Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24 декабря 2021 г. N Ф05-29508/21 по делу N А40-241263/2020

город Москва

24 декабря 2021 г.

Дело N А40-241263/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 17 декабря 2021 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 24 декабря 2021 года.

Арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Дзюбы Д.И.,

судей Бочаровой Н.Н., Гришиной Т.Ю.,

при участии в заседании:

от истца: Тришкин И.А. по дов. от 04.12.2020 N 207/4/336д

от ответчика: Борзылович В.В. по дов. от 14.08.2020 N Ц-22-1482,

рассмотрев 17 декабря 2021 года в судебном заседании кассационную жалобу

Минобороны России

на решение от 08.06.2021

Арбитражного суда города Москвы,

на постановление от 11.08.2021

Девятого арбитражного апелляционного суда,

в деле по иску Минобороны России

к ФГАНУ ЦИТИС

о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ: Минобороны России (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ФГАНУ ЦИТИС (далее - ответчик) о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 43 585 592,71 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.06.2021, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2021, заявленные требования удовлетворены частично. С ФГАНУ ЦИТИС в пользу Минобороны России взыскана неустойка в размере 597 337,11 руб. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказано. Также судом первой инстанции разрешен вопрос распределения расходов по оплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, Минобороны России обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение и постановление судов в части отказа в удовлетворении заявленных требований, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Заявитель жалобы считает, что судами первой и апелляционной инстанций нарушены нормы материального права, указывает на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным в дело доказательствам.

Представленный ФГАНУ ЦИТИС отзыв на кассационную жалобу судебной коллегией приобщен к материалам дела, как поданный с соблюдением требований статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель истца в заседании суда кассационной инстанции поддержал доводы и требования кассационной жалобы; представитель ответчика возражал против удовлетворения кассационной жалобы по основаниям, изложенным в отзыве, ссылаясь на законность и обоснованность обжалуемых судебных актов.

Обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителей сторон, проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии судебных актов, а также соответствие выводов судов установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции не находит оснований для изменения или отмены обжалуемых судебных актов в связи со следующим.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и следует из материалов дела, между Минобороны России (заказчик, истец) и ФГАНУ ЦИТИС (исполнитель, ответчик) был заключен государственный контракт от 28.10.2019 N 1922187347431452539002372 (далее - контракт), по условиям которого исполнитель обязался выполнить ОКР в части этапа N 1 в срок до 20.12.2019.

Истец указывал на то, что в установленные сроки работы по контракту исполнителем не выполнены и заказчику не сданы, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.3 контракта им была начислена неустойка, которая составила 43 585 592,71 руб.

При рассмотрении дела, суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь положениями статей 309, 310, 330, 333, 401, 404, 702, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришли к правомерным выводам о том, что требования истца являются частично обоснованными.

Как установлено судами, факт нарушения ответчиком обязательств по контракту подтверждается материалами дела. Вместе с тем, в связи с возникновением независящих от исполнителя обстоятельств, которые оказывали негативное влияние на качество результата работ, в соответствии с пунктом 3.2.2 контракта ответчик сообщил истцу о приостановлении работ с 13.12.2019 (письмо от 13.12.2019 N Ц-33-890дсп).

Поскольку ответ заказчика на указанное письмо не поступил, исполнитель обратился с просьбой направить предложение о порядке продолжения спорной ОКР. После частичного предоставления исходных данных, работы были возобновлены с 03.03.2020.

Таким образом, исполнитель в соответствии с требованиями контракта выполнил обязанность по приостановке ОКР, в связи с чем срок выполнения спорных работ подлежал соразмерному увеличению.

Кроме того, судами правомерно указано на то, что истец необоснованно включил в расчет заявленной неустойки период приостановления работ по контракту. Между тем, ответчиком не представлены в дело доказательства, доказывающие отсутствие его вины в нарушении исполнения обязательства в полном объеме.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные сторонами доказательства, суды обеих инстанций пришли к правомерному выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявленных требований, так как истцом в материалы дела представлены исчерпывающие доказательства в обоснование иска в данной части, в то время, как доводы последнего не опровергнуты ответчиком.

Представленный истцом расчет неустойки проверен судом первой инстанции и, как было вышеуказано, признан ошибочным и скорректирован, исходя из стоимости спорного этапа, а также установленной судом обоюдной вины сторон, приведшей к просрочке выполнения работ по контракту, при этом судом установлено наличие оснований для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, о чем было заявлено ответчиком, в связи с чем размер взыскиваемой неустойки правомерно снижен до 597 337,11 руб.

На основании вышеизложенного, суд кассационной инстанции считает частичное удовлетворение заявленных требований по вышеуказанным мотивам соответствующим требованиям закона, имеющимся в деле доказательствам и фактическим обстоятельствам дела, установленным судами с соблюдением требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судами первой и апелляционной инстанций полно и всесторонне исследованы обстоятельства дела, оценены доводы и возражения сторон и имеющиеся в деле доказательства, выводы судов, содержащиеся в решении и постановлении, соответствуют установленным судами фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, судами правильно применены нормы материального и процессуального права.

Доводы кассационной жалобы о неправильном применении судами норм материального права подлежат отклонению, как основанные на неверном их толковании и понимании заявителем.

По существу доводы кассационной жалобы направлены на переоценку имеющихся в материалах дела доказательств и изложенных выше обстоятельств, установленных судами, что не входит в круг полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, установленных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем они не могут быть положены в основание отмены судебных актов судом кассационной инстанции.

Иная оценка заявителем кассационной жалобы установленных судами фактических обстоятельств дела и толкование положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки.

Предусмотренных статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены обжалуемых в кассационном порядке судебных актов не имеется, в связи с чем кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 08.06.2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2021 по делу N А40-241263/2020 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий судья

Д.И. Дзюба

Судьи

Н.Н. Бочарова Т.Ю. Гришина