22 (ГСВ), 302 271 руб. 75 коп. неустойки за нарушение ввода в эксплуатацию по договору от 25.10.2022 N 1920ЗСП-07.22 (ГСН).

Решением Арбитражного суда Калининградской области в виде резолютивной части от 25.03.2024 требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскано пени в размере 60 000 руб. по пункту 7.6 договора N 233-ЗСП-09.22 (ГСН) от 07.11.2022 за нарушение за период с 31.03.2023 по 20.11.2023, пени в размере 120 000 руб. по пункту 7.5 договора N 193-ЗСП-07.22 (ГСВ) от 25.10.2022 за нарушение за период с 31.03.2023 по 20.11.2023, пени в размере 125 000 руб. по пункту 7.6 договора N 192-ЗСП-07.22 (ГСН) от 25.10.2022 за нарушение за период с 31.03.2023 по 20.11.2023; в удовлетворении иска в остальной части отказано.

Мотивированное решение изготовлено 27.04.2024.

С апелляционной жалобой в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд обратился ответчик.

31.05.2024 в суд от истца и ответчика поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Арбитражный суд апелляционной инстанции, изучив представленное сторонами мировое соглашение от 24.05.2024, исследовав материалы дела, считает ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения подлежащим удовлетворению.

В соответствии с частью 4 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 данного Кодекса.

Согласно части 1 статьи 139, части 1 статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. Мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающих полномочия представителя.

Вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается арбитражным судом в судебном заседании (пункт 2 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 5 статьи 49, пункта 6 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение утверждается судом при условии, если оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Как следует из представленного сторонами мировое соглашение от 24.05.2024, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью "Западстройпроект" и обществу с ограниченной ответственностью "КСК "Континенталь", стороны пришли к соглашению об урегулировании спора на следующих условиях:

"ООО "Западстройпроект" в лице генерального директора Никитина Владислава Игоревича, действующего на основании Устава общества - истец по делу N А21-688/2024,

и ООО "КСК "Континенталь" в лице директора Ахророва Екубхона Ахматовича, действующего на основании Устава общества - ответчик по делу N А21-688/2024, заключили настоящее мировое соглашение на условиях:

1) Стороны признают действие заключенного между ними соглашения от 07 ноября 2022 года, согласно которому расчетом за договорам подряда: N 93-ЗСП-02.22(П) на выполнение работ по разработке рабочей документации от 09.03.2022, N N 26-ЗСП-01.22(П) на выполнение работ по разработке рабочей документации от 09.03.2022, N 192-ЗСП-07.22(ГСН) от 25.10.2022, N 193-ЗСП-07.22 (ГСВ) от 25.10.2022, N 233-ЗСП-09.22 (ГСН) от 07.11.2022 является таунхаус кадастровый номер 39:03:060005:2592, расположенный на участке с кадастровым номером 39:03:060005:1599.

2) ООО "КСК "Континенталь" снижает оговоренные в указанном соглашении стоимость квадратного метра 79 000 рублей на 2000 рублей с одного квадратного метра при расчетах за таунхаус с кадастровым номером 39:03:060005:2592, расположенный на участке с кадастровым номером 39:03:060005:1599.

3) Стоимость квадратного метра таунхауса в заключаемом между сторонами договоре купли-продажи будет равна 77 000 рублей.

Выполняя условия заключенных между сторонами договоров подряда N 93- ЗСП-02.22(П) на выполнение работ по разработке рабочей документации от 09.03.2022, N N 26-ЗСП-01.22(П) на выполнение работ по разработке рабочей документации от 09.03.2022, N 192-ЗСП-07.22(ГСН) от 25.10.2022, N 193-ЗСП-07.22 (ГСВ) от 25.10.2022, N 233-ЗСП-09.22 (ГСН) от 07.11.2022 и Соглашения от 07 ноября 2022 стороны заключили договор купли-продажи недвижимого имущества от 13 мая 2024 года.

4) С момента перехода права собственности на ООО "Западстройпроект" обязательства по взаиморасчетам считаются полностью исполненными.

5) ООО "Западстройпроект" отказывается от сумм, взысканных по судебному решению N А21-683/2024 и по судебному решению N А21-688/2024.

6) Стороны отказываются от взаимных претензий по поводу сроков выполнения работ и задержки оплаты выполненных работ, задержки срока ввода в эксплуатацию передаваемого таунхауса. |

7) ООО "Западстройпроект" полностью отказывается от финансовых претензий за нарушение ООО "КСК "Континенталь" обязательств по договорам подряда N 93-ЗСП-02.22(П) на выполнение работ по разработке рабочей документации от 09.03.2022, N 26-ЗСП-01.22(П) на выполнение работ по разработке рабочей документации от 09.03.2022, N 192-ЗСП-07.22(ГСН) от 25.10.2022, N 193-ЗСП-07.22 (ГСВ) от 25.10.2022, N 233-ЗСП-09.22 (ГСН) от 07.11.2022".

Мировое соглашение от 24.05.2024 соответствует требованиям статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оформлено в письменном виде, подписано полномочными представителями сторон.

Таким образом, поскольку мировое соглашение не противоречит закону, не нарушает прав и законных интересов других лиц, ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения подлежит удовлетворению и мировое соглашение сторон утверждению судом.

В соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

Государственная пошлина по иску, оплаченная истцом платежным поручением от 19.01.2024 N 34, подлежит возврату истцу из федерального бюджета в размере 50% в соответствии с подпунктом 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 141, 150, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Калининградской области от 27.04.2024 по делу N А21-688/2024 отменить.

Утвердить мировое соглашение от 24.05.2024, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью "Западстройпроект" и обществу с ограниченной ответственностью "КСК "Континенталь", на следующих условиях:

Производство по делу N А21-683/2024 прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Западстройпроект" из федерального бюджета 8 793 руб. 50 коп. государственной пошлины по иску, уплаченной по платежному поручению от 19.01.2024 N 34.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Судья

Г.Н. Богдановская

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.