Приложение N 27. Типовой контракт на поставку нефтепродуктов по картам или талонам

Приложение N 27
к приказу
министерства жилищно-коммунального хозяйства
Тульской области
от 23 сентября 2020 г. N 86

*(1) Типовой контракт

Контракт N_____
на поставку нефтепродуктов по картам или талонам

_____________

"_____"______________20__г.

____________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице

__________________________________, действующего на основании ______________________ и

____________________________________________ (указать полное наименование Поставщика (с

указанием его организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) Поставщика - физического лица зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя),

именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________________________________,

действующего на основании ____________________________________, являясь в соответствии с

Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" субъектом малого предпринимательства (или в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" социально ориентированной некоммерческой организацией) *(2), именуемые в дальнейшем "стороны", в соответствии с требованием Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту - Федеральный закон N 44-ФЗ) (идентификационный код закупки ______________________________), заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Термины

Точки обслуживания - автомобильные заправочные станции (АЗС), оснащенные системой, через которые Поставщик осуществляет отпуск Товаров Заказчику. Перечень Точек обслуживания указывается в приложении N 3 к Контракту.

Товары - нефтепродукты (горюче-смазочные материалы), реализуемые в Точках обслуживания с использованием топливо-раздаточной колонки.

При необходимости в контракт могут включаться иные условия и требования, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Чек - бумажный документ, формируемый техническими и программными средствами Поставщика по факту отпуска Товаров, фиксирующий все существенные параметры проведенной операции, информация о цене и стоимости в котором носит исключительно справочный характер, т.к. Товары оплачиваются Заказчиком на условиях настоящего Контракта.

В случае поставки нефтепродуктов по картам:

Система - специальные технические и программные средства Поставщика, предназначенные для совершения операций с использованием микропроцессорных Карт.

Карта - индивидуальная микропроцессорная топливная карта с уникальным графическим номером, являющаяся средством для идентификации Заказчика. Поставщик передает Карты Заказчику на основании заявки Заказчика (приложения N 6 к Контракту), в количестве согласованном Сторонами, с целью обеспечения отпуска Товаров по Контракту.

По Индивидуальной Карте Заказчик вправе получить нефтепродукты в пределах количества денежных средств на Карте с учетом установленных лимитов. При полном использовании денежных средств, занесенных на Индивидуальную Карту, Поставщик вправе приостановить возможность получения нефтепродуктов.

Карта является собственностью Поставщика.

Держатель Карты - представитель Заказчика, предъявивший Карту, осуществляющий выборку Товаров. Действия Держателя Карт являются действиями Заказчика.

В случае поставки нефтепродуктов по талонам:

Талон - документ, удостоверяющий право их владельца на получение Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Розничные цены - цены на Товары, утверждаемые в соответствии с пунктом 5.1 (г) раздела 5 ГОСТ Р 58404-2019 "Национальный стандарт Российской Федерации. Станции и комплексы автозаправочные. Правила технической эксплуатации"

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик по Контракту обязуется передавать Заказчику Товары, по ценам, не превышающим максимальное значение цены за единицу товара, и в количестве, указанным в Спецификации (приложение N 1 к Контракту), в соответствии с Техническим заданием (приложение N 2 к Контракту), являющихся неотъемлемыми частями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Товары в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Поставка Товаров производится путем их выборки (самовывоза) Заказчиком с использованием Талонов или Карт в Точках обслуживания Поставщика.

1.3. Точки обслуживания, через которые будет осуществлена выборка Товаров, определяются Заказчиком самостоятельно из Списка точек обслуживания, определенных в приложении N 3 к Контракту, исходя из удобства получения Товаров.

1.4. Срок поставки Товара: ________________________________________________________.

1.5. Товары по своему качеству должны соответствовать стандартам или техническим условиям, указанным в паспорте и (или) сертификате соответствия, которые находятся в Точках обслуживания.

1.6. Право собственности на Товары переходит от Поставщика Заказчику в момент фактической передачи Товаров Заказчику, что подтверждается актом приема-передачи Товара, подписанным сторонами без замечаний, или иным подтверждающим документом (Чек).

