Приложение N 4. Государственный контракт на оказание услуг по разработке конфигурации для нужд Заказчика, связанных с автоматизацией процессов отчетности в рамках автоматизации Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) на базе типового программного продукта "1С:Предприятие"

Приложение N 4
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 4 апреля 2013 г. N 237

Проект

Государственный контракт
на оказание услуг по разработке конфигурации для нужд Заказчика, связанных с автоматизацией процессов отчетности в рамках автоматизации Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) на базе типового программного продукта "1С:Предприятие"

г. Москва                                        "__"___________ 2013 г.

Федеральное агентство по рыболовству, выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________________, действующего на основании _______________________________________________, с одной стороны, и _____________________ являющееся субъектом малого предпринимательства, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ________________________, действующей на основании ____________________ с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", на основании результатов размещения заказа путем запроса котировок (основание: протокол заседания Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказанию услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, открытого аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок от "__"______ 2013 г. N __) заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по разработке конфигурации для нужд Заказчика, связанных с автоматизацией процессов отчетности в рамках автоматизации Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) на базе типового программного продукта "1С:Предприятие", предусмотренные Техническим заданием (Приложение N 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять результаты оказания услуг и оплатить их.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ____ (_________) рублей __ копеек, включая НДС 18% в размере ______ (________) рубля __ копеек, включая все расходы Исполнителя по выполнению обязательств по Контракту, налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Расчеты между Исполнителем и Заказчиком осуществляются в рублях платежными поручениями в следующем порядке:

оплата цены Контракта, осуществляется Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Исполнителя счета и счета-фактуры, выставленных на основании подписанного Сторонами Акта сдачи оказанных услуг.

2.3. Обязательство Заказчика по оплате цены Контракта считается исполненным после принятия к исполнению представленной Заказчиком в УФК по г. Москве заявки на кассовый расход. При этом Исполнитель вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты копию платежного поручения с отметкой УФК по г. Москве.

2.4. Платежи производятся на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в разделе 12 Контракта.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель вправе:

3.1.1. Привлечь представителей Заказчика к участию в переговорах при согласовании технических характеристик оборудования, необходимого для оказания услуг, других условий, для определения которых требуется специальные знания, связанные со спецификой деятельности Заказчика.

3.1.2. Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения услуг информацию.

3.1.3. Требовать от Заказчика приемки оказанных услуг.

3.1.4. Требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг.

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Оказать услуги в соответствии с условиями Контракта в предусмотренный Контрактом срок.

3.2.2. Представить Заказчику отчет Исполнителя о мероприятиях, выполненных при исполнении Контракта, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания оказания услуг.

3.2.3. Выполнять требования пропускного режима, действующие в здании Заказчика.

3.2.4. Исполнить иные обязательства по Контракту надлежащим образом и в установленные сроки.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. Контролировать в любое время качество оказанных услуг по Контракту, не вмешиваясь в его финансово-хозяйственную деятельность.

3.3.2. Отказаться от оплаты цены Контракта в случае несоответствия результатов оказанных услуг, установленным Контрактом.

3.3.3. Требовать от Исполнителя предоставления отчет Исполнителя о мероприятиях, выполненных при исполнении Контракта.

3.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Заказчику по вине Исполнителя.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. Назначить из числа своих сотрудников контактных лиц, уполномоченных взаимодействовать с Исполнителем при оказании услуг по Контракту.

3.4.2. Предоставить необходимую информацию и ЭВМ для выполнения услуг.

3.4.3. Принять результаты надлежащим образом оказанных услуг.

3.4.4. Оплатить цену Контракта в размере, порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

4. Срок оказания услуг

4.1. Срок оказания услуг по Контракту:

начало оказания услуг - в первый рабочий день, следующий после дня заключения Контракта;

4.2. Датой окончания оказания услуг считается день представления Исполнителем Заказчику для приемки результатов оказанных в полном объеме услуг и отчета Исполнителя о мероприятиях, выполненных при исполнении Контракта.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Извещение о наступлении указанных обстоятельств должно быть в срок не позднее 3 (трех) дней со дня их наступления направлено другой Стороне в письменной форме с указанием характера наступившего обстоятельства и его причин.

5.2. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п. 6.1 Контракта, то она обязана возместить другой Стороне причиненный реальный ущерб.

5.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных п. 5.1 Контракта, срок выполнения Стороной обязательств изменяется соразмерно времени, в течение которого действует указанные обстоятельства и их последствия, но не более чем до истечения срока действия Контракта. При этом если за 10 (десять) дней до истечение срока действия Контракта обстоятельства, указанные в п. 5.1 Контракта, не прекратят свое действие, заинтересованная Сторона вправе уведомить другую Сторону об отказе от исполнения невыполненных до начала действия указанных обстоятельств обязательств, и Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления подписывают Протокол исполнения Контракта, в котором, в частности, отражается объем оказанных услуг к моменту начала действия обстоятельств непреодолимой силы их цену, объем и цену неоплаченных и/или неоказанных услуг по причине действия указанных обстоятельств, а также Стороны согласовывают дальнейшие действия по урегулированию возникших споров.

