Определение Верховного Суда РФ от 23 августа 2017 г. N 305-ЭС17-9500 по делу N А40-70513/2016 Об отказе в передаче жалобы в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации

Определение Верховного Суда РФ от 23 августа 2017 г. N 305-ЭС17-9500

Судья Верховного Суда Российской Федерации Зарубина Е.Н.,

изучив по материалам, приложенным к жалобе, кассационную жалобу ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Компания ДСЛ" на решение Арбитражного суда города Москвы от 15.08.2016 по делу N А40-70513/2016, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2016 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.04.2017 по тому же делу, установил:

акционерное общество "ЕВРАКОР" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о взыскании общества с ограниченной ответственностью "Компания ДСЛ" (далее - компания) неустойки на основании пункта 28.1.1 контракта в размере 1 629 003 рублей 48 копеек, а также на основании пункта 28.1.3 контракта в размере 16 869 343 рублей 38 копеек.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.08.2016 иск удовлетворен.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2016 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Арбитражный суд Московского округа постановлением от 20.04.2017 названные судебные акты оставил без изменения.

Общество с ограниченной ответственностью "Компания ДСЛ" обратилось в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации с кассационной жалобой на судебные акты по делу в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.3 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ссылаясь на существенные нарушения норм права.

Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам изучения кассационной жалобы судья выносит определение об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если отсутствуют основания для пересмотра судебных актов в кассационном порядке.

Основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассационного производства являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таких оснований для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке по доводам жалобы, изученным по материалам, приложенным к ней, не установлено.

Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе условия заключенного между сторонами контракта от 17.02.2015 N 17/330-022-0527-5СП на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организаций системы "Транснефть" при реализации инвестиционных программ и программ технического перевооружения, реконструкции, капитального и текущего ремонта по объекту Инвестиционного проекта АО "Транснефть-Сибирь", дополнительного соглашения к нему от 28.05.2015 N 1, установив, что компанией (подрядчиком) до декабря 2015 года выполнялись работы по контракту с отставанием от графика, в связи с чем обществом (заказчиком) начислена договорная неустойка за нарушение ответчиком срока исполнения работ за апрель - ноябрь 2015 года, а также договорная неустойка за нарушение срока выполнения работ за период с декабря 2015 года по март 2016 года, руководствуясь положениями статей 309, 310, 330, 708, 716, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводу об обоснованности иска.

Доводы компании о вине общества-заказчика в нарушении срока выполнения работ были рассмотрены судами и отклонены как необоснованные.

Доводы жалобы выводы судов не опровергают, не подтверждают существенных нарушений норм материального права и норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке. По существу доводы жалобы направлены на переоценку доказательств по делу и установленных фактических обстоятельств, что не входит в полномочия суда при

кассационном производстве. Нарушений норм процессуального права, которые являются безусловными основаниями для отмены судебных актов, не установлено.

Исходя из вышеизложенного, оснований для передачи кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации не имеется.

Руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья определил:

отказать обществу с ограниченной ответственностью "Компания ДСЛ" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Судья Верховного Суда Российской Федерации

Е.Н. Зарубина