2. Максимальное значение цены контракта и порядок расчетов

2.1. Максимальное значение цены Контракта (ЦК _max) составляет _________руб. (__________), в том числе НДС *(3)________% _________ рублей по ставке, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации.

Максимальное значение цены за 1 литр товара указано в Спецификации (приложение N 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Заказчик оплачивает стоимость Товара по формуле цены Контракта, указанной в пункте 2.6. настоящего Контракта, в пределах максимального значения цены Контракта, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего Контракта.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Максимальное значение цены Контракта включает общую стоимость Товара, стоимость Талонов, расходы на транспортировку, погрузку, разгрузку, хранение, отпуск Товара, а также уплату всех налогов, пошлин, сборов, других обязательных платежей, установленных действующим законодательством РФ и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.3. Источник финансирования: ___________________________________________________.

Оплата по настоящему Контракту осуществляется по КБК/КВР:_____________

2.4. Максимальное значение цены настоящего Контракта может быть снижено по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий исполнения настоящего Контракта

2.5. Заказчик производит оплату за фактически полученные Товары в Точках обслуживания с использованием Талонов (в случае поставки товара по пластиковым картам - Карт) в отчетном периоде, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) дней *(4) с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара за отчетный период, на основании акта приема-передачи Товара, счета-фактуры, ведомости на отпуск ГСМ (в случае поставки товара по пластиковым картам - отчета по транзакциям (реестр операций по картам за отчетный месяц (период)).

В ведомости на отпуск ГСМ указывается следующая информация по каждой произведенной операции по получению Товара: адрес и(или) номер Точки обслуживания, на которой представителю Заказчика реализованы Товары; дата реализации; перечень и количество реализованных Товаров; розничные цены на реализованные Товары, утверждаемые в соответствии с пунктом 5.1 (г) раздела 5 ГОСТ Р 58404- 2019 "Национальный стандарт Российской Федерации. Станции и комплексы автозаправочные. Правила технической эксплуатации".

В случае поставки нефтепродуктов по картам:

В отчете по транзакциям (реестре операций по картам за отчетный месяц (период)) указывается следующая информация по каждой произведенной операции по получению Товара: адрес и(или) номер Точки обслуживания, на которой Держателю Карты реализованы Товары; дата реализации; перечень и количество реализованных Товаров; розничные цены на реализованные Товары, утверждаемые в соответствии с пунктом 5.1(г) раздела 5 ГОСТ Р 58404-2019 "Национальный стандарт Российской Федерации. Станции и комплексы автозаправочные. Правила технической эксплуатации".

Счет-фактура *(5) выставляется Поставщиком в соответствии с действующим законодательством *(6).

2.6. Оплата по настоящему Контракту осуществляется путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика за фактически поставленный товар по следующей формуле цены Контракта:

где:

цена Контракта, определённая с использованием настоящей формулы, которая не может превышать максимальное значение цены Контракта (), установленное в пункте 2.1. настоящего Контракта;

сумма, подлежащая оплате Поставщику за поставленный Товар в отчетном периоде.

. определяется для каждого поставленного вида топлива в отчетном периоде по формуле:

где:

- цена за единицу поставленного в отчетном периоде Товара, равная Розничной цене на Товар, а в случае, если Розничная цена на Товар превышает максимальную цену за единицу Товара, установленную спецификацией к Контракту (приложением N 1 к Контракту), то цена за единицу поставленного Товара будет равна максимальной цене за единицу Товара, установленной спецификацией к Контракту (приложением N 1 к Контракту).

- количество топлива одного вида, полученного Заказчиком в отчетном периоде.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств со счета Заказчика.

В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.8. Авансирование по контракту не предусмотрено/предусмотрено.

*(7) Выплата аванса при исполнении контракта Поставщику, которым предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, не допускается.

*(8) Аванс в отношении каждого этапа исполнения контракта устанавливается в размере _______ % от размера цены соответствующего этапа.

2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по Контракту осуществляется на основании акта приема-передачи Товара, подписанного сторонами без замечаний, в котором указываются: количество топлива каждого вида, полученного Заказчиком в отчетном периоде; цена за литр каждого вида топлива; итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени).

