Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25 мая 2021 г. N Ф05-9818/21 по делу N А40-62252/2020

город Москва

25 мая 2021 г.

Дело N А40-62252/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 18 мая 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 мая 2021 года.

Арбитражный суд Московского округа в составе:

Председательствующего судьи: Матюшенковой Ю.Л.,

судей: Дербенева А.А., Каменской О.В.

при участии в заседании:

от истца (заявителя): Хилько С.Н. д. от 30.07.2020

от ответчика (заинтересованного лица): Хильченко Д.А. д. от 30.12.2020

рассмотрев 18 мая 2021 года в открытом судебном заседании

кассационную жалобу ФБУ "Ростест - Москва"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2020,

на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2021

по исковому заявлению: ООО "РКС-ЭНЕРГО"

к ФБУ "Ростест - Москва"

о взыскании задолженности

по встречному иску ФБУ "Ростест - Москва"

к ООО "РКС-ЭНЕРГО"

о соразмерном уменьшение покупной цены

УСТАНОВИЛ:

ООО "РКС-ЭНЕРГО" (истец, поставщик) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" (ответчик, заказчик) о взыскании задолженности в размере 10 500 000 руб.; неустойки за просрочку оплаты поставленного товара в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ с 10.11.2019 по день фактической оплаты; задолженности по оплате поставки чиллера и дополнительных работ в размере 2 078 577 руб. 33 коп., неустойки в размере 24 590 руб.; неустойки за просрочку оплаты поставки чиллера и дополнительных работ в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ с 26.02.2020 по день фактической оплаты, с учетом уточнений заявленных в порядке ст. 49 АПК РФ.

ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" обратилось с встречным иском о соразмерном уменьшении цены договора до 34 103 220 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2020, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2021, первоначальные требования удовлетворены в полном объеме, в удовлетворении встречных требований отказано.

Законность судебных актов проверена в порядке ст. ст. 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с кассационной жалобой ФБУ "Ростест - Москва", в которой заявитель со ссылкой на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, неправильное применение норм материального права просит решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В заседании суда кассационной инстанции представитель ФБУ "Ростест - Москва" поддержал доводы кассационной жалобы.

Представитель истца в заседании суда возражал против кассационной жалобы по мотивам, изложенным в судебных актах.

Изучив материалы дела, проверив соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, имеющимся в материалах дела доказательствам, правильность применения судами норм материального и процессуального права, доводы кассационной жалобы и возражений относительно них, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

Как установлено судами и следует из материалов дела, 25.09.2017 между сторонами заключен договор N 190-28/005/17 на поставку установки проверочной для проверки расходомеров жидкости в количестве 1 шт. и с характеристиками, указанными в приложении N 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора (п. 1.1 договора). Условиями договора согласованы цена, порядок и условия оплаты и поставки товара. Работы распределены на 6 этапов, по итогам каждого из которых предусмотрена оплата после подписания акта приема-передачи или товарно-транспортной накладной.

В процессе исполнения обязательств по договору сторонами дополнительными соглашениями от 08.06.2018 N 1, от 10.07.2018 N 2, от 24.09.2018 N 3, от 11.03.2019 N 4 и от 15.05.2019 N 5 внесены изменения в п. 3.1 и 13.2 договора, определены новые сроки поставки выполнения работ по этапам 1-3, внесены изменения в п. 15 технического задания к договору поставки в части группировки этапа работ по их очередности, определены новые сроки поставки товара и выполнения работ по этапам 4-6 и срок действия договора.

По этап N N 1-3 выполненные истцом работы ответчиком приняты, оплата произведена в полном объеме.

Исковые требования мотивированы тем, что обязательства по этапам N N 4-6 истцом исполнены в согласованный сторонами срок, при этом выявленные ответчиком в рамках исполнения обязательств по этапам NN 4-6 недостатки, зафиксированные в акте комиссионной приемки от 29.10.2019 N б/н, который подписан истцом с особым мнением, не устранены истцом по причине недопуска его представителя ответчиком к установке, в связи с чем истцом в адрес ответчика направлены односторонние акты выполненных работ по этапам NN 4-6, ответчиком произведена частичная оплата по данным этапам работ. Ссылаясь на существенные недостатки установки, ответчик потребовал от истца соразмерного уменьшения цены договора до 34 103 220 рублей 00 коп.