6. Гарантии качества

6.1. Гарантийный срок на результаты оказанных услуг по Контракту составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента исполнения Контракта. При этом моментом исполнения Контракта считается дата подписания обеими Сторонами Акта сдачи оказания услуг, подтверждающего выполнение Исполнителем всех обязательств по Контракту.

6.2. Исполнитель гарантирует бесперебойное функционирование программ для ЭВМ, установленных Исполнителем у Заказчика, программ для ЭВМ, ранее установленных у Заказчика, с использованием которых оказаны услуги по переносу существующих баз данных Заказчика, а также надлежащее качество результатов услуг, предусмотренных Техническим заданием.

6.3. Исполнитель в течение 24 часов с даты получения соответствующего уведомления Заказчика обязан восстановить работоспособность программ для ЭВМ и обеспечить надлежащее качество результатов услуг, указанных в п. 6.2 Контракта, провести контрольное тестирование, представить отчетные материалы об оказанных услугах.

6.4. Особые условия, касающиеся гарантии качества оказанных услуг, могут быть установлены в приложениях к Контракту.

7. Переход права собственности

7.1. Права собственности на разработанную конфигурацию для нужд Заказчика, связанных с автоматизацией процессов отчетности в рамках автоматизации Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) на базе типового программного продукта "1С:Предприятие" переходит от Исполнителя к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи оказания услуг по разработке конфигурации.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. При нарушении Исполнителем сроков выполнения услуг, а также иных условий Контракта Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства и (или) за каждый случай иного нарушения условий Контракта в размере 1% от цены Контракта, указанной в п. 2.1 Контракта. При просрочке исполнения обязательства неустойка начисляется, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Сумма подлежащей уплате неустойки не может превышать цену Контракта. Неустойка уплачивается Исполнителем в доход федерального бюджета. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 2.2 Контракта, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

8.4. Уплата неустойки не освобождает Заказчика и Исполнителя от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9. Конфиденциальность

9.1. Регулирование отношений, связанных с отнесением информации к коммерческой тайне, передачей такой информации, охраной ее конфиденциальности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне".

9.2. Исполнитель гарантирует соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" в отношении персональных данных физических лиц, доступ к которым им получен в связи с исполнением обязательств по Контракту, а также соблюдение служебной тайны Заказчика.

10. Разрешение споров

10.1. В случае возникновения разногласий в связи с исполнением, изменением или прекращением Контракта Стороны предпримут все необходимые меры для разрешения разногласий путем переговоров.

10.2. Если Стороны не пришли в процессе переговоров к согласию в течение 15 (пятнадцати) дней с момента их начала, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.3. Возникновение спора, связанного с платежами по Контракту, не является основанием для приостановления исполнения, неисполнения или исполнения обязательств Исполнителем с нарушением требований Контракта.

11. Срок действия, изменение и расторжение Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 июля 2013 г., если иные сроки не предусмотрены Контрактом, а в части гарантийных обязательств - в течении срока действия таковых. Обязательства Исполнителя, указанные в разделе 10 Контракта, являются бессрочными.

11.2. Изменения в Контракт вносятся по соглашению Сторон посредством подписания соответствующих дополнительных соглашений, которые после подписания Сторонами будут являться неотъемлемой частью Контракта.

11.3. Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. По требованию одной Стороны Контракт может быть расторгнут судом:

а) в случае нарушения срока начала оказания или срока окончания оказания услуг более, чем на 5 (пять) рабочих дней;

б) в случае принятия компетентным государственным органом решения, влекущего прекращение финансирования Контракта из средств федерального бюджета;

в) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12. Заключительные положения

12.1. Контракт составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один их которых передается Исполнителю, а другой находится у Заказчика.

12.2. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна Сторона направляет другой в виде письма, телеграммы, телефонограммы или с использованием факсимильной связи (с последующим подтверждением оригиналом документа) направляется по адресу, номеру факса, адресу электронной почте или по телефону другой Стороны, указанному в разделе 13 Контракта.

12.3. Все изменения и дополнения к Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон.

12.4. Стороны в течение 1 (одного) рабочего дня со дня соответствующих изменений обязаны в письменной форме информировать друг друга об изменении своего места нахождения, банковских реквизитов и других изменениях, имеющих существенное значения для полного и своевременного исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

12.5. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение N 1 - Техническое задание.

                   13. Адреса и банковские реквизиты

Заказчик                                    Подрядчик

Федеральное агентство по рыболовству

Адрес: Рождественский бульвар,

дом. 12/8, стр. 1, г. Москва, 107996

Телефон (495) 623 23 20

Факс (495) 628 19 04

Р/С 40105810700000001901

л/сч. 03951000760

Межрегиональное операционное управление

Федерального казначейства ОПЕРУ-1 Банка

России

ИНН 7702679523

КПП 770201001

Начальник Административного управления

Федерального агентства

по рыболовству

_____________/_________/                    _____________/_________/

"__"____________ 2013 г.                    "__"____________ 2013 г.

М.П.                                        М.П.