3. Порядок приемки товара

3.1. В рамках исполнения настоящего Контракта выдача Талонов (в случае поставки товара по пластиковым картам - Карт) Заказчику осуществляется по предварительной заявке Заказчика (приложение N 6 к Контракту). Передача необходимого количества Талонов (в случае поставки товара по пластиковым картам - Карт) Поставщиком Заказчику оформляется актом приема-передачи Талонов (в случае поставки товара по пластиковым картам - Карт), подписываемым Сторонами в момент фактической передачи Талонов (в случае поставки товара по пластиковым картам - Карт), с обязательным указанием номеров Талонов (в случае поставки товара по пластиковым картам - Карт).

Передача Талонов (в случае поставки товара по пластиковым картам - Карт) Заказчику производится на основании доверенности от получающих лиц.

3.2. В случае поставки товара по пластиковым картам документом, подтверждающим стоимость, количество и ассортимент поставленных нефтепродуктов, является акт приема-передачи Товара.

3.3. Поставщик обязан в срок не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным, оформлять и направлять в адрес Заказчика акт приема-передачи Товара, счета-фактуры на Товары, ведомости на отпуск ГСМ (далее - совместно именуются отчетные документы).

Отчетные документы, направляемые Поставщиком в адрес

Заказчика, предоставляются за период с ____ (__________) по последнее число

отчетного месяца. В случае если начало (окончание) срока поставки товара выпадает на иное число отчетного месяца, отчетные документы

предоставляются за данный период в течение ____ (__________) календарных дней

с момента окончания срока поставки товара, указанного в п. 1.4 настоящего Контракта.

Поставщик обязан направить отчетные документы по фактическому месту нахождения Заказчика, посредством электронной почты или факсимильной связи с последующим направлением оригиналов.

3.4. В случае поставки товара по пластиковым картам данные отчета (реестр операций по картам за отчетный месяц (период)), представленные

Поставщиком, в течение ____ (__________) рабочих дней сверяются с данными

отчетов водителей автотранспорта и приложенных к нему чеков АЗС. В случае поставки товара по Талонам данные, указанные в акте приема-передачи товара и ведомости на отпуск ГСМ, предоставленные Поставщиком, сверяются с данными отчетов водителей автотранспорта Заказчика и приложенных к нему чеков АЗС.

3.5. При приемке Товара Заказчик обязан провести экспертизу в части соответствия поставленного Товара условиям Контракта. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона N 44- ФЗ.

3.6. Срок проведения экспертизы составляет не более ____ (__________)

рабочих дней со дня поставки Товара и получения Заказчиком документов, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Контракта.

3.7. В случае проведения экспертизы силами Заказчика в Акте приема-передачи товара проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

3.8. Не позднее ____ (__________) рабочих дней после проведения экспертизы Заказчик направляет Поставщику подписанный Заказчиком один экземпляр акта приема-передачи Товара или мотивированный отказ от подписания такого документа (приложение N 7 к Контракту), в котором указываются недостатки поставленного Товара и сроки их устранения, а также дата повторной приемки Товара. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе (приложение N 7 к Контракту). После устранения недостатков стороны возвращаются к повторной процедуре приемки Товара и подписания акта.

*(9) В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств, оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара осуществляется после предоставления Поставщиком такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.

3.9. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по Контракту считается факт передачи Заказчику Поставщиком товара, что подтверждается подписанными уполномоченными лицами сторон Актами приема-передачи товара без замечаний.

В случае поставки нефтепродуктов по картам:

Порядок получения заказчиком товаров

4.1. Для получения Товаров Держатель Карты обязан предъявить Карту оператору в Точках обслуживания и ввести на Системе пин-код Карты.

Наименование (вид) и количество Товаров, дата и место поставки (Точка обслуживания) Товаров Поставщиком Заказчику определяются Сторонами на основании устной заявки, не требующей письменного доказательства, подаваемой Держателем Карты в Торговой точке, непосредственно перед получением Товаров, исхода из наличия Товаров, имеющихся в Торговой точке, графика работы Торговой точки.

4.2. Стороны пришли к соглашению, что любое лицо, предъявившее Карту и осуществившее действия, указанные в п.п. 4.1. Контракта, при условии принятия Карты Системой и совершения операции по Карте в Системе, будет считаться надлежащим получателем Товаров.