С целью определения качества и объема выполненных работ истец обратился в специализированную организацию - Союз "Санкт-петербургская торгово-промышленная палата", о чем уведомил ответчика и предложил принять участие в проведении экспертизы, представить вопросы, которые по мнению заказчика должны быть поставлены перед экспертом. Согласно заключению эксперта установка работоспособна и недостатки, указанные в акте комиссионной приемки от 29.10.2019 N б/н не являются существенным, являются устранимыми, и не влияют на работоспособность установки.

Полагая, что работы по договору выполнены, установка готова к эксплуатации, что подтверждается полученными на все линии установки сертификатами колибровки и исполненным договором подряда между ООО "РКС-Энерго" и ООО "АКТЕК" - субподрядчиком, замечания, указанные в акте от 29.10.2019 не влияют на результат работ и использование результата работ по назначению, а уклонение заказчика от подписания актов выполненных работ по этапам N N 4-6, а также недопуск сотрудников истца на объект для устранения несущественных недостатков и проведения испытаний не освобождает ответчика от оплаты выполненных работ, истец обратился в суд с требованиями о взыскании суммы задолженности по спорному договору и неустойки.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании дополнительных затрат, понесенных им при исполнении требований измененного сторонами в процессе исполнения спорного договора. В обоснование данного требования истцом представлены договор на монтаж оборудования, договор поставки, договоры подряда, платежные поручения.

Ответчик иск не признал, заявил встречное требование о соразмерном уменьшении цены договора.

Оценив представленные в материалы дела доказательства и установив факт использования спорного оборудования, которое введено в эксплуатацию на основании протокола апробации, выданного ФГУП "ВНИИР" от 30.11.2018, суд пришел к выводу о том, что заказчик злоупотребляет своими правами путем формального отказа от исполнения взятых на себя обязательств, со ссылкой на истечение срока договора, в том время как стороны согласовали устранение выявленных недостатков в акте комиссионной проверки поставленного товара и выполненных работ от 29.10.2019 N б/н, в связи с чем удовлетворил требования в части взыскания задолженности по оплате работ по этапам NN 4-6 договора и неустойки за просрочку оплаты.

Требования в части взыскания дополнительных расходов на исполнение договора в заявленном размере также признаны судом документально подтвержденными и подлежащими удовлетворению в силу абз. 6 ст. 762 ГК РФ.

С учетом фактических обстоятельств дела, подтвержденных представленными истцом доказательствами, оснований для удовлетворения встречного требования суд не установил.

Суд апелляционной инстанции, оставляя решение без изменения, с выводами суда первой инстанции согласился, признал их правильными, соответствующими имеющимся в материалах дела доказательствам и требованиям закона.

Доводы, изложенные в кассационной жалобе, фактически повторяют доводы заявителя, заявленные им при рассмотрении настоящего спора в суде первой и апелляционной инстанциях, при этом доводы заявителя не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судами при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу.

Приведенные в кассационной жалобе доводы не свидетельствуют о нарушении судами норм материального и процессуального права, а фактически указывают на несогласие с выводами судов, основанными на исследовании имеющихся в деле доказательств, которым судами дана надлежащая правовая оценка, и направлены на переоценку исследованных судами доказательств и установленных обстоятельств, что в силу положений статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Суд кассационной инстанции находит выводы судов первой и апелляционной инстанций законными и обоснованными, сделанными при правильном применении норм материального и процессуального права, с установлением всех обстоятельств по делу, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора по существу.

Доводы кассационной жалобы, сводящиеся к иной, чем у судов, оценке доказательств, не могут служить основаниями для отмены обжалуемых судебных актов, так как они не опровергают правомерность выводов арбитражных судов и не свидетельствуют о неправильном применении норм материального и процессуального права.

Нормы процессуального права, несоблюдение которых является основанием для отмены решения, постановления в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не нарушены.

Руководствуясь статьями 284, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2021 по делу N А40-62252/2020 - оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения.

Председательствующий судья

Ю.Л. Матюшенкова

Судьи

А.А. Дербенев О.В. Каменская