Поставщик не несет ответственности за передачу Поставщиком Товаров лицу, неправомерно завладевшему Картой, если Карта была принята Системой и в Системе совершена операция по Карте, в течение 24 часов с момента получения от Заказчика письменной заявки на блокировку Карты.

Для получения Товаров в рамках Контракта Держатели Карт не обязаны предъявлять доверенности, либо иные документы, уполномочивающие их действия на получение Товаров.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. В случае поставки товара по Талонам принять от Заказчика Заявку, изготавливать за счет собственных средств и передавать на основании Заявки Заказчику Талоны, в количестве, согласованном

Сторонами, в срок не позднее ____ (___________) календарных дней с момента получения Поставщиком Заявки от Заказчика.

В случае поставки товара по пластиковым картам принять от Заказчика Заявку, изготавливать, форматировать (устанавливать суточные или месячные лимиты по получению товара) за счет собственных средств и передавать на основании Заявки Заказчику Карты, в количестве, согласованном Сторонами, в срок не позднее ____ (___________) календарных дней с момента получения Поставщиком Заявки от Заказчика.

4.1.2. Передавать Заказчику Товары после получения устной заявки от сотрудника Заказчика (в случае поставки товара по пластиковым картам - Держателя Карты) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Передача Товаров производится после предъявления сотрудником Заказчика Талона (в случае поставки товара по пластиковым картам - Карты Держателем Карты) оператору АЗС в Точках обслуживания Поставщика. Оператор АЗС при этом обязан выдать Чек.

4.1.3. В течение ____ (___________) рабочего дня с момента заключения настоящего Контракта предоставить Список точек обслуживания.

4.1.4. Оформлять необходимую отчетную документацию на оплату стоимости фактически полученных Заказчиком Товаров с использованием Талонов (в случае поставки товара по пластиковым картам - Карт) в срок не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным. В случае если начало (окончание) срока поставки товара выпадает на иное число отчетного месяца, отчетные документы предоставляются за данный период в течение ____ (___________) календарных дней с момента окончания срока поставки товара.

В ведомости на отпуск ГСМ указывать следующую информацию по каждой произведенной операции по получению Товара: адрес и(или) номер Точки обслуживания, на которой представителю Заказчика реализованы Товары; дата реализации; перечень и количество реализованных Товаров; розничные цены на реализованные Товары, утверждаемые в соответствии с пунктом 5.1 (г) раздела 5 ГОСТ Р 58404- 2019 "Национальный стандарт Российской Федерации. Станции и комплексы автозаправочные. Правила технической эксплуатации".

В случае поставки нефтепродуктов по картам:

В отчете по транзакциям (реестре операций по картам за отчетный месяц (период)) указывать следующую информацию по каждой произведенной операции по получению Товара: адрес и(или) номер Точки обслуживания, на которой Держателю Карты реализованы Товары; дата реализации; перечень и количество реализованных Товаров; розничные цены на реализованные Товары, утверждаемые в соответствии с пунктом 5.1(г) раздела 5 ГОСТ Р 58404-2019 "Национальный стандарт Российской Федерации. Станции и комплексы автозаправочные. Правила технической эксплуатации".

4.1.5. Оформлять факт получения Товаров у Поставщика Чеком, выдаваемым сотруднику Заказчика (в случае поставки товара по пластиковым картам - Держателю Карты) в момент поставки Товаров.

4.1.6. Компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы, в соответствии с пунктом 3.5 раздела 3 настоящего Контракта, расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика, в случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества.

4.1.7. *(10) Предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены настоящего контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

4.1.8. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

В случае поставки нефтепродуктов по картам:

4.1.9. Заменить поврежденную или утраченную Карту в течение ____ (___________) календарных дней с момента получения сообщения от Заказчика об ее утрате, краже или механических повреждениях.

В случае утраты или повреждения Карты Поставщик обязан в течение ____ (___________) часов с момента получения письменного заявления

Заказчика заблокировать Карту, а оставшееся количество денежных средств с данной Карты переносится на Субсчет либо на другую Карту на основании письма Заказчика. Перенесение оставшегося количества денежных средств на новую Карту осуществляется в течение ____ (___________) рабочих дней после блокировки поврежденной или утраченной Карты.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Подавать Поставщику Заявку (приложение N 6 к Контракту). Передача Талонов (в случае поставки товара по пластиковым картам - Карт) осуществляется по адресу: _______________________________________.

4.2.2. Производить оплату стоимости Товаров в соответствии с условиями, предусмотренными Контрактом.

4.2.3. Получать Товары у Поставщика с использованием Талонов (в случае поставки товара по пластиковым картам - Карт) в порядке, предусмотренном Контрактом.

4.2.4. Сохранять Чеки.

4.2.5. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.6. Провести экспертизу поставленного товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

4.2.7. *(11) Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

4.2.8. Перечислить денежные средства, внесенные Поставщиком на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 6.5, 6.6 *(12) контракта, частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона N 44- ФЗ, при условии надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по контракту. При этом срок возврата Заказчиком Поставщику таких денежных средств не должен превышать 30 (тридцать) дней *(13) с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

4.2.9. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

В случае поставки нефтепродуктов по картам:

4.2.10. Использовать Карты только по назначению и в соответствии с правилами, установленными Поставщиком.

4.2.11. Возвратить Карты в течение ____ (___________) календарных дней после окончания срока поставки Товара, указанного в п. 1.4. Контракта.

4.2.12. Заказчик несет ответственность за сохранность Карт.

4.2.13. Предпринять все возможные меры для предотвращения повреждения, утраты и незаконного использования Карт.

4.2.14. Незамедлительно сообщить Поставщику об утрате или повреждении Карты.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.3.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.3.3. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

4.3.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, осуществить оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 7 настоящего Контракта.

4.3.5. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Поставщик имеет право:

В случае поставки нефтепродуктов по картам:

4.4.1. Остановить операцию по списанию нефтепродуктов по следующим причинам:

4.4.1.1. оплата запрашиваемых Товаров превышает доступное количество денежных средств или установленный лимит;

4.4.1.2. Запрашивается ассортимент Товара, не разрешенный к отпуску;

4.4.1.3. Карта заблокирована;

4.4.1.4. Введен неправильный пин-код.

4.4.2. Произвести заблокирована Карт по следующим причинам:

4.4.2.1. по желанию Заказчика;

4.4.2.2. по причине неверно введенного пин-кода;

Разблокировка Карт, которые были заблокированы по основаниям предусмотренным настоящим пунктом, производится в срок не позднее ____ (___________) рабочих дней с момента устранения Заказчиком обстоятельств, послуживших основанием для блокирования Карт.

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

4.4.2. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.5. Стороны обязуются:

4.5.1. Производить взаимную сверку финансовых _ расчетов не позднее ____ (___________) числа месяца, следующего за месяцем/кварталом, в котором осуществлялась поставка товара по настоящему Контракту, путем составления акта сверки взаимных расчетов.

Сторона, получившая акт сверки взаимных расчетов, должна в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть его, подписать и направить другой стороне по факсу или по электронной почте, с одновременным направлением оригинала акта способом, позволяющим подтвердить его получение адресатом.

5. Гарантии качества товара

5.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара действующим стандартам, установленным на данный вид Товара, и предоставлением паспорта качества, обязательного для данного вида Товара, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (TP ТС 013/2011).

5.3. В случае недостачи и (или) поставки некачественного Товара Поставщик по требованию Заказчика производит допоставку и (или) замену некачественного Товара в течение 24-х часов с момента, когда Поставщику стало известно о недостаче или поставке некачественного Товара.

6. *(14) Обеспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств *(15)

6.1. Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме ______________________________, на сумму__________________ руб. (____________ рублей __________ копеек), эквивалентную ________% от начальной (максимальной) цены контракта (заполняется заказчиком в период подготовки проекта контракта с учетом применения статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ).

Или

При заключении Контракта выбрать один из двух вариантов:

1 вариант:

6.1. Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме ______________________________, на сумму ______________________руб. (______________ рублей _____________ копеек) (прописью), эквивалентную ____ % от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ заключен контракт, но не менее, чем размер аванса (данная фраза применяется если контрактом предусмотрена выплата аванса) (заполняется Заказчиком в период подготовки проекта контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ).

Или

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению:

6.1. Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в размере ______ % от начальной (максимальной) цены контракта (от цены контракта в случае, предусмотренном частью 6.2 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ при заключении контракта по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ), уменьшенной на размер такого аванса.

6.2. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств:

6.2.1. Внесение денежных средств осуществляется Поставщиком на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

6.2.2. Возврат Поставщику денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 6.5., 6.6 *(16) контракта, частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона N 44- ФЗ, осуществляется при условии надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по контракту. При этом срок возврата Заказчиком Поставщику таких денежных средств не должен превышать 30 (тридцать) дней *(17) с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам Поставщика, указанным в настоящем Контракте.

6.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Поставщиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Поставщик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Поставщиком Заказчику по Контракту.

6.3. При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии:

6.3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств *(18) принимает банковскую гарантию, выданную банком соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенным в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ.

6.3.2. Банковская гарантия, предоставляемая Поставщиком, используемая для целей Федерального закона N 44-ФЗ, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

6.3.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листах - обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта) или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", лица, имеющего право действовать от имени банка.

6.3.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом бенефициару (Заказчику) в случае ненадлежащего исполнения принципалом (Поставщиком) предусмотренных Контрактом обязательств;

2) обязательства принципала (Поставщика), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить бенефициару (Заказчику) неустойку в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару (Заказчику);

5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона N 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала (Поставщика), возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых бенефициаром (Заказчиком) банку одновременно с требованием об осуществлении платы денежной суммы по банковской гарантии;

8) условие о праве бенефициара (Заказчика) на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование бенефициара (Заказчика) об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (условие включается в случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке);

9) права бенефициара (Заказчика) в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения принципалом (Поставщиком) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта, в размере цены Контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Поставщиком (принципалом) обязательств, предусмотренных Контрактом и оплаченных Заказчиком (бенефициаром), но не превышающим размер обеспечения исполнения Контракта;

9.1) *(19) права бенефициара (Заказчика) в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения принципалом (Поставщиком) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (гарантийные обязательства), обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в настоящем контракте в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ;

10) права бенефициара (Заказчика) по передаче права требования по банковской гарантии при перемене бенефициара (Заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

6.3.5. Уменьшение в соответствии с пунктами 6.5 6.6 *(20) контракта размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путём отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признаётся дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона N 44-ФЗ.

6.3.6. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

1) требования о представлении бенефициаром (Заказчиком) гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом (Поставщиком) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика (бенефициара) о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении Поставщиком условий контракта, гарантийных обязательств *(21) или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством);

3) требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта, гарантийных обязательств *(22);

4) требование о предоставлении бенефициаром (Заказчиком) гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковой гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 6.3.4 Контракта.

6.3.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 6.5 и 6.6 *(23) настоящего контракта, частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ.

6.4. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Поставщиком обеспечению исполнения Контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков) Поставщика перед Заказчиком вследствие нарушений им обязательств по Контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по Контракту.

Письменное требования об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, оформляется согласно приложению N 5 к Контракту.

6.5. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ.

6.6. *(24) В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ.

6.7. *(25) Порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств.

6.7.1. Поставщик представляет заказчику обеспечение гарантийных

обязательств в форме ________________________________, на сумму __________________

руб. (__________ рублей __________ копеек) (прописью), эквивалентную ____ *(26) % от

начальной (максимальной) цены контракта.

6.7.2. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

6.7.3. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона N 44-ФЗ Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона N 44-ФЗ.

6.7.4. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, осуществляется после предоставления поставщиком такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в срок, не позднее _________ (указывается срок приемки) дней с даты начала приемки поставленного товара.

6.7.5. В случае надлежащего выполнения Поставщиком гарантийных обязательств денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Поставщику в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней *(27) с даты истечения срока гарантийных обязательств

*(28) 2 вариант:

6.1. Поставщик освобожден от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ, об обеспечении гарантийных обязательств *(29) в связи с предоставлением в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ информации, содержащейся в реестре контрактов, предусмотренном статьей 103 Федерального закона N 44-ФЗ, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов составляет не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

6.2. *(30) Порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств.

6.2.1. Поставщик представляет Заказчику обеспечение гарантийных

обязательств в форме ___________________________, на сумму _______________________

руб. (_____________ рублей ____________ копеек) (прописью), эквивалентную ___ *(31) % от

начальной (максимальной) цены Контракта.

6.2.2. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

6.2.3. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона N 44-ФЗ Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона N 44-ФЗ.

6.2.4. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) поставленного товара, осуществляется после предоставления Поставщиком такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в срок, не позднее ______ (указывается срок приемки) дней с даты начала приемки поставленного товара.

6.2.5. В случае надлежащего выполнения Поставщиком гарантийных обязательств денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Поставщику в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) дней с даты истечения срока гарантийных обязательств.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. Поставщик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества Заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта) *(32), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) *(33) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в указанном ниже порядке, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.5.2.2 - 7.5.2.3 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5.2.4. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5.3. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 6.3.7 контракта, начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта) *(34), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) *(35) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.6. *(36) 3а непредоставление Поставщиком информации, указанной в пункте 4.1.7 контракта, с Поставщика взыскивается пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

В случае осуществления закупки среди СМП (СОНО) в соответствии со статьей 30 Федерального закона N 44-ФЗ:

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

7.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. Поставщик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества Заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта) *(37), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) *(38) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в указанном ниже порядке, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.5.2.2 - 7.5.2.3 настоящего контракта).

7.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5.2.4. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5.3. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 6.3.7 контракта, начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта) *(39), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) *(40) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

8.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Контракта действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право направить, обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие , которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям Контракта не относятся.

9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего Контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по Контракту.

9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения Контракта.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений.

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

11. Особые условия

11.1. Срок действия контракта: с момента заключения контракта по _______ года (включительно) (срок действия контракта включает срок поставки товара, период приемки результатов поставки, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств Поставщиком по контракту, оплаты за поставленные товары за все партии). Окончание срока действия контракта не влечет прекращение обязательств сторон по контракту.

11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- в случае неоднократного (более двух раз) отказа от передачи Товара в точках обслуживания, определенных приложением N 3 к Контракту;

- в случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара;

- в случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;

- *(41) если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

11.3. Поставщик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.6. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в Контракте.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

11.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

11.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.9. Приложения, указанные в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой частью:

приложение N 1 - Спецификация на ___ л.;

приложение N 2 - Техническое задание на ___ л.;

приложение N 3 - Список точек обслуживания на ___ л.

приложение N 4 - форма "Акт приема-передачи Товара" на ___ л.;

приложение N 5 - форма "Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии" на ___ л.

приложение N 6 - форма "Заявка" на ___ л.

приложение N 7 - форма "Мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи Товара" на ___ л.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик: ___________________________________ ___________________________________ (юридический адрес, фактический адрес, телефон, банковские реквизиты, ОКПО, ИНН, КПП, ОКОПФ/ОКФС, ОКТМО) ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Руководитель: _________________ _____________________ (подпись) (должность,Ф.И.О.)

Поставщик: ___________________________________ ___________________________________ (юридический адрес, фактический адрес, телефон, банковские реквизиты, ОКПО, ИНН, КПП, ОКОПФ/ОКФС, ОКТМО) ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Руководитель: _________________ _____________________ (подпись) (должность,Ф.И.О.)

*(1) При необходимости в контракт могут включаться иные условия и требования, не противоречащие законодательству Российской Федерации

*(2) Данный текст включается в случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона N 44-ФЗ

*(3) Для Поставщика с общим режимом налогообложения. В случае, если поставщик не является плательщиком НДС, указать "НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации".

*(4) В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ - 15 (пятнадцати) рабочих дней.

*(5) В соответствии с Приложением N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137 счет-фактура должен содержать идентификатор государственного контракта.

*(6) Для поставщика с общим режимом налогообложения

*(7) Абзац включается в проект контракта, если выплата аванса предусмотрена документацией о закупке и контракт заключается по результатам конкурса или аукциона.

*(8) Абзац включается в проект контракта, если выплата аванса предусмотрено его поэтапное исполнение и выплата аванса.

*(9) Данный абзац включается в проект контракта в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.

*(10) Пункт 4.1.7 включается в проект контракта в случае если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. N 775.

*(11) Данный пункт не включается в текст контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного подрядчика, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ.

*(12) Данный пункт указывается в тексте в случае, если контрактом предусмотрены этапы поставки товара.

*(13) А в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона 44-ФЗ, такой срок не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

*(14) Данный раздел включается в проект контракта в соответствии со статьей 96 Федерального закона N 44-ФЗ.

*(15) В заголовке раздела текст "и гарантийных обязательств" указывается в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.

*(16) Данный пункт указывается в тексте в случае, если контрактом предусмотрены этапы поставки товара.

*(17) А в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона 44-ФЗ, такой срок не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

*(18) Данная фраза применяется в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.

*(19) Применяется в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.

*(20) Данный пункт указывается в тексте в случае, если контрактом предусмотрены этапы поставки товара.

*(21) Данная фраза применяется в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.

*(22) Данная фраза применяется в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.

*(23) Данный пункт указывается в тексте в случае, если контрактом предусмотрены этапы поставки товара.

*(24) Пункт 6.6. включается в проект контракта в случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы поставки товара.

*(25) Данный пункт включается в проект контракта в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.

*(26) Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10 (десять) процентов начальной (максимальной) цены контракта.

*(27) А в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона 44-ФЗ, такой срок не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты истечения срока гарантийных обязательств.

*(28) Применяется в случае, если размещается среди СМП и СОНО.

*(29) Данная фраза применяется в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.

*(30) Данный пункт применяется в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.

*(31) Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10 (десять) процентов начальной (максимальной) цены контракта.

*(32) Применяется в случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы поставки товара. Пеня в данном случае будет начисляться не от цены контракта, а от цены отдельного этапа исполнения контракта. В тексте контракта необходимо оставить что-то одно: либо контракта либо отдельного этапа исполнения контракта.

*(33) Применяется в случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы поставки товара. Объем обязательств в данном случае будет предусмотрен не контрактом, а соответствующим отдельным этапом исполнения контракта. В тексте контракта необходимо оставить что-то одно: либо контрактом либо соответствующим отдельным этапом исполнения контракта.

*(34) Применяется в случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы поставки товара. Пеня в данном случае будет начисляться не от цены контракта, а от цены отдельного этапа исполнения контракта. В тексте контракта необходимо оставить что-то одно: либо контракта либо отдельного этапа исполнения контракта.

*(35) Применяется в случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы поставки товара. Объем обязательств в данном случае будет предусмотрен не контрактом, а соответствующим отдельным этапом исполнения контракта. В тексте контракта необходимо оставить что-то одно: либо контрактом либо соответствующим отдельным этапом исполнения контракта.

*(36) Пункт 7.6 включается в проект контракта в случае если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. N 775.

*(37) Применяется в случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы поставки товара. Пеня в данном случае будет начисляться не от цены контракта, а от цены отдельного этапа исполнения контракта. В тексте контракта необходимо оставить что-то одно: либо контракта либо отдельного этапа исполнения контракта.

*(38) Применяется в случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы поставки товара. Объем обязательств в данном случае будет предусмотрен не контрактом, а соответствующим отдельным этапом исполнения контракта. В тексте контракта необходимо оставить что-то одно: либо контрактом либо соответствующим отдельным этапом исполнения контракта.

*(39) Применяется в случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы поставки товара. Пеня в данном случае будет начисляться не от цены контракта, а от цены отдельного этапа исполнения контракта. В тексте контракта необходимо оставить что-то одно: либо контракта либо отдельного этапа исполнения контракта.

*(40) Применяется в случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы поставки товара. Объем обязательств в данном случае будет предусмотрен не контрактом, а соответствующим отдельным этапом исполнения контракта. В тексте контракта необходимо оставить что-то одно: либо контрактом либо соответствующим отдельным этапом исполнения контракта.

*(41) Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ.